2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当模板支撑架的立杆基础不在同一高度时，必须将高处的纵向扫地杆应向低处延长()跨与立杆固定，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不得小于()。

A.2，500mm

B.2，600mm

C.3，500mm

D.3，600mm

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()。

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第3题:根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同

B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束

D.提交标书至投标截止时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.仲裁机构应予以认可

C.不具有强制性的约束力

D.排除了法院的诉讼管辖

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是()。

A.资格审查委员会可以书面形式要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明

B.申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容可以主动提出澄清或说明，资格审查委员会应当接受

C.申请人的澄清或说明经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容

D.申请人的澄清和说明内容不属于资格预审申请文件的组成部分

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。故B项错误。申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容。故C项错误。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分，故D项错误

第6题:土方开挖施工方案程序性审查应重点审查()。

A.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

B.施工方案的审批人是否为施工单位技术负责人

C.是否遵循“验槽合格后，尽快施工垫层”的程序

D.基坑边坡土方及堆载是否符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销。

A.建设行政主管部门

B.质量监督机构

C.监理单位

D.仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车工作由()负责。

A.监理人

B.发包人

C.承包人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第9题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:招标人对技术、性能有专门要求的施工招标项目,宜采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法

B.综合评估法

C.最低投标价法

D.基准价评审法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目，宜采用综合评估法。

第11题:关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()。

A.偏差一律不准澄清

B.所有偏差均允许澄清

C.允许对细微偏差进行澄清

D.澄清不限于投标文件的范围

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是()。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车试验

D.系统联调

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:教材第123页关于“竣工试验程序”没有指明具体的试验内容。根据教材第112页“发包人要求”中竣工试验的内容:第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项C)；第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件(选项B)；第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等(选项A)。

第13题:单位工程质量验收过程中，当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时，可请()协调处理。

A.监理机构

B.设计单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第14题:下列关于大型设备的采购招标说法不正确的是()。

A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行

B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标

C.采用邀请招标方式的项目应当向商务部备案

D.工程建设机电产品国际招标采购只能采用国际招标的方式进行

正确答案:查看最佳答案

第15题:某工程某分项工程，工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后，工程师又对该分项的质量表示怀疑，于是进行了重新检验，结果发现确实存在问题，则()。

A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担

B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担

C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担

D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()。

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。

A.向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人

B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件

C.试车通知，前者包括试车内容.时间.地点，后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求

D.试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第18题:卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节()。

A.仅通知买方

B.仅通知保险公司

C.通知买方和保险公司

D.通知承运人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据ISO质量管理体系标准，以下不属于“领导作用”质量管理原则的是()。

A.创造一个良好的组织内部环境

B.建立组织发展前景

C.加强与顾客的沟通与联络

D.管理评审

正确答案:查看最佳答案

第20题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商c.节约的gmp全部归业主d.工程实际总费用超过gmp的部分由

C.承包商c.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B.C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。

第21题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的()完全负责。

A.备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:勘察人对于勘察方法的正确性、适用性、可靠性完全负责。

第22题:某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()。

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节

正确答案:查看最佳答案

第23题:工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

正确答案:查看最佳答案

第24题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:下列关于设汁阶段特点的说法中，厂确的是()。

A.发计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系

B.设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系

C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

D.设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调

正确答案:查看最佳答案

第26题:某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币，在设计中需要采用专有技术，该项目设计宜采用()方式发包。

A.议标

B.邀请招标

C.公开招标

D.直接委托

正确答案:查看最佳答案

第27题:建筑工程一切险的保险期限()开始。

A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准

B.自工地动工

C.自主要材料、设备运抵工地

D.保险公司中约定日期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。

第29题:理论换算法的依据是()

A.风俗习惯

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算

正确答案:查看最佳答案

第30题:某施工合同履行过程中，需使用腐蚀性物品施工，则由此发生的安全防护措施费用应()。

A.经工程师认可后，由发包人承担

B.经工程师认可后，由承包人承担

C.无需工程师认可，由发包人承担

D.无需工程师认可，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:某工程实施过程中，监理人于2023年3月3日收到承包人提交的2月份进度付款中请单及支持性证明文性并于3月10日完般审核。根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人向承包人支付该笔进度款的最迟时间应是2023年()。

A.4月9日

B.4月7日

C.3月31日

D.3月17日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应在监理人收到进度付款申请后28天完成进度款支付

第32题:职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是()。

A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金

B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金

C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金。被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按保险金额给付身故保险金。被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾保险金。

第33题:在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的()。

A.1‰

B.2‰

C.3‰

D.5％o

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。

第35题:FIDIC《施工合同条件》规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日。

A.提出竣工验收日

B.竣工验收合格日

C.主体工程完工日

D.业主占用日

正确答案:查看最佳答案

第36题:甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为()。

A.甲签字、盖章时

B.乙收到合同书时

C.乙签字、盖章时

D.甲、乙达成协议时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:有关要约邀请的表述，不正确的是()。

A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示

B.商业广告的内容符合要约规定的，视为要约

C.要约邀请是合同成立过程中的必经过程

D.要约邀请是当事人订立合同的预备行为

正确答案:查看最佳答案

第38题:《工程建设监理合同》示范文本规定业主()要求监理单位更换不称职的监理人员。

A.无权

B.有权

C.经与监理单位协商后方可

D.经主管部门批准后

正确答案:查看最佳答案

第39题:工程建设施工过程中，()是最为常用的一种担保方式。

A.定金

B.留置

C.保证

D.质押

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。

A.强化验收

B.完善手段

C.加强评定

D.过程控制

正确答案:查看最佳答案

第41题:在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。

A.有效

B.无效

C.经公证后有效

D.被拒绝后无效

正确答案:查看最佳答案

第42题:设计施工图应由()负责报送建设行政主管部门审查。

A.承包商

B.设计人

C.监理单位

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:电器产品漏电保护要保证使用者安全，是工程质量()特性的重要标志。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.耐久性

正确答案:查看最佳答案

第44题:以下关于工程质量缺陷的处理，正确的是()。

A.监理单位负责质量缺陷调查，设计单位负责提出处理方案

B.监理单位负责质量缺陷调查，设计单位负责审查处理方案

C.施工单位负责质量缺陷调查，监理单位负责提出处理方案

D.施工单位负责质量缺陷调查，监理单位负责审查处理方案

正确答案:查看最佳答案

第45题:某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于()。

A.不具有法律效力

B.被代理人的追认权

C.被代理人不履行委托代理协议

D.被代理人的拒绝权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第47题:根据钢结构工程相关规范，钢板厚≥40mm，且设计有Z向性能要求的厚板，应由订货方进行抽样检验的内容包括力学性能.工艺性能和()。

A.重量偏差

B.耐腐蚀性能

C.化学成分

D.焊接性能

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑开挖深度大于或等于()米时，应实施监测。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:有关合同鉴证，下列说法中错误的是()。

A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷

B.合同鉴证由市级以上工商行政管理机关办理

C.合同经审查符合要求的，可以予以鉴证

D.合同鉴证可以到合同签订地、合同履行地工商行政管理机关办理

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于悬挑式脚手架，不正确的是()。

A.型钢悬挑梁应采用双轴对称截面的型钢

B.悬挑钢梁截面高度不应小于160mm

C.锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环直径不宜小于16mm

D.钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HRB400

E.钢筋

正确答案:查看最佳答案

第51题:某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.承包人和监理人共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

第52题:工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于货样买卖合同的说法，正确的是()。

A.货样买卖属于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:货样买卖属于非即时买卖合同。凭样品买卖的当事人应当封存样品，出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第55题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有:1.发包人要求；2.价格清单；3.通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是()。

A.1-2-3

B.3-2-1

C.3-1-2

D.2-3-1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同组成文件优先解释顺序是:合同协议书，中标通知书，投标函及附录，专用条款，通用条款，发包人要求，承包人建议书，价格清单。

第56题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机的悬臂高度指的是()。

A.塔式起重机附墙后最上面一道附着点之上的塔身高度

B.塔式起重机未附着之前的塔身高度

C.人货两用施工升降机未附着之前的导轨架高度

D.人货两用施工升降机附墙后最上面一道附着点之上的导轨架高度

正确答案:查看最佳答案

第57题:建筑造型有特殊要求的设计项目宜采用()的方式发包建设任务。

A.公开招标

B.直接委托发包

C.邀请招标

D.内部定标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.无证施工

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.不经竣工验收就交付使用

正确答案:查看最佳答案

第59题:施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后()小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复费用。

A.36

B.56

C.24

D.48

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《标准施工合同》，合同工期应自()载明了开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:某工程场地外有一条10kV外电线路，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在该线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离为()。

A.沿垂直方向和水平方向均为1.5m

B.沿垂直方向和水平方向均为2m

C.沿垂直方向3m，沿水平方向2m

D.沿垂直方向2m，沿水平方向3m

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。

A.提供资料的有效性和完整性

B.企业资质条件

C.拟派项目经理资格

D.企业类似工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第63题:施工合同履行中，无论监理人是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，重新检验表明质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，并相应顺延工期

B.承包人承担全部费用，并相应顺延工期

C.发包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10月13日甲公司向乙公司支付50万元预付款，11月13日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在10月10日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10月13日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A.后履行抗辩权

B.不安抗辩权

C.同时履行抗辩权

D.撤销权

正确答案:查看最佳答案

第65题:合同履行中发生()情况，不属于发包人违约

A.勘察人原因造成勘察停止

B.发包人未按合同约定支付勘察费用

C.发包人原因造成勘察停止

D.发包人无法履行或停止履行合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约:(1)发包人未按合同约定支付勘察费用;(2)发包人原因造成勘察停止;(3)发包人无法履行或停止履行合同;(4)发包人不履行合同约定的其他义务。

第66题:施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是()。

A.战争

B.动乱

C.爆炸

D.洪水

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。

A.事先分析可能造成质量问题因

B.事先分析施工过程中的关键工序

C.分析施工过程中的薄弱环节

D.分析施工过程中质量不稳定的工序

正确答案:查看最佳答案

第68题:某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第69题:招标文件中的投标须知是为了()。

A.指导报价

B.签订合同

C.资质审查

D.评标的标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:成本加酬金合同通常适用于()

A.施工期限一年左右的项目

B.建设周期一年半以上的工程项目

C.抢险救灾项目

D.工程技术、结构方案已经预先确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常仅适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目。

第71题:施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.56

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在建工程的动火作业场所.可燃材料存放.加工及使用场所.厨房操作间以及宿舍等处，每一场所的灭火器数量不应少于()具。

A.2

B.4

C.6

D.8

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于CM模式的说法，正确的是()。

A.代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

B.代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

C.非代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

D.非代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B错误，CM单位对设计单位没有指令权，只能向设计单位提出一些合理化建议，这一点同样适用于非代理型CM模式；选项C错误，非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调管理关系；选项D错误，代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位。

第74题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),安全标志由()负责管理。作业条件变化或标志损坏应及时更换。

A.项目部项目经理

B.项目部项目技术负责人

C.项目部专职安全生产管理人员

D.项目部机械设施管理员

正确答案:查看最佳答案

第75题:我国的合同鉴证实行的是()，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。

A.自愿原则

B.公平原则

C.客观原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:材料采购合同履行中，当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。

A.保留金

B.违约金

C.预付款

D.定金

正确答案:查看最佳答案

第77题:经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行()。

A.申请人指定的仲裁机构

B.合同管理机关指定的仲裁机构

C.当事人双方共同商定的仲裁机构

D.有地域管辖权的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第78题:设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，在合同正常履行的情况下()，设计人为合同项目的服务结束。

A.交付设计文件

B.完成设计变更

C.设计文件审查通过

D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括()。

A.经批准的可行性研究报告

B.设计依据的标准

C.城市规划许可文件

D.限额设计要求

E.工程勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第81题:合同公证与鉴证的相同点体现在()。

A.合同鉴证与公证的办理机关相同

B.合同鉴证与公证的办理程序相同

C.合同鉴证与公证的内容和范围相同

D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则

E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工现场扬尘控制，正确的有()。

A.建筑工地应建立健全扬尘控制规章制度

B.裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖.固化或绿化措施

C.施工现场土方作业应采取洒水等降尘措施

D.风力达到4级及以上时，应停止拆除施工，防止风吹产生扬尘

E.施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施

正确答案:查看最佳答案

第83题:《招标投标法》规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是()。

A.有编制招标文件的能力

B.具有自己的场所

C.有组织开标、评标、定标的能力

D.有审查投标单位资质的能力

E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第85题:根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有()。

A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外和伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险

正确答案:查看最佳答案

第86题:保证合同应包括的内容有()。

A.保证的方式

B.保证的期间

C.保证担保的范围

D.债务人履行债务的期限

E.债权人单方认为需要约定的其他事项

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，门窗(包括天窗)节能工程使用的材料.构件进场时，应核查质量证明文件包括()。

A.节能性能标识证书

B.门窗节能性能计算书

C.复验报告

D.C认证标志

E.燃烧性能检测报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),起重吊装专项施工方案的编制依据有()。

A.工程施工图和平面布置图

B.相关起重机械设备使用说明书

C.相关起重机械设备安全操作规程

D.作业人员的组织和安全技术措施

E.安装位置周边环境情况

正确答案:查看最佳答案

第89题:FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括()。

A.工程师不认可分包商报表中的某些款项

B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款

C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议

D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表

E.承包商与业主发生合同争议

正确答案:查看最佳答案

第90题:对违反合同者追究责任时，实行()

A.违约金、定金并用原则

B.以补偿性为原则

C.过错原则

D.因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任

E.严格责任原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案

第92题:监理招标评审投标书的合理性时，主要比较()等方面内容。

A.拟派项目主要人员

B.项目监理班子组织机构的完备性

C.监理大纲

D.承诺保证提前竣工时间的长短

E.批准监理的业务范围

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有()。

A.经工程师计量的合格工程的工程款额

B.完成变更工程的款额

C.作为保留金本期减扣的款额

D.承包商需支付给分包商的款额

E.本期经工程师批准的索赔款额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:下列可能导致工程质最缺陷的因素中，属于违反法律法规的有()

A.无证施工

B.越级设计

C.转包.挂靠

D.图纸未经会审

E.出借监理资质

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据相关规定，超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员应当包括()。

A.建设单位项目负责人

B.有关勘察.设计单位项目技术负责人

C.总包单位的项目负责人

D.项目总监理工程师

E.建设行政主管部门的安全监督员

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有()。

A.运输车辆可以不受限制地进出工地

B.施工机械在工程竣工前不得运出工地

C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用

D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用

E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:不可抗力事件的合同责任包括()。

A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担

D.工程所需清理.修复费用，由承包人承担

E.延误的工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第98题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

第99题:施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，()。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有()。

A.永久工程的损失

B.施工设备损坏

C.停工损失

D.施工场地的材料和工程设备

E.承包人的人员伤亡损失

正确答案:查看最佳答案

第101题:能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的情形有()。

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形式作出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关作出罚款

E.人民法院对合同纠纷作出判决

正确答案:查看最佳答案

第102题:在9部委联合颁发的56号令中明确要求，行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的()。

A.申请人须知

B.申请人须知前附表

C.资格审查办法

D.资格审查办法前附表

E.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:设备采购监理工作开始时，监理工程师应熟悉和掌握设计文件对拟采购设备的()。

A.各项要求

B.技术说明

C.价格

D.供应单位

E.有关标准

正确答案:查看最佳答案

第104题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.评标委员会成员资格认定

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第105题:采用以设备寿命期成本为基础的评标价法进行设备采购评标时，需要以贴现值计算的费用有()。

A.估算寿命期内所需备件费用

B.估算寿命期内维修费用

C.估算寿命期残值

D.估算寿命期内所需燃料消耗费

E.估算寿命期内所需更新费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:以贴现值计算的费用包括:燃料消耗费、备件及维修费用、寿命期末设备的残值。

第106题:合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是()。

A.有利于和解协议的执行

B.双方当事人均受和解协议的约束

C.简便易行，能经济.及时地解决纠纷

D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《标准施工招标资格预审文件》，资格审查办法的内容有()

A.审查方法

B.审查标准

C.审查委员会组成

D.审查程序

E.审查结果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，每种办法都包括简明说明、评审因素和标准的附表和正文。附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写。正文包括4部分:(1)审查方法；(2)审查标准，包括初步审查标准、详细审查标准，以及评分标准(有限数量制)；(3)审查程序，包括初步审查、详细审查、资格预审申请文件的澄清，以及评分(有限数量制)；(4)审查结果。

第108题:以下属于工程质量控制监控主体的有()。

A.政府

B.建设单位

C.监理单位

D.勘察设计单位

E.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:下列关于美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本的说法正确的有()。

A.《施工合同通用条件》(A201)是施工期间所涉及各类合同文件的基础

B.A系列:雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本

C.B系列:雇主与建筑师之间合同的文本

D.B系列:建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

E.D系列:建筑师行业的有关文件

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有()。

A.提交材料和工程设备的质量证明文件

B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收

D.运输、保管材料和工程设备

E.支付材料和工程设备合同价款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、E项属于发包人的工作。承包人负责接收、保管和施工现场内二次搬运所发生的费用。

第111题:设计合同规定设计人的义务包括()。

A.组织工程验收

B.负责设计交底

C.组织设计审查会

D.完成必要的设计变更

E.按约定时间提交设计文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:施工单位提交的质量事故调查报告内容应包括()。

A.事故原因的初步判断

B.质量事故发生的时间

C.事故主要责任者的处罚情况

D.质量事故发生的简要经过

E.质量事故调查中收集的有关数据

正确答案:查看最佳答案

第113题:在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A.招标文件

B.双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C.投标文件

D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E.招标人要求投标人垫资的要求

正确答案:查看最佳答案

第114题:合同中可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为()。

A.在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务

B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务

C.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利、义务关系并不因此而改变

D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定.当事人之间的权利、义务关系因此而改变

E.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有()。

A.在施工现场设立专门的质量检验机构

B.施工人员的质量教育和技术培训

C.严格执行规范和操作规程

D.现场施工人员的职称和职业资格审查

E.定期考核施工人员的劳动技能

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目部的人员管理:(1)质量检查制度:承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。(2)规范施工作业的操作程序:承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。(3)撤换不称职的人员:当监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员时，承包人应予以撤换。

第116题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第117题:索赔损失调查主要表现为()。

A.工期的延长

B.费用的增加

C.工期的延长和费用的增加

D.施工材料的损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版西藏自治区监理工程师质量投资进度控制预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:当脚手架支设在()等处时，应对上述等部位的结构安全性进行验算，并在专项施工方案中明确。

A.屋面

B.雨棚

C.硬化地面

D.阳台

E.回填地面

正确答案:查看最佳答案

第119题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()。

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.审查外商提供的设备设计图样

D.组织并主持设计交底会

E.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案

正确答案:查看最佳答案