[点击进入2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题]
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:下列关于招标代理机构的说法不正确的是()。
A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定
B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关
C.招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力
D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经()同意。
A.设计单位
B.施工单位负责人
C.发包人
D.工程师
正确答案:查看最佳答案
第2题:建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。
A.物
B.行为
C.智力成果
D.财产
正确答案:查看最佳答案
第3题:采用相关图分析法分析工程质量时，散布点形成从左至右向上较分散的直线带，说明两变量之间的关系为()。
A.负相关
B.不相关
C.正相关
D.弱正相关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。
A.设计
B.规划
C.监理
D.施工
正确答案:查看最佳答案
第5题:以下关于钢结构防火涂层厚度检测，不正确的是()。
A.对薄型防火涂料涂层厚度，采用涂层厚度测定仪检测
B.对厚型防火涂料涂层厚度，采用测针和钢尺检测
C.90%以上面积应符合设计要求
D.最薄处厚度不应低于设计要求的85%
正确答案:查看最佳答案
第6题:对于达到复工条件,但施工单位未提出复工申请的，项目监理机构应当()。
A.由总监理工程师根据实际情况指令施工单位恢复施工
B.由专业监理工程师根据实际情况指令施工单位恢复施工
C.如实记录直接导致停工的原因
D.如实记录施工单位在现场的人工和设备数量与状态
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件()。
A.应予以淘汰
B.归入无效投标书
C.不再进入详评
D.仍属于有效投标书
正确答案:查看最佳答案
第8题:监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同().
A.即告终止
B.无效
C.效力待定
D.可变更.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第9题:某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为()。
A.甲，5000万元
B.甲，4990万元
C.乙，5030万元
D.乙，4980万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，评标价最低的投标书为最优。“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。
第10题:施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.7
B.14
C.15
D.28
正确答案:查看最佳答案
第11题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。
第12题:()采购方式适用于程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。
A.询价
B.直接订购
C.招标投标
D.指定供货商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:招标投标则是大宗及重要建筑材科和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。
第13题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是()。
A.无证设计
B.越级设计
C.沉降缝设置不当
D.边设计.边施工
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()。
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序
正确答案:查看最佳答案
参考解析:与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求:1)质量标准:包括设计要求的质量标准；2)投标人资格要求:项目经理应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，设计负责人应当具备工程设计类注册执业资格；3)设计成果补偿:招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果等。
第15题:某施工项目在实施暴(同音字)破作业时，其安全防护措施费用应由()承担。
A.承包人
B.发包人
C.承包人与发包人共同
D.工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位
B.建设单位
C.设计单
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第17题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》，通用条款的规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由()协商解决。
A.承包人和设计人
B.发包人和监理人
C.发包人和承包人
D.承包人和监理人
正确答案:查看最佳答案
第18题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间畅通，满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:施工招标中,对投标申请人资格预审可采用的方法是()。
A.合格制和淘汰制
B.有限数量制和淘汰制
C.资质合格制和有限数量制
D.合格制和有限数量制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法。
第20题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是()。
A.抵押物已登记的先于未登记的受偿
B.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿
C.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿
D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿
正确答案:查看最佳答案
第21题:以下关于抽样检验，正确的是()。
A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法
B.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验
C.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数
D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量.样本数和合格判定数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条敷，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为()。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人在收到承包人进度付款申请单后14天内完成核查，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
第23题:实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。
A.发包人
B.监理人
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表
正确答案:查看最佳答案
第24题:由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做()。
A.费用索赔
B.工期索赔
C.工程加速索赔
D.工程变更索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:在工程开工前，()应负责办理有关单位施工图设计文件审查.工程施工许可证和工程质量监督手续，组织设计交底。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第26题:在FIDIC施工合同中，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，特殊情况可以在施工现场发出口头指示，事后应当及时补发书面指示。如果工程师没有及时补发书面指示，承包人将工程师口头指示书面记录，并要求工程师确认该指示的函件，在2个工作日内工程师没有做出确认或拒绝答复，则()。
A.该口头指示无效
B.默认工程师拒绝答复
C.需要工程师补发书面指示
D.以承包商的书面函件作为对口头指示的书面确认
正确答案:查看最佳答案
第27题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:以下属于建设单位在决策阶段质量控制的是()。
A.选择最佳建设方案
B.选择好勘察设计单位
C.保证图纸符合现场实际条件
D.择优选择监理单位
正确答案:查看最佳答案
第29题:某工程的人货梯拆除施工方案由专业承包单位编制，根据相关规定，该专项方案应由()签字。
A.施工总承包单位技术负责人
B.施工总承包单位项目技术负责人
C.人货梯拆除专业承包单位技术负责人
D.施工总承包单位技术负责人和人货梯拆除专业承包单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第30题:工程项目中使用的任何工程设备必须得到()的书面许可后方可运至现场。
A.业主
B.承包方
C.监理工程师
D.设备供应商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是()。
A.工程量清单
B.工程预算书
C.工程变更协议
D.施工图纸
正确答案:查看最佳答案
第32题:代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人和被代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己
正确答案:查看最佳答案
第33题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第34题:《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的()。
A.主体部分分包
B.关键部分分包
C.非主体非关键部分分包
D.任何部分分包
正确答案:查看最佳答案
第35题:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾，属于合同评审的()
A.合法性，合规性评审
B.合理性，可行性评审
C.与产品或过程有关要求的评审
D.合同风险评估
正确答案:查看最佳答案
参考解析:与产品或过程有关要求的评审:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾。通过招投标方式订立合同的，合同内容还应当符合招标文件和中标人的投标文件的实质性要求和条件。
第36题:公开招标存在缺点的核心是()。
A.招标时间长.费用高
B.评标工作量大
C.申请投标人较多
D.要设置资格预审程序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向()提出申请，并递交完整的竣工资料。
A.总监理工程师
B.工程质量监督机构
C.发包人
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第38题:建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A.15
B.20
C.25
D.30
正确答案:查看最佳答案
第39题:施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:以下不属于智力成果的是()
A.专利权
B.工程设计
C.技术秘密
D.绑扎钢筋
正确答案:查看最佳答案
参考解析:智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。
第41题:全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格()的结清款。
A.15%
B.10%
C.3%
D.5%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。
第42题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。
A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
C.仍应无偿负责处理有关设计问题
D.不再负责处理有关设计问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程.合同业务有关的保密资料，这是()的义务。
A.设计人
B.监理人
C.承包人
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
第44题:指定分包商由()指定或选定。
A.业主
B.承包商
C.设计单位
D.业主和承包商共同
正确答案:查看最佳答案
第45题:建设单位应当自领取施工许可证之日起()时间内开工。
A.15天
B.一个月
C.三个月
D.半年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:根据《招标投标法》的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，()。
A.必须自行办理招标事宜，无须备案
B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案
C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案
D.可以自行办理招标事宜，无须备案
正确答案:查看最佳答案
第47题:恶劣的气候条件和异常恶劣的气候条件，对施工的影响分别由谁承担?
A.分别由发包人和承包人承担
B.分别由承包人和发包人承担
C.全部由承包人承担
D.全部由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(.*);/)
第48题:需要对施工图设计进行修改时，应经()批准。
A.监理工程师和业主
B.监理工程师和初步设计原批准单位
C.监理工程师和上级主管部门
D.监理工程师和原设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，监理酬金支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()天内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。
A.1
B.3
C.5
D.7
正确答案:查看最佳答案
第50题:当工程未实行监理时，()应履行有关验收规范涉及的监理职贵。
A.建设单位相关人员
B.勘察单位相关人员
C.设计单位相关人员
D.施工单位相关人员
正确答案:查看最佳答案
第51题:设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，()应按合同约定参加工程验收工作。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:平行检验的项目.数量.频率应符合()的规定。
A.设计合同
B.施工合同
C.监理合同
D.检测合同
正确答案:查看最佳答案
第53题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
第54题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。
第55题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，同厂家.同类型的太阳能集热器或太阳能热水器，其复验取样数量正确的是()。
A.数量≤200台时，抽检1台，200台以上，抽检1台;
B.数量≤200台时，抽检1台，200台以上，抽检2台;
C.数量≤500台时，抽检1台，每增加500台增加抽检1台;
D.数量≤500台时，抽检2台，每增加500台增加抽检1台。
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据相关规范，以下关于普通混凝土力学性能试验不正确的是()。
A.一般采用150x150x150mm的标准试件
B.三个试件测量值的算术平均值为该组试件的强度值(精确至0.1MPa)
C.最大值最小值中有一个与中间值的差值超过中间值的15%时，取最小值为该组试件的强度值
D.最大值和最小值与中间值的差值均超过中间值的15%时，该组试件无效
正确答案:查看最佳答案
第57题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，没有征得()同意，分包商不得将分包工程任何部分转让或分包出去。
A.承包商
B.其他分包商
C.工程师
D.业主
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),单层活动房层高不宜大于()m。
A.6.5
B.5.5
C.4.5
D.3.5
正确答案:查看最佳答案
第59题:下列财产可以作为抵押物的是()。
A.学校.幼儿园的教学设施
B.依法被查封.扣押.监管的财产
C.所有权.使用权不明或者有争议的财产
D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权.房屋
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下()混凝土构件的模板支撑架宜委托专业检测机构进行支撑架监测。
A.施工总荷载大于15kN/㎡
B.施工总荷载大于30kN/m
C.集中线荷载大于15kN/m
D.集中线荷载大于30kN/m
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组.整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。
A.调查表法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第62题:采用相关图分析法分析工程质量时，散布点形成从左至右向下的一条直线带，说明两变量之间的关系为()。
A.负相关
B.不相关
C.正相关
D.弱正相关
正确答案:查看最佳答案
第63题:工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的()和计算的正确性。
A.方法
B.取费规范性
C.取费合理性
D.取费实效性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是()。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.监理人和承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。
第65题:我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。
第66题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下()混凝土构件的模板支撑架宜委托专业检测机构进行支撑架监测。
A.施工总荷载大于15kN/㎡
B.施工总荷载大于20kN/㎡
C.施工总荷载大于25kN/㎡
D.施工总荷载大于30kN/㎡
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。
A.设计单位代表
B.施工单位主管技术人员
C.专业监理工程师
D.施工单位项目经理
正确答案:查看最佳答案
第68题:买方延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的()
A.10%
B.20%
C.5%
D.8%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的10%
第69题:关于主合同与从合同的叙述中，有误的是()。
A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同
B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同
C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止
D.借款合同是典型的从合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第70题:招标单位在评标委员会中人员不得超过1/3，其他人员来自()。
A.上级行政部门
B.监理单位
C.招标单位的董事会
D.省.市政府部门提供的技术.经济等方面的专家
正确答案:查看最佳答案
第71题:以下()适用于进行资格预审的公开招标，让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选
A.招标公告
B.投标邀请书
C.标底
D.招标备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:4.发布招标公告或投标邀请书招标公告或投标邀请书的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标。
第72题:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。
A.结清全部设计费
B.支付一半设计费
C.停止支付设计费
D.预留一定保证金后全部支付设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)市区主要路段围挡高度不得小于()m。
A.3
B.2.5
C.2.0
D.1.8
正确答案:查看最佳答案
第74题:基于设计招标的特点，选择中标人时主要考虑各投标书的()。
A.投标报价高低
B.设计完成时间长短
C.工程建设周期长短
D.设计方案优劣
正确答案:查看最佳答案
第75题:工程施工合同文本的条款规定，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与()通过协商确定的二元管理模式。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:关于格式条款的说法中，不正确的是()。
A.格式条款又被称为标准条款
B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择
C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款
D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效
正确答案:查看最佳答案
第77题:2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。
A.2010年2月10日
B.2011年7月10日
C.2011年2月10日
D.2012年7月10日
正确答案:查看最佳答案
第78题:评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。
A.变更投标工期
B.变更投标报价
C.投标书中含有的技术细节
D.中标通知书的主要内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:以下关于砌体结构实体检测，正确的是()。
A.砌体检测可采用回弹法
B.基础不均匀沉降可采用经纬仪检测
C.砌体中的钢筋可采用雷达法或电磁感应法检测
D.圈梁和构造柱设置应采用剔凿表面抹灰法
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构对工程施工质量进行巡视，应包括下列内容()。
A.按设计文件.工程建设标准施工的情况
B.工程施工质量专题会议召开情况
C.使用工程材料.构配件的合格情况
D.特种作业人员持证上岗情况
E.施工现场管理人员到位情况
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《民法典》的规定，关于合同变更的表述，正确的有()。
A.变更必须采用书面形式
B.合同的变更一般不涉及已履行的内容
C.当事人协商一致可以变更合同
D.有效的合同变更必须要有明确的合同内容的变更
E.合同变更后原合同债消灭，产生新的合同债
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:建筑工程一切险责任范围中，属于除外责任的是()
A.设计错误引起的损失和费用
B.自然磨损、内在或潜在缺陷
C.其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象
D.火山爆发
E.非外力引起的机械或电气装置的本身损失
正确答案:查看最佳答案
第83题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有()。
A.是否列入已标价的工程量清单
B.是否在招标阶段已经确定价格
C.是否在合同履行阶段必然发生
D.承包人是否必然获得支付
E.是否包括在签约合同价内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:暂估价”和“暂列金额”，二者的区别表现为:暂估价是在招投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项；暂列金额是在招投标阶段已经确定价格，但合同履行阶段未必发生，发包人根据工程实际情况可能予以支付的款项。二者的共同点是:均在已标价的工程量清单中列明，均属于包括在签约合同价内的金额。
第84题:关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，正确的有()。
A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任
B.当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任
C.当事人必须在合同中约定不可抗力的范围
D.当事人可以约定不可抗力的风险分担责任
E.当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:承担违约责任的方式包括()。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
E.恢复名誉
正确答案:查看最佳答案
第86题:甲建筑公司收到某水泥厂寄发的价目表，但表中无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格。下列说法中正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约
B.水泥厂新报价属于承诺
C.水泥厂新报价属于新要约
D.水泥厂的价目表属于要约邀请
E.甲建筑公司的订购表示属于要约
正确答案:查看最佳答案
第87题:“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。
A.业主与承包商签订施工合同日
B.承包商提交履约担保日
C.业主办理土地征用手续日
D.承保项目所用建筑材料运抵工地日
E.保险工程在工地动工日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:设计合同履行过程中，施工图设计阶段的主要任务包括()。
A.建筑设计
B.结构设计
C.设备设计
D.专业设计的协调
E.方案设计
正确答案:查看最佳答案
第89题:设计人配合施工的义务包括()。
A.设计交底
B.解决施工中出现的设计问题
C.工程验收
D.编制商务标
E.编制技术标
正确答案:查看最佳答案
第90题:勘察合同履行中，由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停.窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括()等。
A.补偿发包人来回的进出场费和调遣费
B.付给勘察人停.窝工费，金额按预算的平均工日产值计算
C.费用按实际延误的工日乘以延时费率计算
D.工期按实际延误的工日顺延
E.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有()。
A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划
B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续
C.测设施工控制网并报监理人审批
D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系
E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:负责办理施工场地临时道路占用的许可手续，属于发包人的职责。
第92题:根据《标准施工招标文件》，属于不可抗力的事件有()。
A.瘟疫
B.暴雨
C.水灾
D.承包人罢工
E.骚乱
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不可抗力的事件有瘟疫，水灾，骚乱
第93题:建设工程委托监理合同中，监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为()。
A.对工程上使用的材料和施工质量进行检验
B.工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定
C.根据个人判断发布开工令、停工令、复工令
D.在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权
E.对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:以下哪些财产可以作为抵押物
A.土地所有权
B.建筑材料
C.正在建的建筑物
D.建设用地使用权
E.非营利的公益设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(.*);/)
第95题:根据九部委联合颁布的《标准施工招标资格预审文件》的规定，项目招标人在编制施工招标资格预审文件时，对()必须不加修改地引用，不能针对项目情况作修改。
A.申请人须知
B.申请人须知前附表
C.资格审查办法
D.评标办法
E.技术标准和要求
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有()。
A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程
B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件
C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行
D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金
E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。工程接收证书中，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。缺陷责任期(包括延长的期限)终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。详见教材第100-102页。
第97题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有()
A.独立处理单价的合同调整的索赔批准
B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务
D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理
E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人受发包人委托对施工合同的履行进行管理:在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等；在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致，不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”。监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。
第98题:建设项目招标前期应满足的要求()
A.建设项目已经批准
B.有满足招标投标需要的技术资料
C.建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证
D.施工现场的“三通一平”已经完成
E.主要设备的来源已经落实
正确答案:查看最佳答案
第99题:承包人递交的索赔报告的内容应包括()等有关材料。
A.事件发生的结果
B.对其权益影响的证据资料
C.索赔的依据
D.此项索赔要求补偿的款项
E.工期展延天数的详细计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第100题:设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现在()。
A.招标费用不同
B.评标原则不同
C.招标文件的内容不同
D.对投标书的编制要求不同
E.开标形式不同
正确答案:查看最佳答案
第101题:勘察合同履行中，由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括()等。
A.补偿发包人来回的进出场费和调遣费
B.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算
C.费用按实际延误的工日乘以延时费率计算
D.工期按实际延误的工日顺延
E.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
正确答案:查看最佳答案
第102题:《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目包括()。
A.小型建筑设施
B.私人投资的别墅
C.国家融资的项目
D.公众安全项目
E.使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第103题:按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有()。
A.购买约定使用的国内标准的费用
B.购买约定使用的国外标准的费用
C.承包人需增加图纸套数的复制费用
D.图纸的保密措施费用
E.修改施工进度计划的费用
正确答案:查看最佳答案
第104题:下列关于CM合同的说法正确的是()。
A.CM合同属于管理承包合同
B.分为代理型CM合同和风险型CM合同
C.代理型CM合同，CM承包商不承担项目的实施风险
D.风险型CM合同工程设计阶段CM承包商不得介入，为设计者提供建议
E.风险型CM合同部分设计完成后CM承包商即可选择分包商施工
正确答案:查看最佳答案
第105题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第106题:FIDIC施工合同条件规定，工程师在质量管理方面的权力有()。
A.对现场的材料和设备有检查和控制的权力
B.有权监督承包商的施工，对已完工程有确认或拒收权
C.有权对工程采取紧急补救措施
D.有权要求承包商解雇他的雇员
E.有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行
正确答案:查看最佳答案
第107题:建设工程监理合同属于()。
A.建设工程合同
B.委托合同
C.居间合同
D.技术合同
E.双务合同
正确答案:查看最佳答案
第108题:施工合同属于()。
A.诺成合同
B.要物合同
C.工作合同
D.劳务合同
E.有偿合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第109题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第110题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包含()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料.构配件.设备的进场试验报告
D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书
E.有施工单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
第111题:施工合同示范文本中规定的施工合同文件由()组成。
A.图纸
B.合同履行过程中的变更协议
C.工程量清单
D.投标书
E.招标文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第112题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有()
A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%
B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%
C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%
D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%
E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:迟延交付违约金的计算方法:(1)1-4周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；(2)5-8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；(3)第9周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。
第113题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中，正确的有()。
A.以建设单位为关注焦点
B.过程方法
C.全员参与
D.关系管理
E.结果导向
正确答案:查看最佳答案
第114题:根据相关规范，钢结构工程用钢材进场验收应包括以下内容()。
A.钢材的牌号，所依据的产品标准
B.钢材的碳当量或焊接裂纹敏感指数
C.钢材的力学性能指标
D.钢材的冷弯试验
E.钢材的耐高温性能指数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第115题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()。
A.向承包人发出要求提前竣工的通知
B.与承包人协商签订提前竣工的协议
C.负责修改施工计划
D.为承包人提供赶工的必要条件
E.减少工程质量检测的试验项目
正确答案:查看最佳答案
第116题:投标文件对招标文件技术方面未作实质性响应的，包括()等。
A.提供的技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围
B.提供的投标担保有瑕疵
C.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分
D.没有按招标文件要求提供投标担保
E.投标文件没有投标人授权代表签字
正确答案:查看最佳答案
第117题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年福建省监理工程师质量投资进度控制模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第118题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的()。
A.投保时间
B.投保险种
C.保险范围
D.保险期限
E.投保对象.
正确答案:查看最佳答案
参考解析:具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等内容应在专用条款中明确约定。
第119题:根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中属于监理人附加工作的有()。
A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作
B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作
C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认
D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法
E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续
正确答案:查看最佳答案
