安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？

其他建筑考试安全员考试网 2026-1-16 18:06:17

[点击进入安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于国家所有的文物的说法，正确的是()。

A.遗存于公海区域内的起源于中国的文物，属于国家所有

B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变

C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有

D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的内容是受法律保护的文物范围。，选项分析:A错误，《水下文物保护管理条例》规定，遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物，以及遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物，属于国家所有，国家对其行使管辖权。遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物，国家享有辨认器物物主的权利。B错误，国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变；C正确，古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有；D错误，属于国家所有的可移动文物的所有权不因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变。

第1题:马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当截止于()。

A.11月1日

B.8月1日

C.7月1日

D.6月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项，选项分析:劳动合同法规定:(1)劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；(2)劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；(3)三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。本题试用期不得超过2个月，试用期包括在劳动合同内，则合同生效为5月1日，试用期最晚应当截止于7月1日。

第2题:分，但甲公司的投标书于2010年3月20日11:02分才送达。对于此投标书，评标委员会()。

A.对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收

B.对甲公司的投标文件进行审查合格后接受

C.应直接拒收

D.考虑到甲公司实力比较雄厚，所以接受

正确答案:查看最佳答案

第3题:生产经营单位与从业人员订立的免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡责任的条款()。

A.有效

B.可撤销

C.效力待定

D.无效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是无效合同、施工作业人员安全生产的权利和义务，选项分析:《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。无效合同，是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。本题违反了法律的强制性规定，因此无效。

第4题:施工单位在施工现场有暴(同音字)破物及有害危险物品存放处应当()。

A.安排专人昼夜值班，防止无关人员进入危险区域

B.设置安全防护围栏，禁止无关人员进入危险区域

C.设置明显安全警示标志，提醒操作人员注意

D.报告有关主管部门，配备专业防护人员和设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查了施工现场安全防范措施。，选项分析:《建设工程安全生产权利条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、暴(同音字)破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

第5题:王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。

A.应予更换

B.可不予理睬

C.负责修整并承担相应费用

D.应联系修整，所需费用由王女士承担

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于保险索赔的说法，正确的是()。

A.保险事故发生后，投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:有关保险索赔内容。P41.

第7题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

正确答案:查看最佳答案

第8题:杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。

A.该公司不能视其为购买

B.杨先生有权继续试用

C.该公司可以视其为购买

D.被视为购买的杨先生应拒绝付费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。因此，该公司可以视杨先生为购买。

第9题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证在变更后10日内到原发证机关办理变更(企业名称.法定代表人.企业注册地址变更)

第10题:根据《物权法》，关于抵押的说法正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.仓单.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于仲裁程序中，财产保全的说法，正确的是()。

A.仲裁程序中，当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

B.当事人提起财产保全的申请，应当在仲裁程序开始前

C.当事人要求采取财产保全的，应当向仲裁委员会提出书面申请，由仲裁委员会将当事人的申请转交仲裁委员会所在地人民法院作出裁定

D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁案件的申请和受理，选项分析:A正确，C错误，当事人要求采取财产保全及/或证据保全措施的，应向仲裁委员会提出书面申请，由仲裁委员会将当事人的申请转交被申请人住所地或其财产所在地及/或证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定；当事人也可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请。B错误，当事人提起财产保全及/或证据保全的申请，可以在仲裁程序开始前，也可以在仲裁程序进行中。D错误，申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。

第12题:根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程质量保修期限的约定中，符合规定的是()。

A.供冷系统质量保修期为1年

B.屋面防水工程质量保修期为3年

C.给排水管道工程质量保修期为3年

D.装修工程质量保修期为1年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第13题:某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料，则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其可能受到的最严厉处罚是()。

A.1年内不得申请安全生产许可证

B.3年内不得申请安全生产许可证

C.吊销安全生产许可证

D.追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第14题:甲、乙、丙三个工程承包单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为()。

A.特级

B.一级

C.二级

D.三级

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。

A.未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料

B.没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付

C.因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任

D.乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同()。

A.效力待定

B.可变更

C.无效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第17题:某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是()

A.建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更

B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知

D.建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

正确答案:查看最佳答案

第20题:注册建造师担任施工项目负责人期间，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人的情形是()。

A.发包方同意，更换施工项目负责人的

B.施工项目已经完工，尚未办理竣工验收的

C.施工项目因恶劣天气停工的

D.不愿继续担任施工项目负责人的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围，选项分析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；(2)发包方同意更换项目负责人的；(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

第21题:下列关于建设用地使用权转让的说法，错误的是()。

A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

B.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

C.应当向登记机构申请变更登记

D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施不随之转让

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是留置权，选项分析:债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿。债权人为留置权人，占有的动产为留置财产。

第23题:政府采购工程没有投标人投标的，应()。

A.邀请招标

B.竞争性谈判

C.单一来源

D.框架协议采购

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竞争性谈判，选项分析:招标后没有供应商投标或没有合格标的或重新招标未能成立的，可采用竞争性谈判方式采购。

第24题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

第26题:某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是()。

A.按照原无效合同约定

B.参照原无效合同约定

C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式

D.不予结算

正确答案:查看最佳答案

第27题:《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的颁布是由()。

A.国家主席签署主席令公布

B.国务院总理签署国务院令公布

C.国家发改委主任签署命令公布

D.住建部部长签署命令公布

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:根据《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》，纳税人提供建筑服务取得预收款，应在收到预收款时，以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额，应规定的预征率预缴增值税。适用一般计税方法计税的项目预征率为()。

A.1%

B.3%

C.5%

D.2%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是应纳税额的计算。，选项分析:适用一般计税方法计税的项目预征率为2%，适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。

第29题:根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其()。

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场消防安全职责，选项分析:机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。

第30题:关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是()。

A.建设单位应当向住房城乡建设主管部门提出竣工规划验收申请

B.建设工程未经核实或者核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有竣工验收材料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程竣工规划验收，选项分析:县级以上地方人民政府城乡规划主管部门对建设工程是否符合规划条件予以核实；未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收；建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报关有关竣工资料。建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提岀竣工规划验收申请。对于验收合格的，由城乡规划行政主管部门出具规划认可文件或核发建设工程竣工规划验收合格证。

第31题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

正确答案:查看最佳答案

第32题:某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定()排放标准。

A.建筑施工场界环境噪声

B.建筑施工机械噪声

C.城市市区环境噪声

D.城市生活区环境噪声

正确答案:查看最佳答案

第33题:在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。

A.安全生产监督管理部门

B.本级人民政府建设行政主管部门

C.本单位负责人

D.负有安全生产监督管理职责的有关部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:李某借用甲公司资质承揽乙公司的装修工程，因为偷工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失()承担赔偿责任。

A.仅由甲公司

B.仅由乙公司

C.由甲公司和李某共同

D.仅由李某

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程应承担的法律责任，选项分析:《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

第35题:某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是()。

A.建筑公司只能提起民事诉讼

B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼

C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼

D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

第36题:无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由()承担责任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。

A.3个月

B.6个月至3年

C.3个月至6个月

D.6个月至1年

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同划分为()

A.要式合同与不要式合同?

B.诺成合同与实践合同?

C.格式合同与非格式合同?

D.有偿合同与无偿合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:执行程序指的是人民法院的执行机构运用国家强制力，强制义务人履行()所确定的义务的程序。

A.文书

B.生效并具给付内容的法律文书

C.法院的判决书

D.生效的仲裁裁决书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是执行程序的概念。执行程序，是指人民法院的执行机构依照法定的程序，对发生法律效力并具有给付内容的法律文书，以国家强制力为后盾，依法采取强制措施，迫使具有给付义务的当事人履行其给付义务的行为。应选择B。

第41题:施工单位在公共场所施工没有设置明显标志造成一名行人重伤，主管部门责令施工单位停工整顿，由此造成工期延误。施工单位承担的责任中不包括()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政处罚

D.刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工企业与劳动者签订了一份期限为12个月的劳动合同，则该劳动合同中约定的试用期依法最长不得超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:劳动合同法规定:(1)劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；(2)劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；(3)三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。在法律中一般“以上”包括本数，“以下”不包括本数，因此合同期限12个月，试用期不得超过两个月，答案选“2”。

第43题:甲与乙两人在磋商签订合同的过程中，乙因需求，让甲了解到了自己的商业秘密，下面的说法中正确的是()。

A.如合同不成立，则甲可以泄露乙的商业秘密

B.如合同成立，则甲不得泄露乙的商业秘密

C.如合同成立，则甲不得利用乙的商业秘密为自己谋利而损害了乙的利益

D.无论合同是否成立，甲不得泄露或者不正当地使用乙的商业秘密

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的订立原则。《民法典》规定，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则主要包括:(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。

第44题:某建筑施工企业通过贿赂管理人员的手段取得了安全生产许可证，后被发现予以撤销，按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，()内不得再次申请安全生产许可证。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第45题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项，安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项，安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，也不承担未修葺的保险责任。C选项，试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。

第46题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第47题:《建筑业企业资质管理规定》规定，取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级.资质增项，在申请之日起前()，未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

A.3个月内

B.6个月内

C.一年内

D.18个月内

正确答案:查看最佳答案

第48题:对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。

A.建立大呢

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302

第49题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()。

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列不属于监理单位安全责任的是()。

A.编制安全技术措施

B.审查安全技术措施

C.审查专项施工方案

D.报告安全生产事故隐患

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是工程监理单位的安全责任。监理单位安全职责:对安全技术措施和专项施工方案进行审查；依法对施工安全事故隐患进行处理；承担建设工程安全生产的监理责任。应选择A。

第51题:法人进行民事活动的物质基础是()。

A.有自己的名称

B.有自己的组织机构

C.有必要的财产或经费

D.有自己的住所

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的内容是法人应具备的条件，选项分析:有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应，否则将不能被批准设立或者核准登记。

第52题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是()。

A.全部使用政府投资的建设项目，按合同价款5%左右预留

B.部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留

C.社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留

D.社会投资项目一律按合同价款10%左右预留

正确答案:查看最佳答案

参考解析:全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行。

第53题:2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()

A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效

B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D.公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于效力待定合同的说法，正确的是()。

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准()。

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设标准的分类，选项分析:《标准化法》规定，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定地方标准。在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止。

第56题:某施工人员进入工作岗位前要求施工单位告知其作业场所存在的危险因素及事故应急措施，这是《安全生产法》赋予从业人员所具有的()。

A.知情权

B.建议权

C.拒绝权

D.紧急避险权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工作业人员依法享有的安全生产保障权利。施工安全生产的知情权和建议权:《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；《建筑法》还规定，作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见；《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

第57题:某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳务公司，乙公司向某丙电力公司派遣了3名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是()。

A.丙公司可以与工作不符合要求的派遣工人解除劳动合同

B.乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同

C.该3名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬

D.该3名工人在无工作期间，也有权向乙公司主张按月支付最低标准工资

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是劳务派遣，选项分析:A说法错误，用人单位(乙公司)与劳动者签订劳动合同，与用工单位签订派遣协议，因此，用工单位(丙公司)无权解除劳动合同，只能将劳动者退回用人单位。BD说法正确，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。C说法正确，《劳动合同法》规定，被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。

第58题:关于货运合同法律特征的说法，正确的是()。

A.货运合同是单务、有偿合同

B.货运合同的标的是货物

C.货运合同以托运人交付货物为合同成立的要件

D.货运合同的收货人可以不是订立合同的当事人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是货运合同的法律特征，选项分析:运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。(一)货运合同是双务、有偿合同；(二)货运合同的标的是运输行为；(三)货运合同是诺成合同；(四)货运合同当事人的特殊性。货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人。在第三人为收货人的情况下，收货人虽不是订立合同的当事人，但却是合同的利害关系人。

第59题:下列可以提起行政诉讼的事项是()。

A.某公民对公安机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为不服

B.某组织对行政机关对民事案件的调解不服

C.某烈士子女对民政部门发放抚恤金的行为不服

D.某公务员对行政机关降级处分行为不服

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政诉讼受案范围，选项分析:下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围:(1)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；(2)调解行为以及法律规定的仲裁行为；(3)行政指导行为；(4)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；(5)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；(7)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外；(8)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；(10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

第60题:关于安全生产许可证的说法，错误的是()

A.建筑施工企业没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查是否有安全生产许可证

D.建筑施工企业在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是()。

A.个人可以承揽分包工程业务

B.建设单位可以直接指定分包工程承包人

C.分包工程承包人应具备相应的资质条件

D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝

正确答案:查看最佳答案

第63题:有关物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是物权的保护，选项分析:A错误，物权受到侵害，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。C错误，侵害物权，除承担民事责任外，还可能根据情节和后果承担行政责任或刑事责任。D错误，物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当确认权利，而不是请求返还原物。B正确，损害赔偿是保护物权的民事途径之一，保护方式可单独适用也可合并适用。

第64题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡。该施工企业的行为构成()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.强令违章冒险作业罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是重大劳动安全事故罪，选项分析:《刑法》第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。该施工企业的行为构成重大劳动安全事故罪。

第65题:根据《节约能源法》，用能产品的生产者.销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是()。

A.自愿原则

B.强制原则

C.限制原则

D.申请原则

正确答案:查看最佳答案

第66题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:教材P215~216。

第67题:关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是()

A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系

B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察.设计或施工

C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察.设计或施工的企业签订合同

D.工程总承包企业可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同规定，代表建设单位对工程的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察.设计.施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同额履行。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同事承担工程总承包和工程项目卦理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系

第68题:某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为()

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

第69题:某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法的规定，下列表述正确的是()。

A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利

B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利

C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用

D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根椐《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有().

A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤

B.在施工现场斗殴受伤

C.在施工现场因工作原因受到事故伤害

D.施工期间醉酒坠落致残

E.在办公场所内因劳资纠纷自杀

正确答案:查看最佳答案

第71题:甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2016年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2016年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是()。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年8月31曰起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月

E.丙企业承担违约责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列选项中，关于脚手架工程施工安全要点说法正确的是()。

A.脚手架工程必须按照规定编制.审核专项施工方案，无需组织专家论证

B.脚手架搭设.拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事脚手架搭设.拆除作业

C.脚手架搭设.拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书

D.脚手架搭设.拆除要严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场进行监督，发现不按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改

E.脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实。严禁在脚手架上超载堆放材料，严禁将模板支架.缆风绳.泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:发包人具有下列()情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。

A.发包人长期拖欠工程价款

B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准

C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换

D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工

E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《绿色施工原则》,关于建筑节材的说法,正确的有()。

A.图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%

B.应根据现场平面布置情况就近卸载,避兔和减少二次搬运

C.优化安装工程的预留.预埋.管线路径等方案

D.施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重星的70%以上

E.采取技术和管理措施提高模版.脚手架的周转次数

正确答案:查看最佳答案

第75题:甲公司与乙设备供应商签订了一份设备采购合同，乙公司应承担的义务包括()。

A.按合同约定交付该设备

B.向甲转移该设备的所有权

C.承担运输途中的设备损毁风险

D.该设备的瑕疵担保

E.该设备的权利瑕疵担保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于工程质量检测单位检测的说法，正确的有()。

A.检测报告加盖检测机构公章即可生效

B.检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账

C.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由工程监理单位归档

E.检测机构可以推荐质量合格的建筑材料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定，选项分析:检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。

第78题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法，不正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的，由最先收到起诉材料的法院管辖

B.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了()。

A.甲放弃中标

B.甲逾期缴纳履约保证金

C.甲拒不缴纳履约保证金

D.甲因不可抗力提出不能履行合同

E.存在不影响中标结果违法行为

正确答案:查看最佳答案

第80题:建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件包括()。

A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B.为现场从事危险作业的人员办理意外伤害险

C.专职安全生产管理人员经企业对安全知识考核合格

D.特种作业人员取得特种作业操作资格证书

E.为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《劳动合同法》的规定，劳动者有()情形，用人单位不得解除劳动合同。

A.女职工在孕期.产期.哺乳期的

B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

C.在本单位连续工作满10年，且距法定退休年龄不足10年的

D.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

E.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于建设工程保险的说法，正确的有()。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

正确答案:查看最佳答案

第83题:买卖合同中出卖人的主要义务包括()。

A.交付标的物

B.将标的物的使用权转移给买受人

C.标的物质量应符合约定

D.保证第三人不得向买受人主张任何权利

E.交付有关单证和资料

正确答案:查看最佳答案

第84题:当事人之间由于某些原因产生了债权债务关系，则这些原因包括()。

A.合同

B.赠与

C.不当得利

D.侵权

E.无因管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的发生根据，选项分析:建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一定法律事实，就是债产生的根据。建设工程债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。

第85题:商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。

A.作出裁决的仲裁委员会

B.申请人住所地的中级人民法院

C.被执行人住所地的中级人民法院

D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

E.被执行财产所在地的中级人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁裁决执行，选项分析:当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。

第86题:永泰进出口贸易公司的办公楼建设项目已于2020年7月1日领取施工许可证。根据我国《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有()。

A.该项目应在2020年8月1日前开工

B.该项目应在2020年9月1日前开工

C.该项目应在2020年10月1日前开工

D.若因故未能按期开工，永泰进出口贸易公司应向发证机关申请延期

E.永泰进出口贸易公司申请延期，则每次延期可达半年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是申请延期的规定。，选项分析:《建筑法》规定，建设单位自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以两次为限，每次不超过3个月。故“该项目应在2020年10月1日前开工”、“若因故未能按期开工，永泰进出口贸易公司应向发证机关申请延期”正确。

第87题:?合同被确认无效后，其法律后果有()。?

A.支付违约金?

B.赔偿损失?

C.返还财产?

D.追缴财产

E.继续履行?

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂.专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。

A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建

B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布

C.评标委员会由9人组成，其中技术.经济等方面的专家为6人

D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定

E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《环境保护法》的规定，下列关于对排放污染物的管理理解正确的是()。

A.禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器

B.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾

C.医院、学校区域的城市高架路，应当设置声屏障

D.禁止向地表排放含低放射性物质的废水

E.禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工现场水污染的防治、建设项目环境噪声污染的防治。禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。经过已有的噪声敏感建筑物集中区域的高速公路和城市高架、轻轨道路，在有可能造成环境噪声污染的，应当设置声屏障或者采取其他有效的控制环境噪声污染的措施。

第90题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人丧失民事行为能力

D.须相对人主观故意

E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的

C.严重违反用人单位规章制度的

D.同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响的

E.患病,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的履行、变更、解除和终止。，选项分析:劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。BE属于用人单位的预告解除。有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第92题:建设单位办理建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。

A.工程竣工验收备案表

B.住宅使用说明书

C.工程竣工验收报告

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.规划等部门出具的认可文件或者准许使用文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工验收备案，选项分析:建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件:(1)工程竣工验收备案表；(2)工程竣工验收报告；(3)法律、行政法规规定应当由规划等部门出具的认可文件或者准许使用文件；E选项说法不完善。(4)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。(5)施工单位签署的工程质量保修书。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

第93题:关于地役权的说法，正确的有()。

A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权

B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率

C.地役权未经登记不得对抗需役地人

D.地役权由需役地人单方设立

E.地役权属于用益物权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥一级建造师法规，到底难不难考？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程检验评定资料