2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:依据FIDIC《施工合同条件》规定，发包人选用奖励条款，需要在()中具体约定奖金的计算办法。

A.协议书

B.专用条件

C.通用条件

D.合同附件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据《委托监理合同(示范文本)》，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。

A.40

B.47

C.37

D.50

正确答案:查看最佳答案

第2题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。

A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。

第3题:某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为()。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:变更的估价原则为无适用变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。

第4题:下列合同不适用合同法的是()。

A.买卖合同

B.借款合同

C.委托合同

D.收养合同

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

正确答案:查看最佳答案

第6题:仲裁应当()进行。

A.不开庭

B.开庭但不公开

C.公开开庭

D.书面审理，当事人不出庭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:竣工报表是在颁发整个工程的()之后84天内，承包商应向监理工程师报送的财务文件，并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。

A.移交证书

B.结算证书

C.最终证书

D.合格证书

正确答案:查看最佳答案

第8题:投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，()。

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

正确答案:查看最佳答案

第9题:以下不属于资格评审因素的是()

A.营业执照

B.资质等级

C.财务状况

D.投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:资格评审的因素一般包括营业执照、安全生产许可证、资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理、其他要求、联合体投标人等。响应性评审的因素一般包括投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单、技术标准和要求等。

第10题:根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人增加的监理工作内容过多

B.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

C.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

D.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

正确答案:查看最佳答案

第11题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.协商解决单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:材料采购合同履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于运输过程中发生的问题，由()负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用()。

A.由招标人承担

B.由投标人承担

C.由双方平均分配

D.由双方协商解决

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是()。

A.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围

B.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容

C.施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同

D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式

正确答案:查看最佳答案

第15题:某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。

A.按延误1个月竣工赔偿

B.按提前1个月竣工奖励

C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励

D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

正确答案:查看最佳答案

第17题:建筑工程一切险合同属于()。

A.财产保险合同

B.人身保险合同

C.财产及人身保险合同

D.国内建筑、安装工程保险合同

正确答案:查看最佳答案

第18题:取得工程勘察()资质，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察业务。

A.综合

B.专业

C.劳务

D.资金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:以下关于钢结构螺栓性能检验,正确的是()。

A.建筑安全等级为一级，跨度≥40米的螺栓球节点钢网架结构，其高强度螺栓应进行表面硬度试验

B.高强度大六角头螺栓连接副应检验预拉力

C.扭剪型高强度螺栓连接副应检验扭矩系数

D.高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后使用时，经监理工程师外观检查合格后方可再使用

正确答案:查看最佳答案

第20题:对工程成套设备的供应，投标人不可以是()

A.生产厂家

B.招标人下属机构

C.工程公司

D.贸易公司

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对工程成套设备的供应，投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司

第21题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商；选项B错误，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。

第22题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。

A.应征得业主同意

B.可不经过业主同意

C.自行决定后通知业主

D.自行决定后通知监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第23题:依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为()。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。

第24题:公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第26题:在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。

A.采购方和运输部门

B.供货方和采购方

C.供货方和运输部门

D.供货方、采购方及运输部门

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.监理单位回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.内容

D.内容中的义务

正确答案:查看最佳答案

第29题:同一风险由不同的人识别，结果可能会有较人的差异。这表明风险识别具山.()。

A.主观性

B.个别性

C.复杂性

D.小确定性

正确答案:查看最佳答案

第30题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:有限数量制审查程序描述错误的是()

A.通过详细审查的申请人不少于3个且没有超过规定数量的，不再进行评分

B.通过详细审查的申请人超过规定数量的，审查委员会按照得分进行排序

C.得分按高到低进行排序

D.有限数量制与合格制在预审文件澄清方面有很大区别

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有限数量制与合格制在审查程序以及预审文件澄清方面两方面基本是相同的。

第32题:工程项目履约保证的有效期限为()。

A.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止

B.从签订施工合同起，到项目竣工移交止

C.从签订施工合同起，到工程验收合格日止

D.从提交履约保证起，到合同约定的完成日止

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的()天内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.15

C.21

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁条款是独立存在的

B.合同若发生变更，则仲裁条款无效

C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉

D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

第36题:以下不属于响应性评审因素的是()

A.营业执照

B.已标价工程量清单

C.投标有效期

D.投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:响应性评审的因素一般包括投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单、技术标准和要求等。营业执照属于资格评审的因素

第37题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。

第38题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证价值不变

C.转让抵押物的价款仅需高于担保债权

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确，抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。B错误，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。C错误，转让抵押物的价款不得明显低于其价值。D错误，抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

第39题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。

A.强化验收

B.完善手段

C.加强评定

D.过程控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:以下关于工程质量缺陷的处理，正确的是()。

A.监理单位负责质量缺陷调查，设计单位负责提出处理方案

B.监理单位负责质量缺陷调查，设计单位负责审查处理方案

C.施工单位负责质量缺陷调查，监理单位负责提出处理方案

D.施工单位负责质量缺陷调查，监理单位负责审查处理方案

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机的悬臂高度指的是()。

A.塔式起重机附墙后最上面一道附着点之上的塔身高度

B.塔式起重机未附着之前的塔身高度

C.人货两用施工升降机未附着之前的导轨架高度

D.人货两用施工升降机附墙后最上面一道附着点之上的导轨架高度

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工升降机的制造单位必须具有()。

A.产品合格证

B.型式检验报告

C.使用说明书

D.特种设备制造许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:监理人收到承包人变更报价书后的()天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于混凝土泵车的使用措施，不符合安全规定的是()。

A.泵车就位地点应平坦坚实，不得停放在斜坡上，上空无高压电线

B.当用布料杆送料时，机身倾斜角度不得大于3°

C.根据施工需要延长布料配管和布料杆

D.作业中需要移动车身时，移动速度不得超过10km/h

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，防水层最小厚度不得小于设计厚度的()。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:设计施工总承包合同工程接受证书中注明的实际竣工日期，以()为准。

A.合同约定的竣工日期

B.实际竣工日期

C.提交竣工验收申请报告的日期

D.签发工程接收证书的日期

正确答案:查看最佳答案

第47题:某工程使用了进口原材料，项目监理机构做法正确的是()。

A.总监理工程师应组织对该批原材料的考察

B.总监理工程师应主持对该批原材料的联合检查

C.专业监理工程师应组织对该批原材料的考察

D.专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自()之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工合同履约担保期限自发包人和承包人签订合同之日起。

第49题:评标委员会对投标书进行初评是以()为依据，确定投标书的有效性。

A.投标文件

B.招标文件

C.招标公告

D.资格预审文件

正确答案:查看最佳答案

第50题:以下关于混凝土立方体抗压强度试验，正确的是()。

A.标准试件尺寸为100x100x100mm

B.试验结果应精确至0.01MPa

C.三个测量值中，最大或最小值与中间值的差值超过中间值的15%时，取中间值为该组试块的抗压强度

D.三个测量值中，最大或最小值与中间值的差值超过中间值的15%时，该组试块无效

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是()。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B、D项属于承包人义务。C项属于监理人义务。

第52题:从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺

正确答案:查看最佳答案

第53题:风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。

A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制

B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留

C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制

D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留

正确答案:查看最佳答案

第54题:建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明.分析评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。

A.地质地理环境特征

B.地质岩土工程条件

C.地质地理环境特征和地下水分布情况

D.地质地理环境特征和岩土工程条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:应当公开招标的工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的有()。

A.项目技术比较复杂

B.因自然环境限制只有少数几家潜在投标人可供选择的项目

C.拟进行公开招标的费用比较多

D.项目被确定为地方政府的重点项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国有资金占控股或主导地位依法必须招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第56题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第57题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),单层活动房跨度不宜大于()m。

A.12.0

B.10.0

C.9.1

D.6.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:直接订购方式适用于采购()的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源

正确答案:查看最佳答案

参考解析:直接订购方式适用于零星采购、应急采购、单一来源采购、必须由原供应商提供产品的订购。

第59题:施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于()条款。

A.有效的合同

B.效力待定的合同

C.可变更、可撤销的合同

D.无效的合同

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设单位与银行签订贷款抵押合同时，不得用于抵押的财产是()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设用地使用权、正在建造的建筑物、正在使用的交通工具，均可抵押。

第61题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，()。

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

正确答案:查看最佳答案

第62题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

正确答案:查看最佳答案

第63题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。

A.施工方案

B.合理使用年限

C.竣工验收的标准

D.设计变更的期限

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第66题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。

A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用

D.承包人向发包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。

第67题:FIDIC《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为()。

A.缺陷通知期

B.施工期

C.合同有效期

D.合同工期

正确答案:查看最佳答案

第68题:有关要约邀请的表述，不正确的是()。

A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示

B.商业广告的内容符合要约规定的，视为要约

C.要约邀请是合同成立过程中的必经过程

D.要约邀请是当事人订立合同的预备行为

正确答案:查看最佳答案

第69题:FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是()。

A.工程破土动工之日

B.工程投入使用之日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程师颁发履约证书之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由()控制。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

第71题:甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

正确答案:查看最佳答案

第72题:工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是()。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，主持质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

第74题:施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()。

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。

第76题:债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为()。

A.抵押

B.留置

C.质押

D.保证

正确答案:查看最佳答案

第77题:以下情况不属于发包人责任引起的暂停施工的是()

A.施工期间地震

B.泥石流

C.设计缺陷等待变更图纸

D.承包人为安全保障必须的暂停施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(2)发包人责任的暂停施工大体可以分为以下几类原因致使施工暂停:1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂，包括自身未能尽到管理责任，如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等；也可能源于第三者原因，如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。不可抗力的停工损失属于发包人应承担的风险，如施工期间发生地震、泥石流等自然灾害导致暂停施工。3)协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工。4)行政管理部门的指令。某些特殊情况下可能执行政府行政管理部门的指示，暂停一段时间的施工。如奥运会和世博会期间，为了环境保护的需要，某些在建工程按照政府文件要求暂停施工。

第78题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经()批准。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.原审批机关

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理.修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，墙体节能工程保温隔热材料复验报告的以下()内容必须在同一个报告中。

A.导热系数(传热系数)或热阻

B.抗拉强度

C.密度或单位面积质量

D.压缩强度或抗压强度

E.燃烧性能

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:以下哪些财产可以作为抵押物

A.土地所有权

B.建筑材料

C.正在建的建筑物

D.建设用地使用权

E.非营利的公益设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第83题:工程承包活动中采用的()均属于固定价格合同。

A.单价合同

B.总价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

E.成本加奖金合同

正确答案:查看最佳答案

第84题:按照《招投标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A.施工单项合同估算价150万元人民币

B.使用国有资金的单项合同估算价100万元人民币

C.关系社会公众安全的公用事业项目，单项合同估算价80万元人民币

D.项目总投资4000万元，单项合同估算价180万元人民币

E.项目总投资2000万元，单项合同估算价130万元人民币

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。

A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单

B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单

C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核

D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单

E.承包人可再次提请监理人核查

正确答案:查看最佳答案

第86题:保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为()。

A.发生与否的不确定性

B.发生范围的不确定性

C.发生原因的不确定性

D.发生时间的不确定性

E.发生后果的不确定性

正确答案:查看最佳答案

第87题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:我国现行的监理费计算方法有()。

A.按监理工程概预算的百分比计算

B.按参与监理工作的年度平均人数计算

C.由甲乙双方按商定的其它方法计算

D.中外合资.合作.外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

E.按委托人提出的方法

正确答案:查看最佳答案

第89题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于基坑开挖正确的有()。

A.基坑开挖可采用全面分层或台阶式分层开挖方式

B.分层厚度应根据土质情况确定，且不应大于25m

C.应按照“分区.分块.对称.平衡.限时”的原则确定开挖顺序

D.机械挖土时，坑底以上200mm至300mm范围内应采用人工修土

E.当基坑及周边环境出现异常时，经总监理工程师同意即可继续开挖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()。

A.成套设备及生产线设备采购，宜采用市场采购的方式

B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报总监理工程师批准

C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购

D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有()。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(三)监理人的指示监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定:(1)监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。(2)监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。由于监理人不是合同当事人，因此合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

第93题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑架的监测设备应符合下列规定()。

A.应满足观测精度和量程的要求

B.应具有良好的稳定性和可靠性

C.应经项目监理机构见证取样合格

D.应经过校准或标定，且校核记录和标定资料齐全，并应在规定的校准有效期内

E.应减少现场线路布置布线长度，不得影响现场施工正常进行。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商根据施工计划向业主提供不具约束力的各阶段资金需求计划包括()。

A.接到工程开工通知的28d内，承包商应向工程师提交每一个总价承包项目的价格分解建议表

B.第一份资金需求估价单应在开工日期后42d之内提交

C.根据施工的实际进展，承包商应按季度提交修正的估价单，直到工程的接收证书已经颁发为止

D.接到承包商的请求后，应在28d内提供合理的证据，表明他已做出了资金安排，并将一直坚持实施这种安排

E.如果业主欲对其资金安排做出任何实质性变更，应向承包商发出通知并提供详细资料

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第96题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管脚手架使用期间，严禁拆除()。

A.主节点处的纵.横向水平杆

B.纵.横向扫地杆

C.连墙件

D.小横杆

E.密目网

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有()。

A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用公式法进行调整

D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款

正确答案:查看最佳答案

第98题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()。

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水、电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列关于投标预备会的说法正确的有()。

A.招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题

B.投标人应在招标公告规定的时间前，以任何形式将提出的问题送达招标人

C.投标人应在招标公告规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人

D.投标预备会后，招标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，该澄清内容不是招标文件的组成部分

E.组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审查()单位提供的工程档案资料。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.监理

E.预算

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于不可抗力的情形()。

A.政策和法律调整

B.海啸

C.瘟疫

D.骚乱

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

第102题:建设项目招标前期应满足的要求()

A.建设项目已经批准

B.有满足招标投标需要的技术资料

C.建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证

D.施工现场的“三通一平”已经完成

E.主要设备的来源已经落实

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:下列属于投标人须知中正文部分的有()。

A.总则

B.附表格式

C.投标文件

D.投标

E.开标

正确答案:查看最佳答案

第104题:依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。

A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人

B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更

C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更

D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付

E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行

正确答案:查看最佳答案

第105题:对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。

A.招标公告

B.投标人须知

C.资格预审须知

D.对投标人书面提出问题的回答函件

E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第107题:建设工程施工合同履行中，投保()是转移风险的有效措施。

A.第三者责任险

B.机械损坏险

C.建筑工程一切险

D.人身意外伤害险

E.安装工程一切险

正确答案:查看最佳答案

第108题:下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工现场应当采用混凝土硬化处理的场所有()。

A.出入口

B.场内主要通道

C.场内次要道路

D.加工场地

E.材料堆放区域

正确答案:查看最佳答案

第110题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是()清偿。

A.按抵押物登记的先后顺序

B.按债权比例

C.按合同生效顺序

D.按债权的价款多少顺序

E.抵押物已登记的先于未登记的

正确答案:查看最佳答案

第111题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第112题:施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。

A.施工合同条件

B.施工合同协议条款

C.发包人与监理单位签订的监理委托合同

D.发包人上级主管部门的书面指示

E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议

正确答案:查看最佳答案

第113题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人应提供的项目设计要求主要包括()等。

A.工程的范围和规模

B.工程勘察依据

C.限额设计的要求

D.设计依据的标准

E.建筑物的合理使用年限设计要求

正确答案:查看最佳答案

第114题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》，订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有()。

A.设计人配合勘察工作的要求

B.建筑物的合理使用年限设计要求

C.委托的设计内容

D.设计深度要求

E.设计人配合施工工作的要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有()。

A.在发包人授权范围内发出监理人指示

B.根据合同约定向承包人发出变更指示

C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务

D.与施工合同当事人商定变更工程价款

E.检查工程实体、材料和设备质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人无权免除或变更合同约定的承包人权利、义务和责任。

第116题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第117题:担保活动应当遵循()的原则。

A.公正

B.公平

C.平等

D.自愿

E.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年重庆市监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:合同履行的原则包括()。

A.保守秘密原则

B.全面履行的原则

C.诚实信用原则

D.禁止反悔原则

E.等价有偿原则

正确答案:查看最佳答案

第119题:施工合同施工过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有()。

A.提前竣工时间

B.发包人为赶工提供的便利条件

C.承包人的赶工措施

D.提前竣工所需追加的合同价款

E.承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法

正确答案:查看最佳答案