2026年全国各地二建法律法规真题

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是()。

A.为劳动者办理意外伤害保险

B.对劳动者进行劳动安全卫生教育

C.执行国家劳动安全卫生规程和标准

D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是劳动安全卫生制度。意外伤害保险是国家《建筑法》鼓励企业为从事危险作业的职工办理的，不是强制性要求的。

第1题:关于保证合同的说法，正确的是()。

A.被保证的主债权的种类、数额是保证合同中的核心条款，没有此条款，保证合同不能成立

B.保证方式有一般保证、连带责任保证和部分连带责任保证

C.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担保证责任

D.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保

正确答案:查看最佳答案

第2题:安装.拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案.制定安全施工措施，并由()对现场实施全过程监督。

A.施工企业负责项目管理的技术负责人

B.监理单位负责安全的工程师

C.出租单位生产管理人员

D.安装.拆卸单位的专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，安装.拆卸施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案.制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

第3题:小李应聘到建筑施工企业，双方于6月10日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。8月17日，王某拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前3日以书面形式通知用人单位

D.应提前30日以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在试用期内，劳动者提前3日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。转正以后劳动者须提前30日一书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。本题中试用期为3个月，则转正时间为9月10日，王某8月17日解除劳动合同，处于试用期内，提前3日以书面形式通知用人单位。

第4题:某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于()担保。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质权，选项分析:质权分为动产质权和权利质权。动产质权是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权担保的权利。法律、行政法规禁止转让的动产不得出质。质权自出质人交付质押财产时设立。权利质权是将权利凭证交付质押人或办理出质登记担保的权利。债务人或者第三人可以将有权处分的下列权利出质:(1)汇票、本票、支票；(2)债券、存款单；(3)仓单、提单；(4)可以转让的基金份额、股权；(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(6)现有的以及将有的应收账款；(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。

第5题:某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是()。

A.甲.乙应承担连带赔偿责任

B.甲与乙属于联合体投标

C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关

D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

第6题:从法的形式来看，属于行政法规的是()。

A.《招标公告发布暂行办法》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《招标投标法实施条例》

D.《民法典》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:关于小额诉讼程序的说法，正确的是()。

A.小额诉讼程序适用于审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件

B.小额诉讼程序是普通程序的一种

C.小额诉讼程序适用于标的额为全国上年度就业人员年平均工资50％以下的案件

D.小额诉讼程序实行两审终审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序，选项分析:小额诉讼程序是简易程序的一种，适用于审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资50%以下的案件，实行一审终审。

第8题:对于施工现场的大气污染防治，重点是防治()污染。

A.扬尘

B.废气

C.粉尘

D.积尘

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

第10题:发包人拖欠承包人工程款，对于利息没有约定的，按照()计算。

A.中国人民银行发布的同期同类贷款利息

B.无息

C.中国人民银行发布的同期同类贷款利息的1.5倍

D.中国人民银行发布的同期同类存款利息

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有;(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理.重作.更换;(7)继续履行;(8)赔偿损失;(9)支付违约金;(10)消除影响.恢复名誉:(11)赔礼道歉。

第12题:一般保证期限无约定的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。

A.6

B.12

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的保证期限未约定的相关规定。一般保证期未约定的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。

第13题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，可以在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动有()。

A.修建储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.在历史建筑上刻划、涂污

D.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

正确答案:查看最佳答案

第14题:对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。

A.施工企业项目经理、总监理工程师

B.施工企业技术负责人、建设单位负责人

C.施工企业技术负责人、总监理工程师

D.建设单位负责人、监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列构成犯罪，依法追究刑事责任的行为不包括()。

A.盗掘古文化遗址、古墓葬

B.将国家禁止出境的珍贵文物私自出售给外国人

C.非法侵占国有文物

D.将文物赠送给亲友或朋友

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是哄抢、私分国有文物等违法行为应承担的法律责任，选项分析:《文物保护法》规定，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任:(1)盗掘古文化遗址、古墓葬的；(2)故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物的；……(4)将国家禁止出境的珍贵文物私自出售或者送给外国人的；(5)以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物的；(6)走私文物的；(7)盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的；(8)应当追究刑事责任的其他妨害文物管理行为。

第16题:设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定()提供技术保障。

A.安全防护措施

B.安全操作规程

C.施工方案

D.专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是勘察.设计单位相关的安全责任。设计单位的工程设计文件对保证建设工程结构安全非常重要。同时，设计单位在编制设计文件时，还应当结合建设工程的具体特点和实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定安全防护措施提供技术保障。

第17题:某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程价款的支付。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

第18题:关于证据保全制度，说法正确的是()。

A.当事人申请保全证据的，应当提供相应的担保

B.仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院

C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场

D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称，叫做()。

A.法系

B.法律部门

C.法的形式

D.法的效力等级

正确答案:查看最佳答案

第20题:如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。

A.没有权利选择仲裁员

B.申请仲裁后就不可以再达成和解

C.申请人无正当理由不到庭，可视为撤回仲裁申请

D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是开庭和审理，选项分析:仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理并作出裁决；如果被申请人提出了反请求的，可以视为撤回仲裁反请求。说法正确的是“申请人无正当理由不到庭，可视为撤回仲裁申请”。

第21题:甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提出反诉

B.提出和解

C.提出管辖权争议

D.提出上诉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解.提起反诉.提出上诉等美体权利并无代理权，故C正确。

第22题:人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()。

A.15日

B.20日

C.10日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:人民法院指定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。

第23题:在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是()。

A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密

B.评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名

C.项目评标专家从招标代理机构专家库内的相关专家名单中随机抽取

D.评标委员会成员由三人组成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是招标基本程序。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密;依法必须进行招标的项目，应当是5人以上单数

第24题:保证合同生效后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，正确的是()。

A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任

B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任

C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任

D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是保证的基本法律规定，选项分析:债权人未经保证人书面同意，允许债务人转移全部或者部分债务，保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任，但是债权人和保证人另有约定的除外。

第25题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.成本控制失控

C.质量事故

D.施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是勘察，设计单位相关的质量责任和义务。设计单位应当参与建设工程质量事故分析。

第26题:某劳务分包现场施工人员150人，应配备项目专职安全生产管理人员不少于()。

A.1人

B.2人

C.3人

D.4人

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。

A.注册商标申请人寄出申请书

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

第28题:未经批准在电力设施保护区内修建建筑物，危及电力设施安全的，由()责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。

A.建筑管理部门

B.电力管理部门

C.建筑物上级管理部门

D.市政管理部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:在电力保护区施工作业的规定。未经批准或未采取安全措施在电力设施周围或在依法规定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。

第29题:按照《注册建造师执业工程规模标准规定(试行)》的规定，二级注册建造师执业的工程规模标准不包括()。

A.12层以上的房屋建筑工程

B.高度50米以上的建筑物或构筑物

C.单跨跨度21米以上的房屋建筑工程

D.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程

正确答案:查看最佳答案

第30题:甲乙双方在合同中约定，一方违约时支付对方1万元人民币违约金。在合同履行中，甲方违约，并因该违约造成了乙方5万元人民币的损失。乙方诉诸法院，可获支持的最高赔偿额为()万元人民币。

A.5

B.1

C.2

D.6

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:甲某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付()万元。

A.13

B.9

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。如果选择违约金，可以要求供应商支付4+5=9万元;如果选择定金，可以要求供应商支付4+4=8万元;所以最高是选择9万元。

第32题:关于中标人法律责任的说法，正确的是()。

A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停止整顿或吊销营业执照

B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还

C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失

D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

第33题:下列关于行政行为特征的说法，错误的是()。

A.行政行为具有不可裁量性

B.行政行为的主体是法定的

C.实施行政行为具有单方意志性

D.行政行为多属于无偿行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。

A.在调解书作出时

B.在当事人达成调解协议时

C.在调解书送达对方时

D.经双方当事人签收时

正确答案:查看最佳答案

第35题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

第36题:投标保证金有效期应当与()一致。

A.投标有效期

B.施工有效期

C.合同期限

D.工程寿命期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是投标保证金。投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

第37题:《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的()倍(包含利率本数)。

A.1.5

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是借款合同的相关规定。借款合同的利率《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最髙不得超过银行同类贷款利率的4倍(包含利率本数)。

第38题:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当()。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

D.直接向有关主管部门报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理单位的安全责任，选项分析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

第39题:(1)根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:关于保证人资格的说法，正确的是()

A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人

B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

C.公立医院可以作为保证人

D.学校不得作为保证人

正确答案:查看最佳答案

第41题:某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位()。

A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材

B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责

C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守

D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是依法保证建筑材料等符合要求。，选项分析:《建设工程质量管理条例》第14条规定:“按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。”第二十九条规定:“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。”

第42题:关于借款合同利息的说法，正确的是()。

A.借款的利息可以预先在本金中扣除

B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付

C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息

D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:借款的利息不得预先在本金中扣除，利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。A错误。借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。B错误。借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息。D错误。自然人之间的借款合同

第43题:某工程承包人按规定提前书面通知监理人进行隐蔽工程共同检查，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定的是()。

A.承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作

B.监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作

C.承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人

D.监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的70%以上。P190

第45题:根据《绿色施工导则》。关于施工总平面布局的说法，正确的是()。

A.施工现场搅拌站.仓库等布置应当尽量远离已有交通线路

B.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动挡，减少建筑垃圾，保护土地

C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路

D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地，B正确。施工现场搅拌站.仓库.加工厂.作业棚.材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离，A错误。施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地，C错误。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施，D错误。

第46题:根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。

A.监理单位和检测机构

B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

第47题:施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的是()。

A.建筑施工劳务分包企业不少于1人

B.建筑施工总承包企业特级资质不少于6人

C.建筑施工总承包企业一级资质不少于3人

D.建筑施工专业承包企业一级资质不少于2人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任，选项分析:建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。(1)建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。(2)建筑施工专业承包资质序列企业:一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。(3)建筑施工劳务分包资质序列企业:不少于2人。(4)建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。

第49题:当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须向所在地的中级人民法院提出。

第50题:下列可视为投标人相互串通投标的是()。

A.投标人之间约定中标人

B.投标人之间约定部分投标人放弃投标

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止投标人相互串通投标、投标人不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标，选项分析:“投标人之间约定中标人”“投标人之间约定部分投标人放弃投标”属于投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而釆取的其他联合行动。《招标投标法》第33条中规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第51题:关于建设单位的质量责任和义务，下列行为不符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。

A.应当依法将施工图送审

B.不得任意压缩合同工期

C.进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.不得将建设工程肢解发包

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查建设单位的质量责任和义务。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任和义务主要包括:依法对工程进行发包的责任;依法对材料设备进行招标的责任;提供原始资料的责任;不得干预投标人的责任;送审施工图的责任;委托监理的责任;确保提供的物资符合要求的责任;不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任;依法组织竣工验收的责任。综上，本题选C，因为建设单位并不是不能改变主体和承重结构进行装修，而是要依法进行，具体是指:涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。

第52题:从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()。

A.有符合规定的净资产

B.有符合规定的主要人员

C.有符合规定的技术装备

D.有良好的工程业绩

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑业企业资质条件，选项分析:从事建筑活动的建筑业企业应当具备下列条件:(1)有符合规定的净资产；(2)有符合规定的主要人员；(3)有符合规定的已完成工程业绩；(4)有符合规定的技术装备。

第53题:某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写"全权代理"而无具体授权事项，则该律师有()的权利。

A.提出管辖权异议

B.代为承认、放弃诉讼请求

C.进行和解

D.提起反诉或者上诉

正确答案:查看最佳答案

第54题:保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的()限额。

A.最低

B.实际损失

C.损失后评估

D.最高

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为()万元。

A.0

B.15

C.22.5

D.45

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是定金，选项分析:《民法典》规定，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。故选项“0”正确。

第56题:根据《建设工程安全生产管理条例》，(:)工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。

A.是否达到工程使用功能要求

B.是否达到施工进度要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，(:)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

第57题:建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。

A.施工企业项目经理

B.设计单位节能设计负责人

C.施工企业技术负责人

D.总监理工程师(建设单位项目负责人)

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持

第58题:关于不可抗力的说法，正确的是()。

A.不可抗力包括主观情况与客观情况

B.法定的免责事由主要限于不可抗力

C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任

D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由，而法定免责事由主要限于不可抗力，约定的免责事由主要是合同中的免责条款，故B正确。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第59题:(1)关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应子支持

D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:提供的设计有缺陷(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。A选项应承担过错责任，错误；建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。B正确，D错误；建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，不子支持，C错误；P295

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:建设用地使用权的转让()。

A.是一种不要式行为

B.转让合同是一种权利义务的概括转让合同

C.需要满足一些法定条件，否则转让无效

D.转让方式包括买卖.赠与或者互易等

E.转让的客体仅限于国有土地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设用地使用权的转让，是指通过买卖.赠予等合法方式将土地使用权转移给他的行为。当事人之间必须签订书面的转让合同，这种合同不是单一的对建设用地的使用权的转让，也同时伴随着在从国家取得使用权时必须履行的义务，属于权利义务的概括移转。转让需要满足一些法定条件，如按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的25%以上，属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建等用地。

第61题:下列建设工程项目可以不需要招标的情形有()。

A.需要采用特殊的专利

B.承包商、供应商或者服务提供者少于三家，不能形成有效竞争

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.属于利用扶贫资金实行以工代赈的

E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目，选项分析:《招标投标法》规定:涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。《招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》在《招标投标法》的基础上对可以不招标的项目进行了补充:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)承包商、供应商或者服务提供者少于三家，不能形成有效竞争;(6)国家规定的其他特殊情形。

第62题:按照《行政诉讼法》的规定，人民法院作出的一审判决可以有()。

A.维持原判

B.撤销原判

C.履行判决

D.变更判决

E.依法判决

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列关于分包的说法中，正确的有()。

A.招标人可以直接指定分包人

B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成

C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成

D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成

E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:考查分包工程的范围。《招标投标法》也规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包需要说明的是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。

第64题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任有()。

A.在拆除工程施工15日前，将拆除施工组织方案等资料报送有关部门备案

B.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

C.编制安全施工技术措施和施工现场临时用电方案不得压缩合同约定的工期

D.不得压缩合同约定的工期

E.统一协调总承包单位和分包单位的安全生产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应当在拆除工程施工15日前，将资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案，故A正确。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，故B正确。C选项属于施工单位的安全生产责任，故C错误。在符合有关法律.法规和强制性标准的规定，并编制了赶工技术措施等前提下，建设单位与施工单位就提前工期的技术措施费和提前工期奖励等协商一致后，是可以对合同工期进行适当调整的，故D错误。

第65题:根据《噪声污染防治法》，关于建设项目噪声污染防治的说法，正确的有()。

A.施工企业在建设前期应当按照规定制定噪声污染防治措施

B.建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时招标

C.扩建可能产生产生污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价

D.建设项目投产使用前，建设单位应当依照规定对配套建设的噪声污染防治设施进行验收

E.配套建设的噪声污染防治设施验收不合格的，该建设项目不得投产使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场环境噪声污染防治的规定，选项分析:城市道桥、铁路(包括轻轨)、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。因此，建设单位在建设前期就须依法规定防治措施，并同步建设噪声污染防治设施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。《噪声污染防治法》规定，新建、改建、扩建可能产生噪声污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目在投入生产或者使用之前，建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的噪声污染防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。未经验收或者验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。

第66题:下列投标行为中，属于以其他方式弄虚作假骗取中标的有()。

A.使用伪造、变造的许可证件

B.提供虚假的的财务状况或者业绩

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标

D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明

E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:我国《民法典》规定，合同一般包括以下条款()。

A.标的

B.违约责任

C.担保条款

D.价款或者报酬

E.解决争议的方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同的内容，选项分析:合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款:(1)当事人的姓名或者名称和住所。(2)标的，如有形财产、无形财产、劳务、工作成果等。(3)数量，应选择使用共同接受的计量单位、计量方法和计量工具。(4)质量，可约定质量检验方法、质量责任期限与条件、对质量提出异议的条件与期限等，质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。(5)价款或者报酬，应规定清楚计算价款或者报酬的方法。(6)履行期限、地点和方式。(7)违约责任，可在合同中约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方法等。(8)解决争议的方法。

第68题:投标文件中应当包含的内容有()。

A.投标保证金

B.联合体协议书

C.施工组织设计

D.资格审查资料

E.施工许可证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标文件。投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

第69题:建设用地使用权人有权将建设用地使用权进行()。

A.出让

B.互换

C.出资

D.赠与

E.抵押

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是用益物权，选项分析:建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。因此A是建设用地使用权的设立方式之一，而非建设用地使用权人将该权利进行流转的方式，故A错误。

第70题:关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是()。

A.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，并不得抵扣进项税额

B.小规模纳税人应纳税额=当期销项税额一当期进项税额

C.一般纳税人应纳税额=销售额×征收率

D.销项税额=销售额×税率

E.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不再结转下期继续抵扣

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有()。

A.在本单位因工负伤并被确认部分丧失劳动能力的

B.患病在规定的医疗期内的

C.女职工在哺乳期的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任作的

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于从建筑物中抛掷物品造成他人损害的说法，正确的有()

A.工程质量监督机构应当及时调查，查清责任人

B.由物品所有权人承担侵权责任

C.可能加害的建筑物使用人补偿后，可以向侵权人追偿

D.建筑物管理人未采取必要的安全保障措施的，应当承担相应侵权责任

E.由建设单位和施工企业承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类，选项分析:(超纲)《民法典》第1254条禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情形的发生；未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。发生本条第一款规定的情形的，公安等机关应当依法及时调查，查清责任人。

第73题:下列属于行政法的基本原则的有()。

A.罪刑法定原则

B.行政合理性原则

C.诚信原则

D.高效便民原则

E.监督与救济原则

正确答案:查看最佳答案

第74题:县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施有()。

A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件

B.要求施工单位购买其指定品牌的建筑设备

C.进入被检查单位的施工现场进行检查

D.发现有影响工程质量的问题时，责令停工

E.要求被检查的单位提供有关工程的资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是政府监督检查的内容和有权采取的措施，选项分析:县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施:(1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；(2)进入被检查单位的施工现场进行检查；(3)发现有影响工程质量的问题时，责令改正。

第75题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收时，施工单位一般应当提交的档案资料有()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程检验评定资料

D.工程质量保证资料

E.中标通知书及施工承包合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:不能作为民事诉讼证人的有()

A.本案书记员

B.本案鉴定人员

C.本案诉讼代理人

D.无民事行为能力人

E.当事人亲属

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不能作证人的人不能正确表达意志的人诉讼代理人审判员.陪审员.书记员鉴定的人员参与民事诉讼的检察人员

第77题:关于工程监理单位安全责任的说法，正确的有()。

A.对安全事故隐患进行整改

B.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查

C.依法对施工安全事故隐患进行处理

D.依法办理临时中断道路交通批准手续

E.承担建设工程安全生产的监理责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理、检验检测单位相关的安全责任，选项分析:工程监理单位的安全责任:(一)对安全技术措施或专项施工方案进行审查；(二)依法对施工安全事故隐患进行处理；(三)承担建设工程安全生产的监理责任。A是施工单位的安全生产责任。D是建设单位安全责任。

第78题:关于地役权的说法，正确的有()。

A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权

B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率

C.地役权未经登记不得对抗需役地人

D.地役权由需役地人单方设立

E.地役权属于用益物权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是地役权。需役地以及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

第79题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件包括()。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.特种作业人员经有关部门考核合格并取得资格证书

C.全员参加意外伤害保险

D.设置安全生产管理机构，按照国家规定配备专职安全生产管理人员

E.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件，选项分析:《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件:(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；......(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；......(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；--“全员参加意外伤害保险”错误，此选项中并不是要求“全员”，而是“施工现场从事危险作业的人员”，所以错误。