2026版新版广西壮族自治区监理工程师，刷题用什么方法好？

其他建筑考试安全员考试网 2026-8-16 19:00:21

[点击进入2026版新版广西壮族自治区监理工程师，刷题用什么方法好？]

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.建设工程监理的行为主体包括监理企业、建设单位和施工单位

B.监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果

C.建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可

D.建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026版新版广西壮族自治区监理工程师，刷题用什么方法好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于风险非保险转移对策的说法，错误的是()。

A.建设单位可通过合同责任条款将风险转移给对方当事人

B.施工单位可通过工程分包将专业技术风险转移给分包人

C.非保险转移风险的代价会小于实际发生的损失，对转移者有利

D.当事人一方可向对方提供第三方担保，担保方承担的风险仅限于合同责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非保险转移(合同转移)建设单位将合同责任和风险转移给对方当事人在合同条款中规定，建设单位对场地条件不承担责任可能对合同条款的理解发生分歧而导致转移失效。可能因被转移者无力承担实际发生的重大损失而导致仍然由转移者来承担损失。有时转移风险的代价可能会超过实际发生的损失，对转移者不利。采用固定总价合同将涨价风险转移给施工单位施工单位进行工程分包第三方担保建设单位付款担保、施工单位履约担保、预付款担保、分包单位付款担保、工资支付担保

第2题:根据《住宅工程质量常见问题控制标准》(DBJ33/T1286-2022)，住宅底层不设架空层或室内外高差小于500㎜时，底层外部墙体底部应设置与外墙同宽的混凝土翻边，翻边高度高出室外地坪完成面不应小于()。

A.150㎜

B.250㎜

C.350㎜

D.450㎜

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列工程监理企业资质中，可以设立丙级的是()。

A.房屋建筑专业

B.电力专业

C.通信专业

D.机电安装专业

正确答案:查看最佳答案

第4题:项目()是在签订项目建设监理合同后，正式实施监理之前编制的。

A.监理规划

B.监理大纲

C.监理实施计划

D.监理措施

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程监理企业组织形式中，有限责任公司的注册资本说法错误的有()。

A.投资公司可以在五年内缴足

B.不得低于法定的注册资本最低限额

C.公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的20%

D.一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币三万元

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对()的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

A.隐蔽工程

B.地下工程

C.关键线路上的工作

D.关键部位.关键工序

正确答案:查看最佳答案

第7题:建设工程质量，造价、进度三大目标控制措施中，属于组织措施的是()。

A.改善建设工程目标控制的工作流程

B.审查论证施工方案中的工艺流程

C.通过计算实际工程量进行造价偏差分析

D.协助业主确定工程发承包模式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/17AF65B4898ADBECA42F4AEF6EDE8B5D.png}}第八章建设工程监理工作内容和主要方式第一节建设工程监理工作内容

第8题:施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施验收合格之日起()日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记

A.7

B.10

C.15

D.30

正确答案:查看最佳答案

第9题:项目总承包模式的优点之一是()。

A.缩短建设周期

B.招标工作简单

C.合同管理容易

D.质量控制容易

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列关于定金的说法中，正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还部分定金

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金和定金条款

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021，排桩支护结构的桩身混凝土强度不应低于()。

A.C20

B.C25

C.C30

D.C35

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)，给水阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查(),且不少于一个。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

正确答案:查看最佳答案

第13题:监理规划是监理单位重要的()。

A.存档资料

B.计划文件

C.监理资料

D.历史资料

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)，质量为50kg的大堂工艺吊灯，其固定装置及悬吊装置应按()kg恒定均布载荷做强度试验。

A.100

B.150

C.200

D.250

正确答案:查看最佳答案

第15题:在国际上，工程咨询的发展趋势之一是()。

A.与工程承包严格分开

B.与工程承包相互渗透.相互融合

C.逐步取代工程承包

D.逐步从工程承包中分离

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建设工程监理规范》，对施工单位提出的工程变更，以下不符合规范要求的是()。

A.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见

B.必要时项目监理机构应组织设计.施工等单位召开修改方案的专题会议

C.总监理工程师组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估

D.总监理工程师组织建设单位.施工单位等共同协商确定变更费用及工期变化，会签工程变更单

正确答案:查看最佳答案

第17题:监理规划中，严格事前、事中和事后的质量检查监督，属于质量控制的()措施。

A.经济

B.技术

C.组织

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据我国《民法典》的规定，属于可变更.可撤销合同的是()。

A.以欺诈.胁迫的手段订立损害国家利益的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.因重大误解订立或订立时显失公平的合同

D.恶意串通，损害国家.集体或第三人利益的合同

正确答案:查看最佳答案

第20题:某工程招标工程量清单描述主体混凝土强度为C30，但原施工图纸标明的混凝土强度为C35，该混凝土综合单价应以()为准。

A.C30

B.C35

C.C30与C35的单价平均值

D.C30与C35的单价分别占40%与60%的加权平均值

正确答案:查看最佳答案

第21题:某工程因设计缺陷导致停工等待变更的图纸，则以下正确的是()。

A.停工增加的费用和工期由承包人承担

B.停工增加的费用和工期由设计人承担

C.停工增加的费用和工期由发包人承担

D.停工增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于影响项目监理机构人员配备因素的说法，正确的是()。

A.工程建设强度中的工期是指工程项目总工期

B.工程监理单位的业务水平不同将影响监理人员需要量定额水平

C.监理工作需要委托专业检测、检验机构时也不宜减少监理人员数量

D.因监理工作专业配套的要求，简单工程与复杂工程的监理人数配备应一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⑴影响项目监理机构人员数量的主要因素1)工程建设强度。工程建设强度是指单位时间内投入的建设工程资金的数量。工程建设强度＝投资／工期其中，投资和工期是指由监理单位所承担的那部分工程的建设投资和工期。投资可按工程概算投资额或合同价计算，工期可根据进度总目标及其分目标计算。2)建设工程复杂程度。3)监理单位的业务水平。4)项目监理机构的组织结构和任务职能分工。有时监理工作需委托专业咨询机构或专业检测、检验机构进行，当然，项目监理机构的监理人员数量可适当减少。

第23题:《建筑法》规定，负责建筑安全生产管理的是()。

A.国务院

B.安全生产行政主管部门

C.劳动行政主管部门

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列工作用表中，属于监理单位用表的是()。

A.施工组织设计或(专项)施工方案报审表

B.监理通知回复单

C.工程款支付证书

D.单位工程竣工验收报审表

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列选项中，属于监理员的资历要求的是()。

A.是注册监理工程师

B.有中级以上专业技术职称

C.经过监理业务培训

D.中专及以上学历

正确答案:查看最佳答案

第26题:以下关于邀请招标，正确的是()。

A.邀请对象以5至7家为宜，且不应少于2家

B.邀请招标可节约招标费用和时间

C.邀请招标有利于选择更多的潜在投标人

D.邀请招标不需要投标人提交资质能力的证明材料

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022，桥梁工程桥面应设防水层，并应有完善的防水、排水系统，沥青混凝土桥面铺装还应设置()。《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-20224.7.1:

A.密封防水系统

B.密封排水系统

C.渗水引流系统

D.喷淋系统

正确答案:查看最佳答案

第28题:对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门

正确答案:查看最佳答案

第29题:从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持()的原则。

A.边勘察.边设计.后施工

B.先勘察.后设计.再施工

C.先设计.后勘察.再施工

D.勘察.设计.施工同时

正确答案:查看最佳答案

第30题:以下关于注册监理工程师执业，正确的是()。

A.取得监理工程师职业资格证书后以注册监理工程师身份执业

B.同时受聘于某重点高校和某监理公司

C.将证书交予某监理公司挂靠

D.经注册后从事全过程工程咨询业务

正确答案:查看最佳答案

第31题:人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

第33题:不同等风险量曲线上，一个点离原点越远，表示风险量()。

A.越大

B.越小

C.越不容易衡量

D.越容易衡量

正确答案:查看最佳答案

第34题:发包人委托两个监理单位承担施工监理服务，并委托其中一个监理单位对建设工程项目施工监理服务总负责，该监理单位按照各监理单位合计监理服务收费额的()向发包人收取总体协调费。

A.4％～6％

B.4％～5％

C.4％～7％

D.4％～8％

正确答案:查看最佳答案

第35题:为了保证工程项目的独特性，编制监理实施细则应满足()。

A.内容全面

B.针对性强

C.可操作性强

D.内容详细

正确答案:查看最佳答案

参考解析:从监理实施细则目的角度,监理实施细则应满足以下三个方面要求:1.内容全面2..针对性强独特性是工程项目的本质特征之一,没有两个完全一样的项目。因此,监理实施细则应在相关依据的基础上,结合工程项目实际建设条件、环境、技术、设计、功能等进行编制，确保监理实施细则的针对性。3.可操作性

第36题:工程监理的责任主体是()。

A.专业监理工程师

B.监理员

C.总监理工程师

D.监理单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第37题:见证取样通常涉及三方行为，这三方是指()。

A.施工方.监理方和建设方

B.监理方.设计方和建设方

C.监理方.施工方和设计方

D.施工方.见证方和检测方

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列属于归档文件组卷原则的是()。

A.一个建设工程由多个单位工程组成，工程文件应按照单位工程组卷

B.工程监理文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷

C.竣工图可以按照单位工程、专业等组卷

D.案卷不宜过厚，一般不超过40mm

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)，当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于()mm的钢制防护套管。风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。

A.3

B.1.6

C.1.5

D.1.2

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列关于组织形式特点的说法中，正确的是()。

A.直线制组织形式要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为“全能”式人物

B.直线职能制组织形式中，职能部门人员有权对下级实行指挥和发布命令

C.矩阵制组织形式由纵向子项目系统和横向职能系统构成

D.直线职能制组织形式的缺点是纵横向协调工作量大

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B错误，直线职能制组织形式中，职能部门人员只能对下级部门进行业务指导，不能对下级部门直接进行指挥和发布命令；选项C错误，矩阵制组织形式由纵向职能系统和横向子项目系统构成；选项D错误，矩阵制组织形式的缺点是纵横向协调工作量大。

第41题:如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由()向建设单位承担违约责任。

A.工程监理企业

B.总监理工程师

C.监理工程师

D.工程监理企业和监理工程师共同

正确答案:查看最佳答案

第42题:以下关于合同材料检验和验收，正确的是()。

A.买方应在检验日期14日前将检验时间和地点通知卖方

B.卖方派遣代表参加检验的费用由买方承担

C.卖方未按买方通知到场，不得进行检验

D.卖方未按买方通知到场，应接受对合同材料的检验结果

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第44题:管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员()。

A.所管辖的人数

B.所要协调的工作量

C.职权的大小

D.职位的高低

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021，单柱单桩的大直径嵌岩桩，应视岩性检验孔底下3倍桩身直径或()深度范围内有无溶洞、破碎带或软弱夹层等不良地质条件。

A.6m

B.4m

C.5m

D.3m

正确答案:查看最佳答案

第46题:办理工程质量监督手续时需提供的文件是()。

A.施工图设计文件

B.施工组织设计文件

C.监理单位质量管理体系文件

D.建筑工程用地审批文件

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，错误的是()。

A.分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责

B.主体结构工程施工必须由总承包单位自行完成

C.除总承包合同约定的分包工程，其余工程分包必须经建设单位同意

D.总承包单位不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

第48题:()是一个建设工程监理工作的总负责人。

A.监理员

B.专业监理工程

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)，蓄能型缓冲器(包括线性和非线性)只能用于额定速度小于或等于()m／s的电梯。

A.8

B.5

C.2

D.1

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022，建筑工程应当编制工程使用说明书，并应包括下列内容()。

A.工程概况

B.工程设计合理使用年限、性能指标及保修期限

C.主体结构位置示意图、房屋上下水、电气线路布置示意图

D.使用维护注意事项

E.检测结论

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《装配式建筑工程监理规程》要求，专业监理工程师除应履行现行国家标准《建设工程监理规范》规定的职责外，尚应履行下列职责()。

A.验收进场的部品.部件.组件质量

B.复核部品.部件.组件安装前的预埋件位置，验收安装质量

C.审核确认部品.部件.组件的规格和数量

D.检查生产厂材料.构配件和设备的质量

E.参加结构系统.设备管线系统.外围护系统.内装系统验收

正确答案:查看最佳答案

第52题:在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有()。

A.项目总投资为4000万元的给水工程

B.项目总投资为2000万元的供热工程

C.建筑面积为8万ｍ2的住宅建设工程

D.建筑面积为4万ｍ2的住宅建设工程

E.总投资为1000万元的学校

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)，消防给水系统的()等系统主要组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

A.信号阀

B.水泵接合器

C.报警阀组

D.自动排气阀

E.喷头

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022，当经返修或加固处理的分项工程、分部工程，确认能够满足安全及使用功能要求时，应按()的要求予以验收。

A.协商文件

B.技术处理方案

C.建设单位意见

D.监理单位意见

E.检测单位意见

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《民法典》，关于合同效力，以下正确的有()。

A.依法成立的合同，自成立即生效

B.当事人对合同的效力可以约定附条件

C.当事人对合同的效力可以约定附期限

D.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后仍然无效

E.法定代表人或负责人超越权限订立的合同无效

正确答案:查看最佳答案

第56题:赢得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩效指数

D.进度绩效指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

第57题:Partnering模式的主要特征有()。

A.参与各方出于自愿

B.高层管理者参与

C.各方信息开放性

D.适宜公开招标

E.基于信息网络平台

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠Partnering模式的特征⒈出于自愿；⒉高层管理者参与；⒊Partnering协议不是法律意义上的合同。⒋信息的开放性。第十一章国际工程咨询与实施组织模式第二节国际工程实施组织模式

第58题:根据《建设工程监理工作标准》(T/SDJZXH001-2021)要求，工程开工前，项目监理机构应按照现行《建设工程监理工作规程》要求，审查施工单位报送的应急预案，审查内容包括()。

A.综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案齐全

B.应急组织机构设置、职责及应急预案符合要求

C.应急响应程序和保障措施基本齐全

D.应急处置程序和处置措施齐全

E.应急费用保障到位

正确答案:查看最佳答案

第59题:工程监理单位受建设单位委托实施工程监理时，应遵循的基本原则有()。

A.综合效益的原则

B.公平、独立、诚信、科学的原则

C.权责一致的原则

D.监理单位法人负责制的原则

E.严格监理，热情服务的原则

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《建设工程监理工作标准》(T/SDJZXH001-2021)要求，工程开工前，项目监理机构应按照现行《建设工程监理工作规程》要求，审查施工单位提交的专项施工方案，审查内容包括()等，符合工作标准。

A.专项施工方案编制报审程序符合相关规定

B.安全生产管理体系完善，职责分工明确

C.安全管理目标明确，资源配置满足要求

D.施工操作规程符合工程建设标准

E.应急处置措施完善

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于ProjectControlling的说法，正确的有()。

A.ProjectControlling咨询单位实质上是建设工程业主的决策支持机构

B.ProjectControlling咨询单位需要工程参建各方的配合

C.ProjectControlling组织结构与业主方组织结构有明显的区别

D.ProjectControlling模式是适应监理单位高层管理人员决策需要而产生的

E.ProjectControlling模式必须设置多个管理平面

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠ProjectControlling模式的产生背景ProjectControlling模式是适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的。ProjoctControlling方实质上是建设工程业主的决策支持机构。ProjectControlling模式的出现反映了建设项目管理专业化发展的一种新的趋势，即专业分工的细化。㈡ProjectControlling模式的种类⒈平面ProjectControlling模式当业主方只有一个管理平面(指独立的功能齐全的管理机构)，一般只设置一个ProjectControlling机构。⒉多平面ProjectControlling模式当项目规模大到业主方必须设置多个管理平面时，ProjectControlling方可以设置多个平面与之对应。ProjcctControlling方的组织结构与业主项目管理的组织结构有明显的一致性和对应关系。㈣应用ProjectControlling模式需要注意的问题⑷ProjectControlling咨询单位需要建设工程参与各方的配合。第十一章国际工程咨询与实施组织模式第二节国际工程实施组织模式

第62题:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位还应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有()。

A.深基坑

B.起重吊装工程

C.地下暗挖工程

D.高大模板工程

E.拆除、暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

第63题:在国际工程咨询中，工程咨询公司为承包商主要服务的内容有()

A.提供贷款项目评估

B.提供技术咨询

C.提供设计服务

D.提供合同咨询

E.提供索赔服务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈡为承包商服务一是为承包商提供合同咨询和索赔服务。二是为承包商提供技术咨询服务。服务对象大多是技术实力不太强的中小承包商。三是为承包商提供工程设计服务(实质上是承包商的设计分包商)。第十一章国际工程咨询与实施组织模式第一节国际工程咨询

第64题:项目监理组织实施工程项目监理的程序中，应包含()内容。

A.与业主签订监理合同

B.编制监理细则并据此开展监理工作

C.收集有关资料与编制监理规划

D.组织工程项目竣工验收，签署监理意见

E.向业主提交工程竣工文件

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建筑法》，建设单位申请领取施工许可证时应具备的条件有()。

A.已办理该建筑工程用地批准手续

B.已取得规划许可证

C.已取得《监理规划》和《施工组织设计》

D.已确定建筑施工企业

E.已确定工程监理企业

正确答案:查看最佳答案

第66题:驻厂监理组应审查生产厂报审的生产进度计划，生产进度计划应满足部品.部件.组件采购合同约定的()。

A.供货时间

B.供货质量

C.供货顺序

D.现场施工安装进度要求

E.场地堆放

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据建立健全企业信用管理制度的要求，监理单位应当建立的信用管理制度包括()。

A.合同管理制度

B.项目监理机构管理制度

C.与建设单位的合作制度

D.监理服务需求调查制度

E.内部信用管理责任制度

正确答案:查看最佳答案

第68题:工程监理企业经营活动准则包括()。

A.守法

B.诚信

C.公平

D.科学

E.公正

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022，施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底，交底的内容应当包括()。

A.施工作业条件

B.技术措施

C.合约责任

D.质量标准

E.安全与环保措施

正确答案:查看最佳答案

第70题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第71题:根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)，建筑外墙金属窗应复验的性能指标有()。

A.空气渗透性能

B.辐射含量

C.雨水渗漏性能

D.抗倾覆性能

E.抗风压性能

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列选项中，()属于监理工作指导文件。

A.分部工程施工方案

B.工程项目监理规划

C.工程项目监理大纲

D.监理实施细则

E.季节性施工方案

正确答案:查看最佳答案

第73题:下列()分析正确。

A.事件1中，甲方收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整，所以乙方索赔成立。

B.事件1中，由于合同采用固定总价承包方式,，所以乙方索赔不成立。

C.事件2背景材料中，承包人申报该项设计变更增加费80万元，乙方索赔成立。

D.事件2背景材料中，乙方索赔不成立。因为承包人申报时间超出了规定的14天的期限。

E.事件3中，乙方没有逾期竣工。理由:合同工期为405天，再加上顺延工期25天，承包人完成工程的合理工期为430天。奖励金额=(430—425)天×5万元/天=25万元。

正确答案:查看最佳答案

第74题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第75题:根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022，以下关于进口材料、构配件，正确的有()。

A.应符合合同规定的质量要求

B.应附有中文说明书

C.仅提供英文说明书即可

D.应附有商检证明

E.经进场验收合格后方可使用

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建设工程安全生产管理条例》，拆除工程施工前，建设单位应报选建设工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门或其他有关部门备案的资料有()

A.工单位资质等级证明

B.可能危及毗邻建筑的说明

C.拆除施工机具设备验收手续

D.废弃物无害化处理方案

E.堆放、消除废弃物的措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第十一条建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:㈠施工单位资质等级证明；㈡拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；㈢拆除施工组织方案；㈣堆放、清除废弃物的措施。实施暴(同音字)破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

第77题:根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应包含的内容有()。

A.工程概况

B.专业工程特点

C.监理工作依据

D.监理工作要点

E.监理工作方法和措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:二、监理实施细则主要内容:㈠专业工程特点；㈡监理工作流程；㈢监理工作要点；㈣监理工作方法及措施。第七章监理规划与监理实施细则第二节监理实施细则

第78题:根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)，预应力混凝土施工时，应对()进行见证取样检验。

A.波纹管

B.钢绞线

C.锚具