[点击进入江苏省南京监理工程师试题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第1题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第2题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),下列监理职责中,属于监理员职责的是()。
A.处置生产安全事故隐患
B.复核工程计量有关数据
C.验收分部分项工程质量
D.检查进场的工程材料.构配件.设备的质量
正确答案:查看最佳答案
第3题:在下列内容中,一般不会由工程咨询公司完成的是()。
A.为承包商提供合同咨询服务
B.为承包商提供工程设计服务
C.为大型承包商提供技术咨询服务
D.为中小承包商提供技术咨询服务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:在工程设计阶段,可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题,这体现了BIM的()。
A.可视化
B.协调性
C.模拟性
D.优化性
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于建设工程监理文件资料卷内排列要求的说法,正确的是()。
A.请示在前,批复在后
B.主件在前,附件在后
C.定稿在前,印本在后
D.图纸在前,文字在后
正确答案:查看最佳答案
第6题:建设单位对所需服务提出的要求,是工程监理单位编制投标文件的依据是()。
A.竣工文件
B.投标文件
C.施工文件
D.招标文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于平行检验的说法,正确的是()。
A.平行检验是项目监理机构控制施工质量的工作之一
B.平行检验仅指对工程实体的量测检验
C.平行检验人员应根据施工单位自检情况填写检验结论
D.平行检验是指项目监理机构对施工单位自检结论的核验
正确答案:查看最佳答案
第8题:国有工程监理企业改制为有限责任公司应当遵循一定的程序,在资产评估后的步骤是()。
A.清产核资
B.股权设臵
C.产权界定
D.提出改制申请
正确答案:查看最佳答案
第9题:在EPC模式中,业主方管理工程实施的人员可能是()。
A.cm经理
B.epc经理
C.经理b.epc经理c.业主代表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:总监理工程师对承包单位报送的“工程款支付申请表”的批复用表为()。
A.工程款支付审批表
B.工程款支付证书
C.工程付款签证
D.工程付款单
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》,采用直接委托方式确定工程监理单位时,监理合同的组成文件是()。
A.委托书
B.监理实施细则
C.总监理工程师任命书
D.监理规划
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《招标投标法实施条例》,国有资金占控股或者主导地位的依法应公开招标的项目,经有关部门批准可采用邀请招标方式的是()的项目。
A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
B.需要采用不可替代的专利或专有技术
C.采购人依法能够自行建设或生产
D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,保证只能由第三人提供,因此保证法律关系至少有三方参加。B项,一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此,D项也是错误的。
第14题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第15题:根据《建设工程安全生产管理条例》,下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中,需由施工单位组织专家对专项施工方案进行论证.审查的是()。
A.起重吊装工程
B.脚手架工程
C.高大模板工程
D.拆除.暴(同音字)破工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013),下列文件资料中,可作为监理实施细则编制依据的是()
A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
正确答案:查看最佳答案
第17题:建设单位直接采购或招标采购设备时,()要协助编制设备采购方案。
A.监理工程师
B.总包单位
C.安装单位
D.项目经理
正确答案:查看最佳答案
第18题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。
第19题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定,除专用合同条款另有约定外,建筑工程一切险的投保人应当是()。
A.发包人
B.承包人以发包人和承包人的共同名义
C.分包人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《注册监理工程师管理规定》,注册监理工程师申请延续注册时不予注册的情形是()。
A.未达到注册监理工程师继续教育要求的
B.诚信聘用单位被降低资质等级的
C.聘用单位是施工企业的
D.注册有效期届满30日前申请延续注册的
正确答案:查看最佳答案
第21题:监理合同履行期间,因法律法规导致监理服务的范围发生变化,所增加的监理工作内容应视为()。
A.正常工作
B.伴随工作
C.附加工作
D.连带工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:“交钥匙”工程指的是()模式。
A.项目总承包
B.设计或施工总分包
C.平行承发包
D.施工总承包管理
正确答案:查看最佳答案
第23题:在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是()。
A.投入
B.产出
C.反馈
D.纠正
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据保险公司公布的潜在损失一览表,对建设工程风险进行识别的方法是()。
A.专家调查法
B.经验数据法
C.初始清单法
D.风险调查法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
第26题:下列关于主动控制与被动控制关系的表述中正确的是()。
A.由于主动控制比被动控制的效果好,因而应仅仅采取主动控制
B.由于建设工程实施过程中有许多风险因素是不可预见和防范的,因而只能采取被动控制
C.应将主动控制与被动控制两者紧密结合,并以主动控制为主
D.应将主动控制与被动控制两者紧密结合,并力求加大主动控制在控制过程中的比例
正确答案:查看最佳答案
第27题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
A.7
B.14
C.28
D.90
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:由题意可知答案为90天。
第28题:监理单位的内部审核工作由()来做。
A.各专业监理工程师
B.监理单位的技术主管部门
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表
正确答案:查看最佳答案
第29题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程施工前应进行交底,施工单位的相关人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组.作业人员做出详细说明,并双方签字确认,进行交底的人员是()。
A.项目负责人
B.负责各项目的班组长
C.专职安全生产管理人员
D.负责项目管理的技术人员
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》,旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中,对()的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
A.隐蔽工程
B.地下工程
C.关键线路上的工作
D.关键部位.关键工序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。
第32题:根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。
A.采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:预付款担保采用银行保函形式,担保期限自预付款支付给承包人起,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
第33题:为了有效控制建设工程质量.造价.进度三大目标,可采取的技术措施是()。
A.审查.论证施工组织设计
B.建立健全实施动态控制的组织机构.规章制度和人员
C.选择合理的承发包模式和合同计价方式
D.编制和实施资金使用计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:节约投资的可能性(或影响投资的程度)从设计阶段到施工开始前()。
A.迅速增加
B.缓慢增加
C.迅速降低
D.缓慢降低
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《招标投标法实施条例》,招标人最迟应在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.3
B.5
C.10
D.15
正确答案:查看最佳答案
第36题:在相对比较法中,如果认为风险事件发生的概率为“一定的”,这意味着该风险事件发生的概率()。
A.几乎为零
B.很小
C.中等
D.较大
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:项目最终决策文件是()。
A.项目建议书
B.批准的项目建议书
C.可行性研究报告
D.批准的可行性研究报告
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),项目监理机构应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。
A.监理员
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第39题:施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于()个。
A.4
B.10
C.5
D.3
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
正确答案:查看最佳答案
第41题:某新建项目,建设期为3年,共向银行贷款1200万元。其中:第1年400万元,第2年500万元,第3年300万元,年利率为5%。则该项目的建设期利息为()万元。
A.54.65
B.60.00
C.97.65
D.189.15
正确答案:查看最佳答案
第42题:对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险应()。
A.按确认考虑
B.按排除考虑
C.暂不考虑
D.酌情处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,属于可变更或者撤销合同还是属于无效合同,取决于()。
A.该合同违背真实意思的程度
B.该合同是否损害了国家利益
C.该合同的形式是否符合法律程序
D.视具体情况而定
正确答案:查看最佳答案
第44题:《建设工程安全生产管理条例》规定,出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具()。
A.生产许可证
B.制造许可证
C.产品合格证
D.检测合格证明
正确答案:查看最佳答案
第45题:建设工程监理实施的前提是()。
A.工程建设文件
B.建设单位的委托和授权
C.有关的建设工程合同
D.工程监理企业的专业化
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:监理规划编写完成后,需经()。
A.监理单位技术主管部门审核,业主认可
B.监理单位技术主管部门确认,业主审核
C.监理单位技术主管部门与业主共同审核
D.监理单位技术主管部门与业主共同确认
正确答案:查看最佳答案
第47题:建设工程监理的()是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。
A.服务性
B.科学性
C.公平性
D.独立性
正确答案:查看最佳答案
第48题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第49题:《建设工程监理规范》规定,总监理工程师代表应由具有()年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A.4
B.3
C.2
D.1
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第51题:项目法人责任制是项目法人对(),实行全过程负责的制度。
A.项目的策划.资金筹措
B.项目评估
C.建设实施
D.生产经营.偿还债务
E.资产的保值增值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第53题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第54题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第55题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。
A.返工费用
B.医疗费
C.造成工期延误的损失
D.第三者责任损失
E.对工程使用造成的损失
正确答案:查看最佳答案
第56题:组织结构的活动应当遵循的基本原理包括()。
A.要素有用性原理
B.动态相关性原理
C.最大效益性原理
D.主观能动性原理
E.规律效应性原理
正确答案:查看最佳答案
第57题:目标控制的效果取决于()。
A.目标控制的措施是否得力和及时
B.主动控制是否与被动控制有机结合
C.目标规划和计划的质量
D.目标规划和计划的循环性
E.目标控制的组织机构和任务分工是否明确
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有()。
A.协助业主准备工程报建手续
B.可行性论证咨询/监理
C.技术经济论证
D.编制项目风险评价报告
E.编制建设工程投资匡算
正确答案:查看最佳答案
第59题:目前我国的建设程序与计划经济时期相比较,发生了如下重要变化:实行了()。
A.项目决策咨询评估制
B.投资包干责任制
C.工程招标投标制
D.建设工程监理制
E.项目法人责任制
正确答案:查看最佳答案
第60题:在下列内容中,属于施工招标阶段目标控制任务的是()。
A.协助业主编制招标文件
B.协助业主编制标底
C.做好投标资格预审工作
D.组织评标工作
E.定标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:在下列内容中,属于监理工程师职业道德的是()。
A.维护国家的荣誉和利益,按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业
B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操
C.具有科学的工作态度
D.不以个人名义承揽监理业务
E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项
正确答案:查看最佳答案
第62题:仅仅从为客户服务的角度,工程咨询的作用表现为以下几方面:()。
A.为决策者提供科学合理的建议
B.保证工程的顺利实施
C.为客户提供信息和先进技术
D.发挥准仲裁人的作用
E.促进国际间工程领域的交流和合作
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第64题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第65题:组织理论研究的主要分支学科为组织()。
A.结构学
B.协调学
C.行为学
D.管理学
E.设计学
正确答案:查看最佳答案
第66题:平行承发包模式的特点是()。
A.有利于缩短工期
B.有利于减少合同数量
C.有利于质量控制
D.有利于选择承建单位
E.有利于投资控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第68题:平行承发包模式中,进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。
A.工程情况
B.市场情况
C.贷款协议要求
D.业主对施工方要求
E.分包的实力
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第70题:保险作为风险转移的方式之一,其缺点是()。
A.转移代价高
B.机会成本增加
C.保险谈判较为困难
D.可能转移失败
E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划
正确答案:查看最佳答案
第71题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
第72题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第73题:项目组织结构形式选择的基本原则是:()。
A.有利于工程合同管理
B.有利于监理目标规划
C.有利于专业人员才能发挥
D.有利于决策指挥
E.有利于信息沟通
正确答案:查看最佳答案
第74题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第75题:对于一个建设工程而言,归档的含义包括()。
A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交
B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交
C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是()监理组织。
A.按子项目分解的
B.按建设阶段分解的
C.职能制
D.直线职能制
E.矩阵制
正确答案:查看最佳答案
第77题:PARTNERING协议需要建设工程的()共同签署。
A.业主
B.设计单位
C.承包商
D.咨询单位
E.主管单位
正确答案:查看最佳答案
第78题:施工招标阶段监理工作制度包括()。
A.编制招标文件有关制度
B.合同条件拟定及审核制度
C.设计文件.图纸审查制度
D.组织招标实务有关制度
E.施工组织设计审核制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:《建设工程监理规范》规定,下列人员中的()均需具有监理工程师资格。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.子项目监理工程师
E.监理员
正确答案:查看最佳答案