节选部分<<内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库>>题型
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未编制拆装方案.制定安全施工措施的，责令限期改正，处()的罚款。
A.1万元以上2万元以下
B.2万元以上5万元以下
C.5万元以上10万元以下
D.10万元以上20万元以下
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位有下列行为之一的:(1)未编制拆装方案.制定安全施工措施的;(2)未由专业技术人员现场监督的;(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。
第1题:在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失的，()。
A.代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任
B.被代理人独自向第三人承担责任
C.代理人独自向第三人承担责任
D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果由于授权不明确而给第三人造成损失的，则被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任。
第2题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准
B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:强制性标准监督检查的内容包括:1)工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准；2)工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定；3)工程项目采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定；4)工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定；5)工程项目采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。P266
第3题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。
A.保险合同不可以转让()
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A错误，财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，()经保险人同意继续承保后，依法转让合同。B错误，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄.身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。C正确，保险是一种受法律保护的分散危险.消化损失的法律制度。因此，危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性，()包括发生与否的不确定性.发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。D错误，保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，()投保人.被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。
第4题:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将()报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工组织方案
B.拆除建筑物的措施
C.保证安全施工的措施
D.建设单位编制的工程概要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
第5题:没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。没有法律上的特定义务，没有收到他人的委托，自觉为他人服务或提供服务，建立的是无因管理之债。
第6题:某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。
A.应按合同约定的价格4000元/吨结算
B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算
C.应当按新旧价格的平均值结算
D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按原价格执行;遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;遇价格下降时，按原价格执行。本题中供货商没有按照约定交付货物，违约在先，应当按照新价格执行结算。
第7题:特种设备安全法规定，特种设备的()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。
A.改造
B.装卸
C.运输
D.使用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是特种设备的监督检验，特种设备的监督检验是指在特种设备制造或安装.改造.重大维修过程中，在制造或安装.改造.维修单位自检合格的基础上，由检验检测机构按照安全技术规范，对制造或安装.改造.重大维修过程进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。
第8题:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A.整改，并及时报告有关主管部门
B.整改，并及时报告建设单位
C.暂时停止施工，并及时报告建设单位
D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核点为监理单位的事故隐患报告责任。注意根据安全隐患的严重程度不同，判断监理单位采取的管理措施。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
第9题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《绿色施工导则》规定，(:)制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。
第10题:普通诉讼时效期间通常为()年。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为2年。
第11题:关于保险索赔的说法，正确的是()。
A.保险事故发生后，投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料
B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供
C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金
D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
正确答案:查看最佳答案
第12题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。P291
第13题:甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是()。
A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权
B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权
C.甲公司给定的权利自合同公正后获得
D.甲公司转让a地块后，丙公司不享有该项权利
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。选项B，甲公司对乙工厂的土地拥有地役权而不是担保物权;选项C，合同自签订并生效时，地役权成立;选项D，转让时不影响地役权，地役权随建设用地使用权一并转让。
第14题:因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。
第15题:张先生骑自行车路过一条正在修理的路段时，掉进一个没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了身体多处受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是()。
A.张先生与建设单位
B.施工单位
C.张先生与施工单位
D.张先生本人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处.施工起重机械.临时用电设施.脚手架.出入通道口.楼梯口.电梯井口.孔洞口.桥梁口.隧道口.基坑边沿.爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
第16题:关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是()。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B.工程建设中采用新技术.新工艺.新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院见着行政主管部门确定后，可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设强制性条文。所以A错误。建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验.论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。所以B错误。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。所以D错误。
第17题:关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。
A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出
C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院
D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉
正确答案:查看最佳答案
第18题:根据《招标投标法实施条例》，()履约保证金的上限是中标合同金额的()。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，()履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。
第19题:合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有:①按照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后顺序是()
A.①②③
B.③②①
C.②①③
D.②③①
正确答案:查看最佳答案
参考解析:先是按照签订补充协议，再是交易习惯，最后是其他相关规定执行。
第20题:下列民事行为属于代理的是()。
A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴
B.乙雇佣李四为其修缮房屋
C.丙委托中介为其征婚
D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。
第21题:下列法律部门中，《劳动合同法》属于()。
A.经济法
B.社会法
C.行政法
D.民法商法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类，所调整的是政府与社会之间.社会不同部分之间的法律关系。《中华人民共和国残疾人保障法》(以下简称《残疾人保障法》).《中华人民共和国矿山安全法》(以下简称《矿山安全法》).《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》).《中华人民共和国职业病防治法》(以下简称《职业病防治法》).《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》).《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等属于社会法。
第22题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。注册商标有效期为10年，自核准注册之日起计算。专利权均自申请日起计算。
第23题:在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为()。
A.合同变更
B.合同转移
C.合同转让
D.合同失效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在民事合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为合同转让。
第24题:关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。
A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人
B.可以从事项目总承包管理.施工管理.建设工程项目管理服务.建设工程技术经济咨询
C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章
D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改.倒卖.出租.出借或以其他形式非法转让资格证书.注册证书和执业印章；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。
第25题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。下述选项中不属于特种作业人员的是()。
A.垂直运输机械作业人员
B.登高架设作业人员
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.爆破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。故C选项不属于特种作业人员。
第26题:合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是()。
A.订立合同时履行地的市场价格
B.订立合同时履行地的政府定价
C.订立合同时履行地的政府指导价
D.履行合同时履行地的市场价格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照合同约定的时间.金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故选项A正确。
第27题:施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪.
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《刑法》第137条规定，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役。并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。本题中施工单位“偷工减料，降低工程质量标准”属于工程重大安全事故罪的客观表现。
第28题:·订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务()。
A.抵消
B.提存
C.混同
D.免除
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时，合同终止。这属于债权债务的混同。P126。
第29题:国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。
A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利。
第30题:根据《劳动法》的规定，下列符合对女职工特殊保护规定的是()。
A.不得安排女职工从事有毒有害作业
B.不得安排女职工从事低温.冷水作业
C.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动
D.不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:女职工的特殊保护:《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第31题:《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在()日内提出处理意见。
A.3
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工发现文物的报告和保护。《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
第32题:关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()。
A.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持
B.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持
C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持
D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持
正确答案:查看最佳答案
第33题:·某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力特定
D.失效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是效力待定合同。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。因为租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，建筑公司属于签订合同后取得处分权，该合同有效。P123。
第34题:下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌
B.某施工单位未按照合同约定工期竣工
C.因台风导致工程损害
D.某工程存在质量问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权纠纷，是指一方当事人对另一方侵权而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的侵权纠纷。
第35题:根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A.2个月
B.6个月
C.1年
D.2年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为1年。
第36题:关于建设工程质量保修书，正确的是()。
A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书
B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任
C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修
D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题::根据《建筑法》，开工报告制度是指()。
A.建设单位对施工企业开工条件的确讣
B.政府主管部门的一种行政审批制度
C.监理单位对施工企业开工准备工作的确讣
D.政府主管部门对施工企业开工条件的确讣
正确答案:查看最佳答案
参考解析:开工报告6个月必须开工，由国务院有关规定批准开工报告。
第38题:根据《绿色实施导则》，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《绿色施工导则》规定，应就地取材，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。
第39题:适用《产品质量法》调整的是()
A.建筑工程
B.设备安装工程
C.销售用预制件
D.装修工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:适用于《产品质量法》的产品:经过加工.制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。
第40题:建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期(以两次为限)，每次不超过3个月。
第41题:2018年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，则该行为属于()。
A.合法行为，洗车是司机的权利
B.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定
C.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定
D.违法行为，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《水污染防治法》规定，禁止向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放.倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水。应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。施工现场附近河流为地表水。
第42题:李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。
A.2030年2月5日
B.2020年2月5日
C.2030年3月15日
D.2020年3月15日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:发明专利权的期限为20年，自申请日起计算，故A选项正确。
第43题:如果货物合同当事人没有明确规定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，则关于运费支付的说法，正确的是()。
A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费
B.运费由运货人承担
C.已收取运费的，托运人无权要求返还
D.运费由承运人和托运人共同承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费;已收取运费的，托运人可以要求返还。
第44题:当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由()。
A.仲裁委员会主任直接指定
B.已确定的2名仲裁员共同指定
C.当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定
D.仲裁委员会主任兼任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
第45题:自然人刘某通过签订合同授权自然人孙某代理其进行证券投资。此种代理属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
第46题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在5个工作日内进行核对。
第47题:某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()。
A.施工企业
B.项目经理
C.材料供应商
D.项目经理部
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。故选项A正确。
第48题:物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权
B.建设用地使用权
C.机动车所有权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。
第49题:下列关于建设用地使用权的表述，正确的是()。
A.建设用地使用权只能存在国家所有的土地上
B.建设用地使用权既能存在国家所有的土地上，也可以存在于集体所有的土地上
C.建设用地使用权自公证时设立
D.建设用地使用权是无期限物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A对，B错，建设用地使用权是因建造建筑物.构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。C错，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。D错，建设用地使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。
第50题:下列情况属于发生不当得利之债的是()。
A.施工单位向工人支付奖金
B.施工单位为工人办理工伤保险
C.施工单位为工人发放防暑降温费
D.建设单位因计算错误多支付给吴某三天工资
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。
第51题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护.文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。
A.60%
B.90%
C.70%
D.80%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:投标方安全防护.文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。
第52题:根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。
A.建设.施工.监理
B.设计.施工.监理
C.建设.设计.施工
D.建设.设计.监理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P186
第53题:2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。
A.违约责任
B.不当得利
C.侵权行为
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
第54题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()
A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程一切险。自工程动工或用于保险的材料.设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书为止。移交后，遇到不可预料的损失由业主自行承担。
第56题:甲施工企业准备申请安全生产许可证，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其不用具备()条件。
A.管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.已经为承包工程投保建筑工程一切险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上，结合建筑施工企业的自身特点，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中，A.B.C均为安全生产许可证的法定取得条件，应选D。
第57题:一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
第58题:下列不属于施工企业资质法定条件的是()。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件:有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。
第59题:关于合同成立地点的说法，正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同成立地点:承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:关于调解文书法律效力的说法，正确的有()。
A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力
B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力
C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力
D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:调解协议的法律约束力与强制执行力是两个不同的概念。法律约束力是指协议生效后，在协议当事人之间产生“私法”意义上的效力，一方不履行协议时，另一方可以通过起诉或仲裁要求其履行。而强制执行力是“公法”意义上的效力，一方不履行时，另一方可以直接申请法院对该协议内容予以强制执行。根据我国法律规定，只有法院和仲裁机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，不但具有法律约束力，而且直接具备强制执行力。而其他任何机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，只在两个当事人之间产生法律约束力;必须由双方当事人共同向法院申请司法确认，经过司法确认后方具备强制执行力。
第61题:工程建设法律关系的构成要素包括()。
A.主体
B.客体
C.内容
D.事件
E.行为5页
正确答案:查看最佳答案
第62题:甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。
A.电梯的瑕疵担保义务
B.权利瑕疵担保义务
C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务
D.受领标的物的义务
E.按照质量要求交付电梯的义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:出卖人的主要义务1.按照合同约定交付标的物的义务2.转移标的物所有权的义务3.瑕疵担保义务。
第63题:根据《产品质量法》，生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为:不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料不得伪造产地，不得伪造或毛用他人厂名.厂址不得伪造或者冒用认证质量标志不得参杂.不得以假充真.以次充好.不得以不合格产品冒充合格产品
第64题:(1)法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法的形式的含义包括:法律规范创制机关的性质及级别；(2)法律规范的外部表现形式；(3)法律规范的效力等级；(4)法律规范的地域效力。
第65题:建筑工程安全防护.文明施工措施费用主要包含()。
A.文明施工费
B.临时设施费
C.工程排污费
D.安全施工费
E.环境保护费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》中规定，建筑工程安全防护.文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003-]206号)中措施费所含的文明施工费.环境保护费.临时设施费.安全施工费组成。
第66题:根据《文物保护法》的规定，在施工中发现文物，下列说法正确的是()。
A.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场
B.应当接受审批机关的监督和指导
C.立即报告当地文物行政部门
D.文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场
E.文物行政部门应在7日内提出处理意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围，故选项A.C.D.E正确。
第67题:在我国的民法通则中，自然人包括()。
A.公民
B.行为
C.外国人
D.无国籍的人
E.专业技术人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自然人则既包括公民，又包括外国人和无国籍的人。
第68题:根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。
A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误
C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误
E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.
第69题:根据《物权法》，当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。
A.合同自办理物权登记时生效
B.未办理物权登记合同无效
C.合同生效当然发生物权效力
D.合同自成立时生效
E.未办理物权登记不影响合同效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。
第70题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租.使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的；②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；③经检验达不到安全技术标准规定的；④没有完整安全技术档案的；⑤没有齐全有效的安全保护装置的。P257
第71题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。
A.直接变卖该工程
B.直接转移占有该工程
C.直接与甲协议以工程折价受偿
D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
E.直接要求保证人代为清偿债务
正确答案:查看最佳答案
第72题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同
C.建设单位为洗钱而订立的施工合同
D.显失公平的合同
E.一方乘人之危与他人订立的合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。
第73题:根据我国《民事诉讼法》规定，需要证据保全的情况有()。
A.当事人申请
B.法院依职权
C.证据可能灭失
D.证据以后难以取得
E.证据非常重要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据当事的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。
第74题:建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有()。
A.因建设单位使用不当造成防水层损坏
B.因工人操作失误造成制冷系统损坏
C.因百年一遇的台风造成屋面损毁
D.使用中地基基础出现非正常沉陷
E.使用中主体某处大梁出现裂缝
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题涉及的考点是未经竣工验收的工程出现质量问题的处理。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第75题:下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的
B.用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的
C.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的
D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同
E.因劳动者同时与他人建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()
A.完成建设工程设计的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告
D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件
E.有建设单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D.有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E.有施工单位签署的工程保修书。P278
第77题:建筑公司甲具有总承包一级资质，2012年中标某住宅项目施工总承包。根据《建筑法》，甲可以进行的行为有()。
A.将主体工程分包给另一家总承包一级资质企业
B.在总承包合同中与建设单位就分包进行约定
C.将工程转包给和其资质等级相同的建筑施工企业
D.将劳务作业直接分包给符合资质的劳务企业
E.经建设单位认可，将工程分包给不具备相应资质条件的单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查分包制度。根据《建筑法》，总承包单位必须自行完成主体结构的施工，A错误。建设单位与总包单位可以在总包合同中就分包进行约定，B正确。C属于非法转包，为法律所禁止，错误。D属于合法分包，即劳务分包不用经建设单位认可，承包单位可以直接分包。总承包单位在分包时，分包单位的资质需要符合相关要求，E错误。
第78题:专利权的保护对象包括()。
A.文字作品
B.发明
C.建筑作品
D.实用新型
E.外观设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特二级建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是知识产权常见的种类。专利权的保护对象包括发明.实用新型和外观设计。
第79题:国有建设用地使用权的用益物权，可以采取()方式设立。
A.出资
B.出让
C.划拨
D.抵押
E.转让
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。设立建设用地使用权，可以采用出让或划拨两种方式;严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。
