[点击进入江西省南昌注册监理工程师模拟练习题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度,而修改后的进度计划的确认是()。
A.要求承包人在合理的状态下施工
B.监理工程师对工程延期的批准
C.作为承包人进行工期索赔的依据
D.对承包人赶工措施的批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:承包人对施工专业分包管理的职责是()。
A.负责专业分包工程的施工组织管理
B.审查专业工程分包人的质量保证体系
C.选派分包工程的项目经理
D.负责对分包工程进行全面的质量检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调,承担如同主合同履行过程中监理人的职责,包括审查分包工程进度计划.分包人的质量保证体系.对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。
第2题:对于具有持续影响的索赔事件,承包人提出索赔要求的方式正确的是()。
A.在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔通知书
B.在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并且在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人递交索赔通知书
C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔意向通知书,并且在发出最终索赔意向通知书后28天内,向监理人递交索赔通知书
D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书
正确答案:查看最佳答案
第3题:甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为贷款总额的10%。同时,甲公司向乙公司给付定金5000元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第5题:根据《标准设计施工总承包合同》,投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。
A.承包人和分包人应投保,发包人和监理人不需要投保
B.承包人.分包人及监理人应投保,发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保,发包人和分包人不需要投保
D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求监理人也进行此项保险。
第6题:施工合同范本中专用条件是对通用条件进行的具体化的()
A.修改
B.补充
C.完善
D.修改和补充
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金的时间为()。
A.缺陷责任期满
B.缺陷责任期满后14天内
C.缺陷责任期满,包括延长的期限终止后14天内
D.缺陷责任期满,包括延长的期限终止后28天内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满,包括延长的期限终止后14天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。
第8题:关于延长投标有效期的说法,错误的是()。
A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人
B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
第9题:按照我国《合同法》的规定,承担违约责任的条件采用()。
A.过错责任原则
B.严格责任原则
C.无过错责任原则
D.惩罚性责任原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《标准施工合同》通用条款,建筑工程一切险应由()负责投保,并承担保险费用。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。参见教材P81。
第11题:因不可抗力发生的费用应由()承担。
A.甲方承担
B.乙方承担
C.甲乙方共同承担
D.甲乙方分别承担
正确答案:查看最佳答案
第12题:某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()。
A.大雨造成现场档案资料损毁
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定的比例付给设计人定金。合同开始履行后设计人违约,设计人应返还委托人()万元。
A.10
B.20
C.2
D.4
正确答案:查看最佳答案
第14题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天,相应延长投标截止日期。
第15题:根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为正确的是()。
A.发包人不可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是违约责任。选项A,发包人可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B,发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C,发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
第16题:关于提前或者部分履行合同的说法中,不正确的是()。
A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用
B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务
C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务
D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债权人承担
正确答案:查看最佳答案
第17题:()是指买受人分期支付价款。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
第18题:材料采购合同在履行过程中,由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,并由()支付相应的保管费用。
A.承包人
B.发包人
C.工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误,投标保证金额不足,属于实质性偏差;选项C错误,单价计算的结果与总价不一致,修正即可;选项D错误,评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。
第20题:在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人发出整改通知()天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
第21题:依法必须进行招标的项目,在下列情况中不可以进行邀请招标的是()。
A.技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择的项目
B.有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择的项目
C.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的项目
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例小的项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
正确答案:查看最佳答案
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第23题:索赔事件主要表现为()。
A.工期的延长
B.工作效率的降低
C.工期的延长和资料的不全
D.工期的延长和成本的增加
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设工程施工准备阶段,因发包人原因施工现场尚不具备施工条件,使承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期,发包人()。
A.无须赔偿承包人因此造成的损失,但工期相应顺延
B.无须赔偿承包人因此造成的损失,工期也不予顺延
C.应当赔偿承包人因此造成的损失,但工期不予顺延
D.应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准,否决其投标
B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。
第26题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。
A.建设规模100万m2以上,建设周期3年以上的项目
B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目
C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目
D.构成内容多且专业性强的大型项目
正确答案:查看最佳答案
第27题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
正确答案:查看最佳答案
第29题:发包人应在双方计量确认后()天内,向承包人支付工程款(进度款)。
A.7
B.10
C.14
D.28
正确答案:查看最佳答案
第30题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.15天
B.30天
C.2个月
D.6个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。
A.招标文件要求
B.发包人接受
C.工程师确认
D.承包人指定
正确答案:查看最佳答案
第32题:为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段,一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行的是()。
A.技术设计招标
B.施工图设计招标
C.全过程设计招标
D.初步设计招标
正确答案:查看最佳答案
第33题:施工合同文本规定,工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收,工程隐蔽后,工程师提出重新检验要求,重要检验的结果为合格,重新检验造成的费用损失应当由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证设计质量,配合施工.按合同约定参加工程验收工作,是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第35题:设计开工的标志是()
A.合同签字盖章
B.合同规定开工期限
C.签字后第3天
D.收到定金
正确答案:查看最佳答案
第36题:在合同履行阶段应当相互协作,如发生不可抗力时,应当相互告知,尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。
A.公平竞争
B.平等合作
C.诺守合同
D.诚实信用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:单位工程质量验收过程中,当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时,可请()协调处理。
A.监理机构
B.设计单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第38题:因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,()推迟开工日期。
A.工程师应以书面形式通知承包人
B.应当经过承包人批准
C.发包人与承包人协商
D.应当经过建设行政主管部门批准
正确答案:查看最佳答案
第39题:某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同
B.因战争导致在建工程合同工期延长
C.因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同
正确答案:查看最佳答案
第41题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成
A.报价书
B.投标书
C.招标书
D.合同
正确答案:查看最佳答案
第42题:发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。
A.7
B.14
C.28
D.35
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:设备采购合同履行中,卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。
A.附加服务
B.额外服务
C.伴随服务
D.增至服务
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列关于留置担保的说法中,正确的是()。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产为前提
正确答案:查看最佳答案
第45题:经过发包人同意的分包工程,承包人选择的分包人需要提请()同意。
A.项目法人
B.项目经理
C.工程师
D.行政监督管理部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工,承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后,承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。
A.2013年3月1日
B.2013年3月20日
C.2013年3月10日
D.2013年3月15日
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时,定金则作为承担违约责任的一种方式。
第48题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第49题:关于建设工程勘察设计合同,下列说法错误的是()。
A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位
B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位
C.委托人一般是项目业主,即建设单位,但不可能是建设工程承包单位
D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务,明确双方权利.义务关系的协议
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第51题:在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更()。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中;正确的包括()。
A.合同主体不变,仍为甲.乙两公司
B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方
D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
正确答案:查看最佳答案
第53题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第54题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查,如未在约定时间内核查,又未提出具体意见,则()。
A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单
B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单
C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核
D.承包人应进行修正和提供补充资料,和监理人协商后,提交修正后的竣工付款申请单
E.承包人可再次提请监理人核查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第56题:根据《担保法》,保证合同对担保范围设有约定时,保证担保的范围包括()。
A.主债权及利息
B.违约金
C.行政罚款
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
正确答案:查看最佳答案
第57题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()。
A.采购人可以是发包人,也可以是承包人
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,以转移财产所有权为目的。C项,供货人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商。
第58题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第59题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第60题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形,则下列说法正确的是()。
A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更
B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示
C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示
D.监理人应当同意承包人提出的变更
E.监理人确认存在变更后,应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第62题:依据施工合同示范文本规定,施工合同发包人的义务包括()。
A.办理临时用地.停水.停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道
正确答案:查看最佳答案
第63题:材料采购合同履行Z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。
A.磅差分析法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.衡量法
E.理论换算法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
正确答案:查看最佳答案
第65题:对合同的效力不产生影响的情况有()。
A.当事人名称变更
B.法定代表变更
C.当事人合并
D.当事人分立
E.当事人撤销
正确答案:查看最佳答案
第66题:采用可调价格合同,施工过程中发生()情况时,可以调整合同价款。
A.设计变更
B.工程师批准的承包人索赔
C.当地税务部门对税费的调整
D.遇到图纸未表明的地下构筑物
E.中期支付进度款扣回部分预付款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
正确答案:查看最佳答案
第68题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。
A.正确确定事故性质
B.满足用户的期望
C.正确确定处理范围
D.达到原设计标准
E.正确确定责任情况
正确答案:查看最佳答案
第69题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:(1)关于质押担保方式的说法,正确的有()。
A.质押中的质物需转移占有
B.专利权可以质押
C.股权不可质押
D.建设用地使用权不可质押
E.土地所有权可以质押
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,质权是一种预定的担保物权,以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票;(2)债券.存款单;(3)仓单.提单;(4)可以转让的蕋金份额.股权;(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12~13。
第71题:招标人编制的招标文件通常包括()
A.投标须知
B.合同条件
C.设计审查文件
D.资格审查文件
E.工程量清单
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第73题:指定分包商的特点主要表现为()。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。
第75题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第76题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第77题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第78题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第79题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。