节选部分<<监理工程师考试题型精准题库>>题型
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:设计交底是由()单位负责组织。
A.建设
B.设计
C.监理
D.施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:质量事故技术处理方案,一般应委托()提出,由其他单位提供的技术处理方案,也应经该单位同意签认。
A.事故责任单位
B.建设单位
C.监理单位
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
第2题:总监理工程师通过核准.审批施工单位的(),对工程项目施工进度实行动态间接控制。
A.向业主的进度报告
B.进度付款申请
C.工程质量报告
D.施工材料供应报告
正确答案:查看最佳答案
第3题:某工程网络计划中,工作M的持续时间为4天,工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天,则工作M的最迟开始时间是第()天。
A.11
B.14
C.15
D.17
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:工程网络计划费用优化过程中,压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是()。
A.必须将关键工作压缩成非关键工作
B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差
C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作
D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值
正确答案:查看最佳答案
第5题:建设工程项目招标时,工程量清单通常由()提供。
A.造价单位
B.施工单位
C.咨询单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第6题:设备检查验收的质量控制中,对于重要的关键性大型设备,应该由()组织鉴定小组进行检验。
A.主管部门
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:在下面的双代号网络图中,H工作有()个先行工作。
A.1
B.3
C.4
D.6
正确答案:查看最佳答案
第8题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第9题:监理单位监控设计进度的工作是()。
A.建立建全设计技术经济定额
B.编制设计总进度计划
C.核查分析设计图纸进度
D.组织设计各专业之间的协调工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时,应选择()。
A.具有工艺逻辑关系的有关工作
B.超过计划工期的非关键线路上的有关工作
C.可以增加资源投入的有关工作
D.持续时间可以压缩的有关工作
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率,称为()。
A.过程平均批不合格品率
B.批不合格品率
C.批合格品率
D.抽样检验概率
正确答案:查看最佳答案
第12题:建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成,采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:产品交付的法律意义是,一般情况下,交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应,标的物毁损.灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第13题:工程质量控制按其实施主体不同,分为自控主体和监控主体,下列属于监控主体的是()。
A.设计单位
B.施工单位
C.政府
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
第14题:专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单,提出审核意见,由()签发支付证书。
A.专业监理工程师
B.业主
C.总监理工程师
D.监理单位法人
正确答案:查看最佳答案
第15题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是()。
A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:一般情况下,工程量计量以()为准。
A.计划工程量
B.实体工程量
C.标准工程量
D.定额工程量
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于监理单位设计进度监控内容的说法,正确的是()。
A.编制切实可靠的设计总进度计划
B.落实设计工作技术经济责任制
C.按照设计技术经济定额进行考核
D.审查设计进度计划的合理性和可行性
正确答案:查看最佳答案
第18题:采用直方图法分析工程质量时,出现孤岛型直方图的原因是()。
A.组数或组距确定不当
B.不同设备生产的数据混合
C.原材料发生变化
D.人为去掉上限下限数据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:材料费的索赔不包括()。
A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费
B.由于客观原因材料价格大幅度上涨
C.由于承包商的原因造成材料损坏失效
D.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用
正确答案:查看最佳答案
第20题:下列质量数据特征值中,用来描述数据离散趋势的是()。
A.极差
B.中位数
C.算术平均数
D.极值
正确答案:查看最佳答案
第21题:在质量数据特征值中,属于描述数据离散程度的特征值是()。
A.平均数
B.众数
C.变异系数
D.中位数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数.中位数和描述数据分布离中趋势的极差.标准偏差.变异系数等。
第22题:在工程网络计划执行过程中,如果某项工作的进度偏差超过其自由时差,则该工作()。
A.实际进度影响工程总工期
B.实际进度影响其紧后工作的最早开始时间
C.由非关键工作转变为关键工作
D.总时差大于零
正确答案:查看最佳答案
第23题:某建设项目前两年每年年末投资400万元,从第3年开始,每年年末等额回收260万元,项目计算期为10年。设基准收益率为10%,则该项目的财务净现值为()万元。
A.256.79
B.347.92
C.351.90
D.452.14
正确答案:查看最佳答案
第24题:调整施工进度计划时,通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于()。
A.经济措施
B.技术措施
C.组织措施
D.合同措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:编制工程项目年度计划的依据是()。
A.设计任务书
B.工程项目总进度计划
C.施工组织设计
D.施工图
正确答案:查看最佳答案
第26题:某项目属于一级项目。施工图审查机构在2008年8月1日星期五收到该项目的施工图审查资料,则最迟应当在()前完成审查工作。
A.2008年8月20日
B.2008年8月30日
C.2008年8月28日
D.2008年9月11日
正确答案:查看最佳答案
第27题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量,最重要的工作是审核与评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
第29题:关于设计招标内容的说法,正确的是()。
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。
第30题:承包人应在收到发包人指令后的()D内,向发包人提交现场签证报告。
A.7
B.10
C.15
D.28
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:利用经济评价指标评判项目的可行性时,说法错误的是()。
A.财务内部收益率≥行业基准收益率,方寨可行
B.静态投资回收期>行业基准投资回收期,方案可行
C.财务净现值>o,方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率,方案可行
正确答案:查看最佳答案
第32题:某新建项目,建设期为3年,共向银行贷款2700万元,第1年贷款600万元,第2年贷款1200万元,第3年贷款900万元,年利率为6%,则该新建项目的建设期利息总和为()万元。
A.18.00
B.73.08
C.140.46
D.231.54
正确答案:查看最佳答案
第33题:在建设工程施工过程中,为了加快施工进度,可采取的组织措施包括()。
A.改进施工工艺
B.采用更先进的施工机械
C.增加每天的施工时间
D.改善劳动条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:不能作为质量控制点重点控制的对象是()。
A.特殊地基
B.施工顺序
C.一般的操作
D.技术间歇
正确答案:查看最佳答案
第35题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查,宜采用的审查方法是()。
A.对比审查法
B.分组计算审查法
C.标准预算审查法
D.重点审查法
正确答案:查看最佳答案
第36题:监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时,其主要工作内容有()。
A.编制阶段性设计进度计划
B.定期检查设计工作实际进展情况
C.协调设计各专业之间的配合关系
D.建立健全设计技术经济定额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:不属于企业定额作用的是()。
A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据
B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据
C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据
D.企业定额是编制施工图预算的依据
正确答案:查看最佳答案
第38题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动,多表现为完成一定的工作,或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第39题:工程质量事故发生后,涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。
A.原设计单位
B.事故调查组建议的单位
C.施工单位
D.法定检测单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:组织流水施工时,划分施工段的最根本目的是()。
A.满足施工工艺的要求
B.可增加更多的专业工作队
C.提供工艺或组织间歇时间
D.使各专业队在不同施工段进行流水施工
正确答案:查看最佳答案
第41题:不属于工程建设进度比较法的是()。
A.横道图比较法
B.列表比较法
C.香蕉形曲线比较法
D.函数比较法
正确答案:查看最佳答案
第42题:监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量()。
A.应当予以计量
B.不予以计量
C.按比例予以计量
D.不能确定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第44题:在下列实际进度与计划进度的比较方法中,()既可以用来比较进度计划中工作的实际进度与计划进度,也可以根据进度偏差预测其对总工期及后续工作影响程度。
A.前锋线比较法
B.s形曲线比较法
C.双比例单侧横道图比较法
D.双比例双侧横道图比较法
正确答案:查看最佳答案
第45题:实施见证取样后,试验室应出具一式两份的报告,分别由承包单位和项目监理机构保存,并作为归档材料,是()的重要依据。
A.工程竣工验收
B.承包单位进行自检
C.工序产品质量评定
D.施工过程作业活动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:在建设工程施工阶段,()是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。
A.确定各单位工程的开工及交工动用日期
B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间
C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志
D.确定年度.季度.月(旬)工程量及形象进度
正确答案:查看最佳答案
第47题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。
A.监理单位和建设单位
B.监理单位和设计单位
C.建设单位与施工单位
D.建设单位和设计单位
正确答案:查看最佳答案
第48题:利用随机数表.随机数生成器或随机数骰子来抽取样本的方法称之为()抽样法。
A.二次
B.机械随机
C.单纯随机
D.分层
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中,不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外,经发包方书面同意,承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第50题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第51题:验收建筑节能分部工程质量,应由()组织。
A.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.施工单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程,并按施工过程成立相应的专业工作队,各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程,同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行,使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。
A.依次
B.平行
C.流水
D.搭接
正确答案:查看最佳答案
第53题:建设单位负责采购设备时,控制质量的首要环节是()。
A.编制设备监造方案
B.选择合格的供货厂商
C.确定主要技术参数
D.选择适宜的运输方式
正确答案:查看最佳答案
第54题:保修期内,因不可抗力因素导致的损坏问,应先由()负责维修,()承担经济责任。
A.建设单位;建设单位
B.施工单位;建设单位
C.施工单位;政府部门
D.施工单位;参建各方按规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。
第55题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
正确答案:查看最佳答案
第56题:经返修或加固处理的分部工程,在()的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。
A.不改变结构外形尺寸
B.不造成永久性影响
C.不影响结构安全和主要使用功能
D.不影响基本***
正确答案:查看最佳答案
第57题:为了确保勘察设计质量,监理工程师在对勘察设计质量进行控制时,首先应进行的工作是()。
A.对勘察设计文件的核查
B.对勘察设计过程的跟踪检查
C.对勘察设计单位资质的核查
D.对勘察设计方案的核查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为()。
A.安定性
B.和易性
C.稳定性
D.透水性
正确答案:查看最佳答案
第59题:某分项工程招标工程量清单为1000M3。施工中由于设计变更调整为1200M3。该分项工程招标控制价单价为300元/M3。投标报价单价为380元/M3。根据《建设工程工程量清单计价规范》,该分项工程的结算款为()元。
A.430000
B.449000
C.442000
D.454250
正确答案:查看最佳答案
第60题:利用赢得值法进行进度综合分析时,进度偏差等于()。
A.计划工作预算投资一计划工作实际投资
B.计划工作预算投资一已完工作预算投资
C.已完工作预算投资一计划工作实际投资
D.已完工作预算投资一计划工作预算投资
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据ISO质量管理体系标准,将互相关联的过程作为系统加以识别.理解和管理的质量管理原则是()。
A.过程方法
B.持续改进
C.过程评价
D.管理的系统方法
正确答案:查看最佳答案
第62题:在工程项目交付使用资产总表中,融资费用列入()。
A.流动资产
B.固定资产
C.无形资产
D.其他资产
正确答案:查看最佳答案
第63题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第64题:工程项目总进度计划应在()阶段编制。
A.施工准备
B.设计
C.设计准备
D.前期决策
正确答案:查看最佳答案
第65题:监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时,为了有效的控制设计工作进度,应当()。
A.编制工程设计作业进度计划
B.审查设计进度计划的合理性和可行性
C.检查工程设计人员的专业构成情况
D.编制工程设计阶段进度计划
正确答案:查看最佳答案
第66题:运用分项比例估算法进行某生产车间的投资估算,先是估算出()的投资,然后再按一定比例估算其他几项投资。
A.建筑物
B.给排水.电气照明
C.构筑物
D.生产设备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:绘制()不是目的,而是要根据图中所反映的主要原因,制定改造的措施和对策,限期解决问题,保证产品质量。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
正确答案:查看最佳答案
第68题:工程款支付证书应由()审定.签署,并报建设单位。
A.专业监理工程师
B.施工单位负责人
C.建设单位负责人
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第69题:下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人,也可以是联合体
C.对于联合体承包人,监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意,联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于联合体承包人,发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第70题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问,招标人对此问给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送其他投标人
C.应发给全体投标人,并说明问来源
D.应发给全体投标人,但不说明问来源
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。
第71题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致,从提交投标文件截止之日起计算。
第72题:在某工程网络计划中,已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天,监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天,则工作M的实际进度()。
A.既不影响总工期,也不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期,但会将其紧后工作的开始时间推迟1天
C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天,并使总工期延长2天
D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天,并使总工期延长2天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:在某工程网络计划中,工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天,其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第21天.第24天和第28天,则工作M的自由时差为()天。
A.1
B.3
C.4
D.8
正确答案:查看最佳答案
第74题:勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。
第75题:在正常使用条件下,电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:评审工程初步设计成果时,重点评审的是()。
A.总平面布置是吾充分考虑方向.风向.采光等要素
B.设计参数.设计标准.功自2和使用价值
C.新材料.新技术在相关部门的备案情况
D.使用功能是否满足质量目标和标准
正确答案:查看最佳答案
第77题:在现场施工准备的质量控制中,项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。
A.监理单位技术负责人
B.现场监理员
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第79题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划,其编制依据主要包括货源资料和()。
A.物资加工计划.物资订货计划
B.物资采购计划.物资加工计划
C.物资需求计划.物资储备计划
D.物资申请计划.物资采购计划
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第81题:工程项目一般要经历()三个时期。
A.投资前期
B.生产经营时期
C.建设时期
D.存活期
E.衰退期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类.运输类和建造类三种施工过程,制备类施工过程如()一般不占有施工项目空间,也不影响总工期,不列入施工进度计划。
A.砂浆的制备过程
B.地下工程
C.主体工程
D.混凝土制备过程
E.层面工程
正确答案:查看最佳答案
第83题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等
B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
第84题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第85题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第86题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第87题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第88题:属于建筑工程施工质量验收主控项目的是()。
A.施工缝的处理应按施工技术方案执行
B.纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求
C.下层模板应具有承受上层荷载的能力或加设支架
D.上.下层支架的立柱应对准.并铺设垫板
E.钢筋的接头宜设置在受力较小处
正确答案:查看最佳答案
第89题:进口设备抵岸价的构成部分有()。
A.设备到岸价
B.外贸手续费
C.设备运杂费
D.进口设备增值税
E.进口设备检验鉴定费
正确答案:查看最佳答案
第90题:控制工程建设进度的合同措施包括()。
A.分解工程项目并建立编码体系
B.分段发包.提前施工
C.确定进度协调工作制度
D.合同工期与进度计划的协调
E.定期向业主提供进度比较报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:勘察设计单位的质量责任有()。
A.必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察.设计任务
B.不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务,不得转包或违法分包
C.不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务
D.代表建设单位对工程质量实施监理,并对工程质量承担监理责任
E.按照国家现行的有关规定.工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察.设计工作
正确答案:查看最佳答案
第92题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第93题:下列选项中,属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。
A.进行工程计量
B.审核竣工结算款
C.分析可能发生索赔的原因
D.审查设计单位的设计成果
E.处理费用索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:关于分析偏差对后续工作及总工期的影响,具体分析步骤为()。
A.比较实际进度与计划进度
B.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作
C.分析进度偏差是否大于总时差
D.分析进度偏差是否大于自由时差
E.重新编制进度计划网络图
正确答案:查看最佳答案
第95题:确定流水步距时,一般应满足的基本要求包括()。
A.各施工过程按各自流水速度施工,始终保持工艺先后顺序
B.相邻施工过程的流水步距必须相等
C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业
D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下,能最大限度地实现合理搭接
E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下,尽可能少搭接
正确答案:查看最佳答案
第96题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定,承包商可以索赔费用和利润的情况有()。
A.业主终止合同
B.业主接受或使用部分工程
C.工作测出的数量超过工程量表的10%
D.工程变更
E.法规改变
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:进口设备采用装运港船上交货时,买方的责任有()。
A.承担货物装船前的切费用
B.承担货物装船后的切费用
C.负责租船或订能,支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列费用中,属于设备运杂费的有()。
A.国产标准设备由制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费和装卸费
B.在设备出厂价格中没有包含的设备包装及包装材料器具费
C.供销部门手续费
D.设备成套公司供应设备的服务费
E.国外运费
正确答案:查看最佳答案
第99题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第100题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第101题:在物价上涨引起的索赔中,对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。
A.工期短
B.规模小
C.工期长
D.规模大
E.施工强度大
正确答案:查看最佳答案
第102题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第103题:关于价值工程的说法,正确的有()。
A.价值工程的核心是对产品进行功能分析
B.价值工程涉及价值.功能和寿命周期成本三要素
C.价值工程应以提高产品的功能为出发点
D.价值工程是以提高产品的价值为目标
E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品
正确答案:查看最佳答案
第104题:在施工阶段,监理人员在造价控制方面的业务内容包括()。
A.对设计变更方案进行技术经济比较
B.对工程量进行计量
C.编制施工组织设计方案
D.签署工程付款凭证
E.对工程造价目标进行风险分析,制定防范性对策
正确答案:查看最佳答案
第105题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制监理进度计划
C.审查设计进度计划
D.审查施工进度计划
E.确定工期总目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:抽样检验时,检查批应由()的单位产品组成。
A.同型号
B.同等级
C.生产条件稳定
D.同种类(尺寸.特性.成分等)
E.生产时间基本相同
正确答案:查看最佳答案
第107题:竣工决算报告说明书的主要内容包括()。
A.开工和竣工时间,对完成工期的分析说明
B.各项财务和技术经济指标的分析
C.对工程事故的分析说明
D.工程建设的经验教训及有待解决的问题
E.对施工单位的评估
正确答案:查看最佳答案
第108题:在工程招标投标阶段,工程量清单的主要作用有。
A.为招标人编制投资估算文件提供依据
B.为投标人投标竞争提供一个平等基础
C.招标人可据此编制招标控制价
D.投标人可据此调整清单工程量
E.投标人可按其表述的内容填报相应价格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第110题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第111题:施工进度计划初始方案编制完成后,需要检查的内容有()。
A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理
B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求
C.主要分部工程的工程量是否准确
D.总工期是否满足合同约定
E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第113题:下列关于工程质量统计分析方法的说法中,正确的是有()。
A.分层法是将调原始数据按某一性质进行分组.整理的分析方法,是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法
B.排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法,将累计频率达到90%的因素,确定为主要因素
C.通过直方图的观察与分析,可了解产品质量的波动情况,掌握质量特性的分布规律
D.影响生产过程和产品质量的原因,可分为系统性原因和偶然性原因
E.对于控制图,当点子几乎全部落在控制界线内,即可判断生产过程基本上处于稳定状态
正确答案:查看最佳答案
第114题:根据现行计价规范,工程量清单适用的计价活动有()。
A.设计概算的编制
B.招标控制价的编制
C.投资限翱的确定
D.合同价款的约定
E.竣工结算的办理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
第116题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。
A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出
B.不符合强制性条文规定的设计不得审批
C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场
D.不符合强制性标准的工程质量,必须处理,否则不得验收使用
E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收
正确答案:查看最佳答案
第117题:某工程双代号时标网络计划如下图所示,***正确的结论有()。A.工作
A.关键工程b.工作
B.工作b的自自时差为2天c.工作
C.工作c的总时差为零d.工作
D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作
E.工作e的最早开始时间为第2天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:当利用S曲线比较法时,通过比较计划S曲线和实际S曲线,可以获得的信息有()。
A.工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间
B.工程项目中各项工作实际完成的任务量
C.工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量
D.工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间
E.预测后期工程进度
正确答案:查看最佳答案
第119题:在施工过程中,承包商能够提出工程延期的条件包括()。
A.分包商返工
B.施工机械发生故障
C.公用供电网停电八小时以上
D.施工场地未按时提供
E.建设单位未按合同规定时间提供施工图
正确答案:查看最佳答案