安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题

其他建筑考试安全员考试网 2022-12-17 12:06:31

[点击进入安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题]

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在工程项目施工阶段的质量控制中，监理工程师对施工单位所做出的各种指令，除特殊情况外，一般应采用()。

A.监理员口头传达方式

B.监理工程师直接口头下达方式

C.书面文件形式

D.书面或口头方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:我国现阶段物资供应体制中，建设物资供应的主要渠道是()。

A.国家统配

B.部门统配

C.市场采购

D.国外订货

正确答案:查看最佳答案

第2题:在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天.第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。

A.1

B.3

C.4

D.8

正确答案:查看最佳答案

第3题:在质量数据特征值中，属于描述数据离散程度的特征值是()。

A.平均数

B.众数

C.变异系数

D.中位数

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数.中位数和描述数据分布离中趋势的极差.标准偏差.变异系数等。

第4题:下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是()。

A.认真实施设计进度计划

B.编制切实可行的设计总进度计划

C.编制阶段性设计进度计划

D.定期比较分析设计完成情况与计划进度

正确答案:查看最佳答案

第5题:各专业()的实现是限额目标得以实现的重要保证。

A.可行性研究目标

B.投资控制

C.初步设计目标

D.限额设计

正确答案:查看最佳答案

第6题:生产设备到货后要进行检查验收，重要的关键性大型设备的检验应由()组织鉴定小组来进行。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.施工单位总工程师

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效的控制设计工作进度，应当()。

A.编制工程设计作业进度计划

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.检查工程设计人员的专业构成情况

D.编制工程设计阶段进度计划

正确答案:查看最佳答案

第8题:在工程建设中，勘察单位的()对本企业的勘察质量全面负责。

A.法定代表人

B.项目审核人

C.项目审定人

D.项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察单位的法定代表人对本企业的勘察质量全面负责，项目负责人对项目勘察文件负主要质量责任，项目审核人.审定人对其审核.审定项目的勘察文件负审核.审定的质量责任。

第9题:下列费用中，属于规费的是()

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:按国家法律法规和建设工程合同文件的规定，()参加事故的调查与处理。

A.监理机构

B.建设单位法人

C.质量监督站

D.监理单位法人

正确答案:查看最佳答案

第11题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。

A.一般材料

B.构件破坏性

C.新材料

D.新构件

正确答案:查看最佳答案

第12题:在S形曲线比较法中，当实际进展点落在计划S形曲线左侧表示()。

A.实际进度比计划进度超前

B.实际进度比计划进度落后

C.实际进度与计划进度相同

D.计划进度估计错误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据，属于()。

A.工程项目一览表

B.工程项目总进度计划

C.投资计划年度分配表

D.年度建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

第14题:分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，应由()审批并签署意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师代表

C.监理员

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第15题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失，按事故的性质及严重程度划分，该事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.中等质量事故

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。

A.最早开始时间和最迟开始时间

B.最迟开始时间和最迟完成时间

C.最早开始时间和最早完成时间

D.最早开始时间和最迟完成时间

正确答案:查看最佳答案

第17题:当本工作有紧后工作时，其自由时差等于所有紧后工作最早开始时间与本工作()。

A.最早开始时间之差的最大值

B.最早开始时间之差的最小值

C.最早完成时间之差的最大值

D.最早完成时间之差的最小值

正确答案:查看最佳答案

第18题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:工程项目质量是在()形成的。

A.施工监督检查中

B.合同环境下

C.规划设计中

D.投资决策中

正确答案:查看最佳答案

第20题:总监理工程师组织专业监理工程对施工单位报送的施工方案进行审查时，程序性审查主要审查的是()。

A.施工方案是否具有针对性.指导性和可操作性

B.施工方案是否符合强制性标准的规定

C.编制人和审批人是否具有相应的权限

D.施工方案是否由建设单位认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应重点审查施工方案的编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善.签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。

第21题:除编制建设单位负责供应的物资计划外，监理工程师还应对()的物资供应计划进行审核。

A.上级部门

B.建设单位

C.物资生产部门

D.施工单位和专门物资采购供应部门提交

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:下列选项中，符合承包单位分解目标的是()。

A.基础工程完工日期

B.结构工程完工日期

C.装修工程完成日期

D.土建工程完成日期

正确答案:查看最佳答案

第23题:《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。

A.基本原理和原则不同

B.基本理念和思维方式不同

C.关注点和目标不同

D.使用方法(工具)不同

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中，错误的是()。

A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系

B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书

C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准

D.必须通过授权的机构认证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为()。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%

正确答案:查看最佳答案

第26题:在工程网络计划执行的过程中，如果某项工作拖延的时间未超过总时差，但已超过自由时差，在确定进度计划的调整方法时，应考虑()。

A.工程总工期允许拖延的时间

B.关键节点允许推迟的时间

C.紧后工作持续时间的可缩短值

D.后续工作允许拖延的时间

正确答案:查看最佳答案

第27题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第28题:监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是()。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限期设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第30题:验收建筑节能分部工程质量，应由()组织。

A.施工单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.施工单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:组织流水施工时，流水步距是指()。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间

D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间

正确答案:查看最佳答案

第32题:规模大且技术复杂的工程项目，承包风险较大，各项费用不易估算准确，不宜采用()合同。

A.固定单价

B.可调单价

C.固定总价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

第33题:由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按()计算。

A.台班单价

B.台班折旧费

C.台班人工费

D.台班维护费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据材料信息和保证资料的具体情况，()应采用全检进行材料的检(试)验。

A.当材料的性能不清楚时

B.对材料质量保证资料有怀疑时

C.对重要部位的材料

D.对成批生产的构配件

正确答案:查看最佳答案

第35题:为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动和其结果规定的共同的和重复使用的规则.指导原则或特性文件是()。

A.标准

B.规范

C.指示

D.体系

正确答案:查看最佳答案

第36题:项目监理机构审查施工单位报送的工程材料.构配件.设备报审表时，应重点审查()。

A.采购合同

B.技术标准

C.质量证明文件

D.设计文件要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:FNPV=0，表明项目获利程度()。

A.低于基准收益率

B.高于基准收益率

C.等于基准收益率

D.等于零

正确答案:查看最佳答案

第38题:()是建设工程进度控制的总目标。

A.建设项目按预定的时间动用

B.建设项目按预定的时间提前交付使用

C.资源优化配置

D.建设工期

正确答案:查看最佳答案

第39题:国民经济评价中采用()。

A.市场价格

B.影子价格

C.不变价格

D.可变价格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:设计概算的编制依据的审查不包括()。

A.合法性审查

B.合理性审查

C.时效性审查

D.适用范围审查

正确答案:查看最佳答案

第41题:建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。

A.设计概算

B.施工图预算

C.建安工程承包合同价

D.投资估算

正确答案:查看最佳答案

第42题:检验批的合格质量主要取决于对()的检验结果。

A.主控项目

B.一般项目

C.主控项目和一般项目

D.隐蔽工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。

A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用

D.承包人向发包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

第44题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照()计算的。

A.实际施工完成的全部工程量

B.工程实体量和损耗量之和

C.形成工程实体为准，以完成后的净值

D.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

正确答案:查看最佳答案

第45题:工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和()。

A.可修复的质量缺陷

B.永久质量缺陷

C.可整改质量缺陷

D.不可整改质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在工程预付款的额度中，包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第47题:采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是()。

A.主要因素

B.次要因素

C.一般因素

D.基本因素

正确答案:查看最佳答案

第48题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。

第49题:当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，该端点与检查日期的距离表示工作()。

A..拖欠的任务量

B.实际少投入的时间

C.进度超前的时间

D.实际多投入的时间

正确答案:查看最佳答案

第50题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第51题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。

第52题:下列费用中，属于建设单位管理费的是()。

A.可行性研究费

B.工程竣工验收费

C.环境影响评价费

D.劳动安全卫生评价费

正确答案:查看最佳答案

第53题:采用横道图表示建设工程进度计划的优点是()。

A.能够明确反映工作之间的逻辑关系

B.易于编制和理解进度计划

C.便于优化调整进度计划

D.能够直接反映影响工期的关键工作

正确答案:查看最佳答案

第54题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问，招标人对此问给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人

C.应发给全体投标人，并说明问来源

D.应发给全体投标人，但不说明问来源

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。

第55题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据不包括()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目监理机构施工质量控制的依据，大体上有以下四类:(一)工程合同文件;(二)工程勘察设计文件;(三)有关质量管理方面的法律法规.部门规章与规范性文件;(四)质量标准与技术规范(规程)。

第56题:单位工程初验是由()来组织。

A.承包单位

B.建设单位

C.监理工程师

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。

第58题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第59题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。

第60题:发生工程质量事故后，《工程暂停令》由()签发。

A.工程质量监督机构

B.总监理工程师

C.建设单位技术负责人

D.设计单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后()天。

A.1

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第63题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理，与会各方会签。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查，宜采用的审查方法是()。

A.对比审查法

B.分组计算审查法

C.标准预算审查法

D.重点审查法

正确答案:查看最佳答案

第65题:工程质量事故处理中，应该由()制定技术处理的施工方案设计。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.以上三方共同

正确答案:查看最佳答案

第66题:工业建设项目为了获得最大利润，同时又能有效地防范和降低投资风险，在建设前期阶段选择方案时应尽量选取()的方案。

A.产品销售价格盈亏平衡点高

B.不确定性因素敏感性强

C.生产能力利用率盈亏平衡点高

D.销售收入盈亏平衡点低

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于()。

A.直接费

B.其他直接费

C.企业管理费

D.现场管理费

正确答案:查看最佳答案

第68题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。

A.动态投资

B.静态投资

C.建设投资

D.工程总投资

正确答案:查看最佳答案

第69题:盈亏平衡分析又称平衡点分析。它是将成本划分为固定成本和变化成本，假定产销量一致，根据产量.成本.售价和利润相互间的函数关系，进行预测分析的()。

A.经济方法

B.管理方法

C.财务方法

D.技术方法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间...准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805

正确答案:查看最佳答案

第71题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。

A.设计准备阶段

B.设计阶段

C.施工图设计阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第72题:国产设备购置投资由设备原价与()构成。

A.采购费

B.运输费

C.保管费

D.运杂费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后，方可报送项目监理机构审查。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.x项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第74题:材料书面检验是监理工程师对施工单位提供的()进行审核。

A.材料订货申请

B.材料的订货合同

C.材料的验收签证

D.材料的质量保证资料

正确答案:查看最佳答案

第75题:对于涉及工程结构设计文件修改的设计变更，应由()进行修改。

A.施工图审查机构

B.有相应资质的设计单位

C.监理机构

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计.施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专会议。

第76题:在建设项目设计总概算中，属于工程建设其他费用概算的是()。

A.辅助和服务性工程费

B.室外工程费

C.场外工程费

D.勘察设计费

正确答案:查看最佳答案

第77题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第78题:影响工程项目质量的环境因素较多，其中属于工程技术环境的有()。

A.工程地质

B.质量管理制度

C.劳动机具

D.劳动组合

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是()。

A.建立健全的设计技术经济定额

B.编制设计总进度计划

C.审查设计进度计划的合理性

D.监理设计工作技术经济责任制

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第81题:监理工程师必须()，以掌握和监督工程项目进度计划的执行情况。

A.随时听取施工单位的汇报

B.及时了解建设单位对工程进度的要求

C.经常定期地收集进度报表资料

D.监理工程师应常驻现场，检查和监督进度计划的实际执行情况

E.定期召开工程施工现场会议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:确定关键线路的依据是()

A.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差都为零

B.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差都相等

C.从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长

D.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差最小

E.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差最小

正确答案:查看最佳答案

第83题:单位工程质量评定内容包括()。

A.所含分项工程

B.所含分部工程

C.实测允许偏差项目

D.质量保证项目

E.观感质量

正确答案:查看最佳答案

第84题:在财务现金流量表中，作为现金流人的有()。

A.流动资金

B.回收流动资金

C.销售税金及附加

D.固定资产余值

E.产品销售收入

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施，下列措施中属于合同措施的有()。

A.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

B.参与处理索赔事宜

C.审核承包商编制的施工组织设计

D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测

E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告

正确答案:查看最佳答案

第86题:专业监理工程师进行现场计量的依据有()。

A.工期定额

B.质量合格证书

C.技术规范

D.设计图纸

E.工程量计算规划

正确答案:查看最佳答案

第87题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第88题:对勘察.设计的质量控制工作要从整个社会发展和环境建设的需要出发，对勘察.设计的整个过程进行控制，其主要控制()所包涵的功能和使用价值。

A.工作进度

B.勘察设计费

C.工作程序

D.勘察设计成果文件

E.勘察设计的依据

正确答案:查看最佳答案

第89题:静态投资包括()。

A.设备工器具购置费

B.建筑安装工程费

C.工程建设其他费用和基本预备费

D.建设期贷款利息

E.固定资产投资方向调节税及利息

正确答案:查看最佳答案

第90题:属于质量检验与控制的专门技术法规性文件的有()。

A.工程项目施工质量验收标准

B.工程质量验收规范

C.有关工程材料.半成品和构配件质量控制方法的专门技术法规性依据

D.控制施工作业活动质量的技术规程

E.采用新工艺.新技术.新材料的工程的相应的质量标准和施工工艺规程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第92题:工程项目建设总进度计划的内容包括()。

A.投资计划年度分配表

B.竣工投产交付使用表

C.工程项目进度平衡表

D.年度建设资金平衡表

E.年度设备平衡表

正确答案:查看最佳答案

第93题:工程业主进度控制的计划系统包括()。

A.工程项目前期工作计划

B.工程项目建设总进度计划

C.工程项目设计总进度计划

D.工程项目施工总进度计划

E.工程项目年度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:阶段性设计进度计划包括()。

A.年.季.月度设计进度计划

B.设计准备工作进度计划

C.初步设计工作进度计划

D.技术设计工作进度计划

E.施工图设计进度计划

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列关于建设项目投资风险分析的描述，正确的是()。

A.投资回收期越长，项目抗风险能力越强

B.投资回收期越长，项目抗风险能力越弱

C.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强

D.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱

E.敏感性因素越不敏感，项目的风险越大

正确答案:查看最佳答案

第96题:建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。

A.完成建设合同约定的各项内容

B.有施工单位签署的工程保修书

C.不允许留有任何剩余工程和缺陷工程

D.有工程使用的建筑材料.构配件和设备的进场试验报告

E.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第99题:施工阶段监理工程师进行质量控制的依据，大体上有()几类。

A.工程合同文件

B.委托监理合同文件

C.设计文件

D.国家及政府颁布的有关的法律.法规性文件

E.有关的专门技术法规性文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:采用直方图法进行工程质量统计分析时，可以实现的目的有()。

A.掌握质量特性的分布规律

B.寻找影响质量的主次因素

C.调查收集质量特性原始数据

D.估算施工过程总体不合格品率

E.评价实际生产过程能力

正确答案:查看最佳答案

第101题:下列费用中，属于施工机械使用费的有()。

A.折旧费

B.经常修理费

C.安装费

D.操作人员保险费

E.场外运费

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第103题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第104题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第105题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第106题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第107题:质量记录是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结构的客观反映。下列选项中，属于质量体系有关的记录的是()。

A.培训记录

B.纠正预防措施记录

C.内部审核记录

D.监理旁站记录

E.合同评审记录

正确答案:查看最佳答案

第108题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准，包括()定额。

A.企业管理费

B.临时设施费

C.现场管理费

D.财务费

E.劳动保险费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:在招标过程中，对于那些紧急工程，如灾后恢复工程，要求尽快开工且工期较紧的工程，可能仅有实施方案，没有图纸，对这些工程采用()等合同比较合理。

A.固定价

B.总价

C.可调价

D.成本加奖罚

E.成本加固定金额酬金

正确答案:查看最佳答案

第110题:下列关于质量验收程序和组织的说法中，正确的选项是()。

A.分项工程由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收

B.由总监理工程师签署工程竣工报验单

C.由项目监理机构对竣工资料及实物进行全面检查

D.单位工程由分包单位施工时，总包单位对所分包的工程项目应按规定的程序检查评定，分包单位应派人参加，并且分包单位将工程有关资料移交总包单位

E.参加验收的各方对工程质量验收意见不一致时，由总监理工程师协调处理

正确答案:查看最佳答案

第111题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商可以索赔费用和利润的情况有()。

A.业主终止合同

B.业主接受或使用部分工程

C.工作测出的数量超过工程量表的10％

D.工程变更

E.法规改变

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:以下属于双代号网络图的要素的是()。

A.工作

B.事件

C.线路

D.时间

E.工序

正确答案:查看最佳答案

第113题:下列工程设计质量管理工作中，属于工程监理单位工作的有()。

A.协助建设单位编制设计任务书

B.协助建设单位组织工程设计变更

C.审查设计单位提交的设计成果

D.将设计文件送审图机构审查

E.深化设计的协调管理

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽合肥监理工程师在线模拟考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第115题:网络图的绘图规则有()。

A.不允许出现编号相同的节点

B.不允许出现无箭头的节点

C.不允许出现多个起始节点

D.不允许间断编号

E.不允许出现多个既有内向箭线.又有外向箭线的节点

正确答案:查看最佳答案

第116题:投标报价工作的主要内容包括()。

A.复核或计算工程量

B.确定利润.风险费

C.确定报价的策略.方法

D.确定投标价格