[点击进入北京市监理工程师题目]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》,对于勘察现场范围内不属于委托任务,又没有图纸或资料的地段,其地下埋藏物的查清应由()负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在勘察现场范围内,不属于委托勘察任务,又没有图纸或资料的地段,发包人应负责查清地下埋藏物。
第1题:工程项目质量保修是()的组成内容。
A.工程项目实体质量
B.工程项目使用功能
C.工程项目使用价值
D.工程项目工作质量
正确答案:查看最佳答案
第2题:承包人应在收到发包人指令后的()D内,向发包人提交现场签证报告。
A.7
B.10
C.15
D.28
正确答案:查看最佳答案
第3题:在不影响总工期的前提下,某工作所具有的机动时间称为()。
A.最早开始时间
B.最迟完成时间
C.总时差
D.自由时差
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:质量控制的目的是()。
A.致力于满足质量要求
B.增强满足质量要求的能力
C.致力于提供质量要求得到满足的信任
D.制定质量目标.规定过程和资源,以实现其目的
正确答案:查看最佳答案
第5题:建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照()履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第6题:实施监理的建设工程,关键检验批的质量验收记录由施工项目质检员填写,由()组织验收。
A.专业监理工程师
B.建设单位项目负责人
C.施工单位项目技术负责人
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:对专业设计方案审核的目的在于设计()。
A.是否满足决策质量目标和水平
B.是否满足适用.经济.美观.安全和可靠等要求
C.是否满足功能和使用价值的要求
D.是否满足总体方案的要求
正确答案:查看最佳答案
第8题:在建设项目设计总概算中,属于工程建设其他费用概算的是()。
A.辅助和服务性工程费
B.室外工程费
C.场外工程费
D.勘察设计费
正确答案:查看最佳答案
第9题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中,属于组织措施的是()。
A.改进施工工艺和施工技术
B.实行包干奖励,提高奖金数额
C.采用更先进的施工机械
D.增加劳动力和施工机械的数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:建设单位负责采购设备时,控制质量的首要环节是()。
A.编制设备监造方案
B.选择合格的供货厂商
C.确定主要技术参数
D.选择适宜的运输方式
正确答案:查看最佳答案
第11题:质量数据的收集中,抽样的具体方法中不包括()抽样。
A.分层
B.等距
C.成组
D.整群
正确答案:查看最佳答案
第12题:某工程设备采购合同签订时,设备有关材料的物价指数为120,人工成本指数为80,设备合同价为8.2万美元,双方合同明确,合同价中固定费用占20%,材料费用占56%,人工成本占24%,三个月后交货采用报考结算。结算时,材料物价指数为150,人工成本指数为88,则设备的结算款是()万美元。
A.8.3152
B.8.5232
C.9.5448
D.9.5232
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:当采用招标方式进行设备采购时,项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。
A.建设单位
B.施工单位
C.工程项目主管部门
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第14题:在工程网络计划中,关键工作的特点是()。
A.关键工作一定在关键线路上
B.关键工作的持续时间最长
C.关键工作的总时差最小
D.关键工作的持续时间最短
正确答案:查看最佳答案
第15题:有关合同和合同文件在处理质量事故中的作用是()。
A.可以对照设计文件,核查施工质量是否完全符合设计的规定和要求
B.可以根据所发生的质量事故情况,核查设计中是否存在问题或缺陷
C.确定在施工过程中有关各方是否按照合同有关条款实施其活动,借以探寻产生事故的可能原因
D.可用来与施工单位所提供的情况对照.核实
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成,也可以分次移交
B.只能一次移交完成,不可以分次移交
C.只能分次移交完成,不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。
第17题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建议时,正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:履行合同过程中,承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更,由监理人向承包人发出变更指示。
第18题:采用直方图法分析工程质量时,出现孤岛型直方图的原因是()。
A.组数或组距确定不当
B.不同设备生产的数据混合
C.原材料发生变化
D.人为去掉上限下限数据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:用实物法编制施工图预算,针对以下步骤:①计算工程量;②套用预算定额单价;③套用消耗定额,计算人料机消耗量;④进行工料分析;⑤计算并汇总人工费.材料费.施工机械使用费;⑥计算其他费用及汇总造价,合理的顺序是()。
A.①—②—③—⑤—⑥
B.①—③—⑤—⑥
C.①—②—④—⑤—⑥
D.①—②—⑤—⑥
正确答案:查看最佳答案
第20题:用实物法编制施工图预算,分项工程量计算之后的步骤是()。
A.套用预算定额单价
B.套用套算人工.材料.机械定额
C.进行工料分析
D.计算各项费用
正确答案:查看最佳答案
第21题:发包人应在()内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.核实竣工结算款支付申请后的7d
B.签发竣工结算支付证书后的14d
C.提交最终结清支付申请后的14d
D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天,相应延长投标截止日期。
第23题:盈亏平衡分析又称平衡点分析。它是将成本划分为固定成本和变化成本,假定产销量一致,根据产量.成本.售价和利润相互间的函数关系,进行预测分析的()。
A.经济方法
B.管理方法
C.财务方法
D.技术方法
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据直方图可以判断质量数据的分布状态,发现质量问题,但其缺点是()。
A.不能用以确定公差范围
B.不能确定质量问题原因
C.不能用于制定质量标准
D.不能反映质量动态变化
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:用生产能力指数法进行投资估算时,拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在()倍左右估算效果较好。
A.50
B.40
C.20
D.10
正确答案:查看最佳答案
第26题:下列费用中,属于规费的是()
A.环境保护费
B.文明施工费
C.工程排污费
D.安全施工费
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《标准施工招标文件》,“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.列明评标的方法和因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。
第28题:施工过程中质量控制的主要工作是:以()为核心,设质量控制点严格质量检查,加强成品保护。
A.人的控制
B.投人品的控制
C.工序质量控制
D.工序交接检查
正确答案:查看最佳答案
第29题:2013年真题:工程网络计划中,关键工作是指()的工作。
A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小
B.双代号时标网络计划中无波形线
C.单代号网络计划中时间间隔为零
D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点
正确答案:查看最佳答案
第30题:项目的可行性研究直接影响项目的()。
A.决策质量和施工质量
B.设计质量和施工质量
C.施工质量和竣工验收质量
D.决策质量和设计质量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,应当()。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
正确答案:查看最佳答案
第32题:监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时,为了有效的控制设计工作进度,应当()。
A.编制工程设计作业进度计划
B.审查设计进度计划的合理性和可行性
C.检查工程设计人员的专业构成情况
D.编制工程设计阶段进度计划
正确答案:查看最佳答案
第33题:在下列实际进度与计划进度的比较方法中,()既可以用来比较进度计划中工作的实际进度与计划进度,也可以根据进度偏差预测其对总工期及后续工作影响程度。
A.前锋线比较法
B.s形曲线比较法
C.双比例单侧横道图比较法
D.双比例双侧横道图比较法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:在现场施工准备的质量控制中,项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。
A.监理单位技术负责人
B.现场监理员
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。
第36题:工程施工过程中,同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时,应事先报()认可。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.项目监理机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:在某工程网络计划中,工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天,其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作,它们的最早开始时间分别为毒21天.第24天和第28天,则工作M的自由时差为()天。
A.1
B.3
C.4
D.8
正确答案:查看最佳答案
第38题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第39题:专业监理工程师进行现场计量,应按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,并报()
A.建设单位
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
D.工程设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:工程项目质量是在()形成的。
A.施工监督检查中
B.合同环境下
C.规划设计中
D.投资决策中
正确答案:查看最佳答案
第41题:在工程项目建设的施工阶段,每一项工程开始施工前,都必须在施工单位做好施工准备后,提出“开工申请单”,经()审查,确认其施工准备达到了满意的程度并予以签署同意后,方可开始施工。
A.业主或建设单位
B.监理工程师
C.质量监督站
D.政府主管部门
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于合同法律关系的说法,正确的是()。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项,合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果,技术秘密属于智力成果。D项,能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实。法律事实包括事件和行为。
第43题:某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天,该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天,则工作M的实际进度()。
A.既不影响总工期,也不影响其后续工作的正常进行
B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天,并使总工期延长1天
C.不影响其后续工作的正常进行,但使总工期延长1天
D.不影响总工期,但将其紧后工作的最早开始时间推迟1天
正确答案:查看最佳答案
第44题:如果工程内容和技术经济指标规定很明确,工期在一年以上的项目适合于()。
A.不可调值总价合同
B.可调值总价合同
C.估算工程量单价合同
D.纯单价合同
正确答案:查看最佳答案
第45题:监理工程师受业主委托对建设项目设计和施工实施全过程监理时,应()。
A.审核设计单位分专业设计进度计划,编制设计总进度计划
B.审核单位工程.分部工程进度计划,编制施工总进度计划
C.审核设计单位和施工单位提交的进度计划,编制总进度计划及其分解计划
D.审核项目总进度计划,编制工程项目年度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:监理工程师对工程项目进行进度控制时,首先应审批承包单位报送的施工总进度计划并制定()。
A.项目进度控制方案
B.项目总进度计划
C.项目质量控制方案
D.项目投资控制计划
正确答案:查看最佳答案
第47题:工程项目总进度计划应在()阶段编制。
A.施工准备
B.设计
C.设计准备
D.前期决策
正确答案:查看最佳答案
第48题:对材料免检的含义是()。
A.对实物和质量保证资料都不再检查
B.只检查实物,不再检查质量保证资料
C.不再检查实物,只检查质量保证资料
D.只对实物的数量进行核对
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是()。
A.经评审的最低投标价法
B.最低报价法
C.招标控制价法
D.评标价法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异,因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较,评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标,也采用综合打分法的评标比较方法。
第50题:工程勘察单位在实施勘察工作之前,应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求,按照有关规范.规程的规定,结合工程特点编制()。
A.勘察纲要
B.勘察组织设计
C.勘察方案
D.勘察交底
正确答案:查看最佳答案
第51题:工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时,对总体方案评审的重点是()。
A.设计规模
B.施工进度
C.设计深度
D.材料选型
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书
B.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效
C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担
D.如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人不必延展履约担保有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项,由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项,如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。
第53题:工程施工前,检验批的划分方案应由()审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第54题:某工程承包合同金额为4000万元,则该工程一般情况下应预留()万元作为保留金。
A.180
B.90
C.200
D.150
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。
第56题:在工程质量事故原因中,占第一位的是()。
A.设计
B.施工
C.材料
D.使用
正确答案:查看最佳答案
第57题:价值工程的重要特点是以提高项目的()为目标。
A.投资
B.价值
C.功能
D.美观
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:设备采购合同履行中,对于木质包装材料,需要按规定预先进行()处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于木质包装材料,应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理,并出具有关薰蒸证明。
第59题:工程项目建设施工阶段进度控制的最终目标是()。
A.节约投资建成项目任务
B.提前完成项目任务
C.确保工程质量优等
D.保证工程项目按期建成交付使用
正确答案:查看最佳答案
第60题:对需要返工处理或加固补强的质量事故,施工单位除报送经设计等相关单位认可的处理方案外,还需报送()。
A.工程质量事故影响报告
B.工程质量事故调查报告
C.工程质量事故分析报告
D.工程质量事故整改报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对需要返工处理或加固补强的质量事故,项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案,并对质量事故的处理过程进行跟踪检查,对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告,并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
第61题:在施工图设计阶段,如果发现由于某专业设计原因使施工图预算超过分配的投资限额,应对()进行调整。
A.初步设计
B.施工图设计
C.设计概算
D.施工预算
正确答案:查看最佳答案
第62题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第63题:材料书面检验是监理工程师对施工单位提供的()进行审核。
A.材料订货申请
B.材料的订货合同
C.材料的验收签证
D.材料的质量保证资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:关于投标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第65题:承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时,应采用的报价方法是()。
A.不平衡报价法
B.多方案报价法
C.突然降价法
D.先亏后盈法
正确答案:查看最佳答案
第66题:工程网络计划工期优化过程中,首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。
A.缩短时间对质量和安全影响不大
B.工程变更程序相对简单
C.资源消耗比较均衡
D.直接成本最小
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:采用排列图法划分质量影响因素时,累计频率达到75%对应的影响因素是()。
A.主要因素
B.次要因素
C.一般因素
D.基本因素
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第69题:在制定检验批的抽样方案时,为合理分配生产方和使用方的风险,主控项目对应于合格质量水平的A和Β值均不宜超过()。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:工程设备验收前,()应提交设备验收方案
A.监理单位
B.设计单位
C.设备安装单位
D.质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程设备验收前,设备安装单位应提交设备验收方案,包括验收方法.质量标准.验收的依据,经专业监理工程师审查同意后实施。
第71题:对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的费用属于()。
A.建设单位的检验试验费
B.建设单位的管理费
C.措施费
D.材料费
正确答案:查看最佳答案
第72题:工程质量检测中,检测机构完成检测业务后,应当及时出具检测报告,检测报告经建设单位或监理单位确认后,由()归档。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:在建设工程活动中,()是指工程不符合国家或行业的有关技术标准.设计文件及合同中对质量的要求。
A.工程质量事故
B.工程质量责任
C.工程质量缺陷
D.工程质量因素
正确答案:查看最佳答案
第74题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成,其中第五至第六位数字为()。
A.专业工程码
B.附录分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.清单项目名称顺序码
正确答案:查看最佳答案
第75题:价值工程定义中的成本是指()。
A.一次性投资费用
B.使用过程中的维修费用
C.使用过程中的运营费用
D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。
A.生产工人基本工资
B.生产工人工资性补贴
C.生产工人辅助工资
D.职工福利费
正确答案:查看最佳答案
第77题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。
A.最少的项目投资
B.最高的项目盈利
C.最低的寿命周期成本
D.最低的项目运行成本
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:留置权是一种法定物权,不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产,并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
第79题:下列因素中,属于设计进度影响因素的是()。
A.季节变化
B.施工方案变更
C.业主未能及时提供场地
D.建设意图及要求改变
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:建筑工程预算包括()工程预算。
A.一般土建
B.电气照明
C.设备安装
D.工业管道
E.特殊构筑物
正确答案:查看最佳答案
第81题:下列哪些属于监理公司在控制项目投资方面的业务内容()。
A.对拟建项目进行经济评价
B.编制设计概预算
C.协助建设单位与承建单位签订承包合同
D.签署工程付款凭证
E.执行工程承包合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:工程质量事故处理的主要依据包括()。
A.工程合同文件
B.施工单位的报告
C.质量事故的实况资料
D.有关建设法规
E.有关技术文件和档案
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列工程质量事故情形中,属于规定的特别重大事故的有()。
A.死亡30人
B.死亡20人
C.直接经济损失1亿元
D.重伤80人
E.直接经济损失8000万元
正确答案:查看最佳答案
第84题:以下属于双代号网络图的要素的是()。
A.工作
B.事件
C.线路
D.时间
E.工序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:确定流水步距时,一般应满足的基本要求包括()。
A.各施工过程按各自流水速度施工,始终保持工艺先后顺序
B.相邻施工过程的流水步距必须相等
C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业
D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下,能最大限度地实现合理搭接
E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下,尽可能少搭接
正确答案:查看最佳答案
第86题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第87题:建设工程勘察设计的质量控制的依据是()。
A.法律.法规
B.工程建设的技术标准
C.招标文件
D.项目批准文件
E.勘察设计合同文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:用单价法编制施工图预算的步骤包括()。
A.套预算定额基价
B.做工料分析表
C.计算工程量
D.编制说明.填写封面
E.复核及统计汇总单位工程所需的各类人工工日消耗量
正确答案:查看最佳答案
第89题:建设工程依次施工的特点包括()。
A.充分利用工作面施工
B.工期长
C.施工现场的组织较简单
D.不利于提高劳动生产率
E.不利于资源供应的组织
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据我国现行规定,施工图预算的编制可采用()两种计价方法。
A.工料单价法
B.实物法
C.扩大指标法
D.功能成本法
E.综合单价法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列关于建设项目投资风险分析的描述,正确的是()。
A.投资回收期越长,项目抗风险能力越强
B.投资回收期越长,项目抗风险能力越弱
C.盈亏平衡点产量越高,项目抗风险能力越强
D.盈亏平衡点产量越高,项目抗风险能力越弱
E.敏感性因素越不敏感,项目的风险越大
正确答案:查看最佳答案
第93题:网络计划的时间参数计算主要包括()。
A.工作最早开始和最早结束时间
B.工作最迟结束和最迟开始时间
C.工作的总时差和自由时差
D.确定关键线路和总工期
E.确定工作完成的最短时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第95题:钢筋的一般检验项目包括()。
A.屈服强度
B.疲劳强度
C.延伸率
D.硬度
E.冷弯性能
正确答案:查看最佳答案
第96题:建设项目的设备及工器具投资包括()。
A.设备购置费
B.工器具购置费
C.进口设备检验及商验费
D.生产家具购置费
E.办公和生活家具购置费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第98题:关于关键线路和关键工作的说法中正确的有()。
A.在关键线路法中,线路上所有工作的总持续时间最长的线路为关键线路
B.在网络计划中.关键线路只有-条
C.关键线路会发生转移
D.关键线路的长度就是网络计划的实际进度
E.关键线路上的工作称为关键工作
正确答案:查看最佳答案
第99题:综合概算书是工程项目总概算书的组成部分,一般由编制说明和综合概算表2个部分组成,其编制说明主要包括的内容有()。
A.编制依据
B.编制方法
C.主要材料和设备的数量
D.计算回收金额
E.投资分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:项目资本金的来源主要是()。
A.国家预算内投资
B.自筹资金
C.银行贷款
D.发行股票
E.发行债券
正确答案:查看最佳答案
第101题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制监理进度计划
C.审查设计进度计划
D.审查施工进度计划
E.确定工期总目标
正确答案:查看最佳答案
第102题:可承担相应的咨询业务必须具有()资质。
A.行业甲级
B.行业乙级
C.专项甲级
D.专项乙级
E.行业丙级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:在下列所述线路中,()必为关键线路
A.双代号网络计划中没有虚箭线的线路
B.时标网络计划中没有波形线的线路
C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路
D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路
E.单代号网络计划中由关键工作组成的
正确答案:查看最佳答案
第104题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间,纵坐标表示工作量完成情况的曲线图,该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
正确答案:查看最佳答案
第105题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示,可以得到的信息有()。
A.本工作已按计划完成
B.在第4个月内没有进行本工作
C.在第3个月末本工作拖欠10%的工作量
D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量
E.在第8个月末本工作拖欠5%的工作量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定,材料费包括(ABDE)。
A.供应价格
B.材料场内运输损耗
C.材料操作损耗
D.运杂费
E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用
正确答案:查看最佳答案
第107题:在施工阶段,监理工程师应进行计量的项目有()。
A.工程量清单中的全部项目
B.各种原因造成返工的全部项目
C.合同文件中规定的项目
D.超出合同工程范围施工的项目
E.工程变更项目
正确答案:查看最佳答案
第108题:根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时,应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商。
第109题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第110题:为了有效地进行质量管理和质量控制,企业应建立质量体系,质量体系中通常包括()等部分。
A.质量策划
B.组织结构
C.程序
D.过程和资源
E.质量改进
正确答案:查看最佳答案
第111题:地基基础工程施工完毕后,总监理工程师应组织()进行验收。
A.勘察项目负责人
B.设计项目负责人
C.施工单位技术部门负责人
D.施工单位质量部门负责人
E.建设单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:下列工程索赔事项中,属于麦包人向承包人索赔的有()。
A.地质条件变化引起的索赔
B.施工中人为障碍引起的索赔
C.加速施工费用的索赔
D.工期延误的索赔
E.对超额利润的索赔
正确答案:查看最佳答案
第113题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第114题:对由于承包商的原因所导致的工期延误,监理工程师可采取的制约手段包括()。
A.停止付款
B.责成对方赔偿误期损失
C.罚没保留金
D.终止对承包单位的雇用
E.取消承包人的经营资格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:下面所列条款中,可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有()。
A.现场监督检查
B.发布监理工程师指令
C.审核承包单位资质
D.利用支付手段
E.审核有关技术文件.报告和报表
正确答案:查看最佳答案
第116题:建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。
A.完成建设合同约定的各项内容
B.有施工单位签署的工程保修书
C.不允许留有任何剩余工程和缺陷工程
D.有工程使用的建筑材料.构配件和设备的进场试验报告
E.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件
正确答案:查看最佳答案
第117题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。
A.编审程序是否符合相关规定
B.工程材料质量证明文件是否齐全有效
C.资源供应计划是否满足工程施工需要
D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求
E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:关于工程网络计划工期优化的说法,有()。
A.应分析调整各项工作z间的逻辑关系
B.应有步骤地将关键工作压缩威非关键工作
C.应将备条关键线路的总持续时间压缩相同数值
D.应考虑质量.安全和资源等因素选择压缩对象
E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作
正确答案:查看最佳答案
第119题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定,承包商可以索赔费用和利润的情况有()。
A.业主终止合同
B.业主接受或使用部分工程
C.工作测出的数量超过工程量表的10%
D.工程变更
E.法规改变
正确答案:查看最佳答案