[点击进入内蒙古自治区监理工程师真题库]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某项目设备购置费800万元,物价上涨预备费50万元,建设期贷款利息50万元,建安工程费1000万元,基本预备费50万元,工程建设其他费用100万元,则该项目的静态投资部分为()万元。
A.1800
B.1850
C.1900
D.1950
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成,采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:产品交付的法律意义是,一般情况下,交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应,标的物毁损.灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第2题:人工消耗量的确定,首先是根据(),拟定正常的施工作业条件,分别计算测定基本用工和其他用工的工日数,进而拟定施工作业的定额时间。
A.企业环境
B.企业历史数据的统计分析
C.实地考察
D.市场环境
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。
第4题:关于抵押的说法,正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产,提单属于权利凭证,可用于质押,不得用于抵押。
第5题:在工程网络计划执行的过程中,如果某项工作拖延的时间未超过总时差,但已超过自由时差,在确定进度计划的调整方法时,应考虑()。
A.工程总工期允许拖延的时间
B.关键节点允许推迟的时间
C.紧后工作持续时间的可缩短值
D.后续工作允许拖延的时间
正确答案:查看最佳答案
第6题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法,该方法在综合评标法的基础上,以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素,还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下,以评标价最低者作为中标人。
第7题:某建设项目前两年每年年末投资400万元,从第3年开始,每年年末等额回收260万元,项目计算期为10年。设基准收益率为10%,则该项目的财务净现值为()万元。
A.256.79
B.347.92
C.351.90
D.452.14
正确答案:查看最佳答案
第8题:采用非匀速进展横道图比较法比较实际进度和计划进度时,如果同一时刻横道线上方累计百分率大于横道线下方累计百分率,表明()。
A.实际进度拖后,拖欠的任务量为二者之差
B.实际进度超前,超前的任务量为二者之差
C.任务量超额完成,未完成的任务量为二者之差
D.任务量尚未完成,未完成的任务量为二者之差
正确答案:查看最佳答案
第9题:在进行单位工程验收时,涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性,而且对分部工程验收时补充进行的()也要复核。
A.见证抽样检验报告
B.见证取样送样试验报告
C.观感质量验收报告
D.设计变更文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:下列关于流水施工参数的说法中,正确的是()。
A.流水强度是指完成一个施工段所需要耗用的时间
B.流水步距的大小与施工过程数相关
C.相邻两个施工过程(或专业队)相继开始的施工最小时间间隔为流水步距
D.流水强度与所投入的资源种类无关
正确答案:查看最佳答案
第11题:组织流水施工时,划分施工段的最根本目的是()。
A.满足施工工艺的要求
B.可增加更多的专业工作队
C.提供工艺或组织间歇时间
D.使各专业队在不同施工段进行流水施工
正确答案:查看最佳答案
第12题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。
A.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确
B.初步设计深度不够,不能准确地计算扩大分部分项工程量
C.有详细的施工图设计资料,能准确地计算分部分项工程量
D.没有初步设计资料,无法计算出工程量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:不属于企业定额作用的是()。
A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据
B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据
C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据
D.企业定额是编制施工图预算的依据
正确答案:查看最佳答案
第14题:设计阶段质量控制的任务主要反映在设计()的质量上。
A.方案
B.管理
C.标准
D.图纸
正确答案:查看最佳答案
第15题:设置质量控制点是对质量进行()的有效措施。
A.分析
B.预控
C.评比
D.检验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第17题:工程计量的方法中,()主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。
A.分解计量法
B.凭据法
C.断面法
D.图纸法
正确答案:查看最佳答案
第18题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:工程质量事故发生后,项目监理机构应及时签发工程暂停令,要求施工单位采取()的措施。
A.抓紧整改.早日复工
B.防止事故信息非正常扩散
C.对事故责任人进行监管
D.防止事故扩大并保护好现场
正确答案:查看最佳答案
第20题:监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量()。
A.应当予以计量
B.不予以计量
C.按比例予以计量
D.不能确定
正确答案:查看最佳答案
第21题:价值工程的核心是()。
A.项目成本分析
B.降低项目价格
C.提高项目(或产品)价值
D.增加产品功能
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:用生产能力指数法进行投资估算时,拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在()倍左右估算效果较好。
A.50
B.40
C.20
D.10
正确答案:查看最佳答案
第23题:工程监理实施过程中,总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。
A.施工单位未经批准擅自施工
B.施工存在质量事故隐患
C.施工单位采用不适当施工工艺
D.施工单位未按施工方案施工
正确答案:查看最佳答案
第24题:由于业主原因,监理工程师下令工程暂停,导致承包商工期延误和费用增加,则停工期间承包商可索赔()。
A.工期.成本和利润
B.工期.成本,不能索赔利润
C.工期,不能索赔成本和利润
D.成本,不能索赔工期和利润
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:工程在规定的条件下,满足规定功能要求使用的年限,也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的()。
A.适应性
B.耐久性
C.安全性
D.经济性
正确答案:查看最佳答案
第26题:对生产过程进行动态控制的方法是()。
A.控制图法
B.排列图法
C.直方图法
D.因果分析图法
正确答案:查看最佳答案
第27题:生产设备到货后要进行检查验收,重要的关键性大型设备的检验应采用()组织鉴定小组来进行。
A.总监理工程师
B.监理工程师
C.施工单位总工程师
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。
A.5c.10d.14答案:
正确答案:查看最佳答案
第29题:下列质量数据特征值中,用来描述数据离散趋势的是()。
A.极差
B.中位数
C.算术平均数
D.极值
正确答案:查看最佳答案
第30题:编制工程项目年度计划的依据是()。
A.设计任务书
B.工程项目总进度计划
C.施工组织设计
D.施工图
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:某工程招标文件中,混凝土估计工程量为10000M3,合同中规定混凝土单价为40(元/M3,若实际完成工程量与估计工程量的变动大于10%时,则进行调价,调价系塑为0.9。竣工时实际完成混凝土工程量为15000M3则混凝土工程款为()万元。
A.600
B.584
C.580
D.540
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准,否决其投标
B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。
第33题:影响工程项目质量的环境因素较多,其中属于工程技术环境的有()。
A.工程地质
B.质量管理制度
C.劳动机具
D.劳动组合
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:价值工程定义中的成本是指()。
A.一次性投资费用
B.使用过程中的维修费用
C.使用过程中的运营费用
D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用
正确答案:查看最佳答案
第35题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程,发包方宜采用()合同。
A.纯单价
B.固定总价
C.估算工程量单价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
第36题:大型非标准设备招标,中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料,不仅没有统一的设备标准,而且由于设备庞大.生产成本较高,通常厂家在签订合同后才进行制造,因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第37题:网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是()。
A.不会对总工期产生影响,而只对后续工期产生影响
B.对后续工期和总工期都产生影响
C.对总工期产生影响,而只对后续工期无影响
D.对后续工期和总工期都无影响
正确答案:查看最佳答案
第38题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。
A.施工阶段
B.招标阶段
C.竣工验收阶段
D.设计阶段
正确答案:查看最佳答案
第39题:用实物法编制施工图预算,分项工程量计算之后的步骤是()。
A.套用预算定额单价
B.套用套算人工.材料.机械定额
C.进行工料分析
D.计算各项费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:建设项目竣工验收前,施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人()。
A.措施费
B.规费
C.直接工程费
D.企业管理费
正确答案:查看最佳答案
第41题:监理工程师进行施工质量监控时,应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患,以便及时采取强有力的控制措施。对于隐蔽工程一类的施工,采用()的质量监控手段要为重要。
A.规定质量监控工作程序
B.指令文件
C.巡查
D.旁站监督
正确答案:查看最佳答案
第42题:项目监理机构审查施工单位报送的工程材料.构配件.设备报审表时,应重点审查()。
A.采购合同
B.技术标准
C.质量证明文件
D.设计文件要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:某挖沟槽土方项目招标,工程量清单中的土方开挖工程量为200M3,投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300M3,按企业定额该子项基价为100元/M3,则该土方开挖的单位报价应为()元/M3。
A.300
B.200
C.150
D.100
正确答案:查看最佳答案
第44题:对流动资金的叙述,错误的是()。
A.流动资金一般在投产前开始筹措
B.流动资金利息不应计入财务费用
C.流动资金估算一般是参照现有同类企业的状况采用分项详细估算法,个别情况或者小型项目可采用扩大指标估算法
D.流动资金是指生产经营性项目投产后,为进行正常生产运营,用于购买原材料.燃料,支付工资及其他经营费用等所需的周转资金
正确答案:查看最佳答案
第45题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工,流水节拍值分别为4.2.6天,该工程的流水施工工期为()天。
A.28
B.20
C.16
D.14
正确答案:查看最佳答案
第47题:按某种费用或资源在不同项目中所占的比重大小来选择价值工程对象的方法是()。
A.经验分析法
B.百分率法
C.abc分析法
D.强制确定法
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于保证人资格的说法,正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第49题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审,内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中,施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理,本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第50题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第51题:如果某特殊过程的工序能力指数为1.05,我们说该工序的能力()。
A.不足
B.尚可
C.足够
D.过剩
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:验收建筑节能分部工程质量,应由()组织。
A.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.施工单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案
第53题:工程施工中发生事故造成10人死亡,该事故属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
正确答案:查看最佳答案
第54题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。
A.偶然性因素
B.不利因素
C.系统性因素
D.控制性不利参数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:为了有效地控制工程建设进度,必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。工程建设进度控制的目的是为了实现工程建设进度的()。
A.事中控制
B.适时控制
C.主动控制
D.静态控制
正确答案:查看最佳答案
第56题:盈亏平衡点的生产能力利用率为:Q*/QC=FC/[QC(P-VC-T)]%,当Q*/QC(),项目已具备相当的承受风险能力。
A.低于60%时
B.低于70%时
C.低于80%时
D.低于90%时
正确答案:查看最佳答案
第57题:在工程网络计划中,关键工作的特点是()。
A.关键工作一定在关键线路上
B.关键工作的持续时间最长
C.关键工作的总时差最小
D.关键工作的持续时间最短
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是()。
A.建立健全设计技术经济定额
B.编制切实可行的设计进度计划
C.推行限期设计管理模式
D.落实专门负责设计进度控制的人员
正确答案:查看最佳答案
第59题:处理工程质量事故的核心是()。
A.搞清原因
B.清除隐患
C.界定责任
D.妥善处理
正确答案:查看最佳答案
第60题:监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,应当()。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:我国建设工程质量监督管理的具体实施者是()。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.监理单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工,最高赔偿额为签约合同价的3%。
第63题:根据国内施工合同示范文本的要求,一周内非承包商原因造成停水.停电.停气累计超过了()的,可由监理工程师审定后对合同价款进行调整。
A.8小时
B.16小时
C.24小时
D.48小时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目,必须全部符合有关()的规定。
A.检验技术规程
B.专业工程验收规范
C.统一验收标准
D.工程监理规范
正确答案:查看最佳答案
第65题:采用横道图表示建设工程进度计划的优点是()。
A.能够明确反映工作之间的逻辑关系
B.易于编制和理解进度计划
C.便于优化调整进度计划
D.能够直接反映影响工期的关键工作
正确答案:查看最佳答案
第66题:承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时,应采用的报价方法是()。
A.不平衡报价法
B.多方案报价法
C.突然降价法
D.先亏后盈法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:关于工程项目质量控制系统特性的说法,正确的是()。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失
正确答案:查看最佳答案
第68题:在分项工程的质量评定中,对工程安全和使用性质有较大影响,并对其质量有基本要求的检验项目是()。
A.保证项目
B.基本项目
C.主要项目
D.一般项目
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)编制的分部分项工程量清单,其工程数量是按照()计算的。
A.实际施工完成的全部工程量
B.工程实体量和损耗量之和
C.形成工程实体为准,以完成后的净值
D.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:施工阶段投资控制的目的是()。
A.保证施工的顺利进行
B.确保投资项目的完成
C.确保投资目标的实现
D.确保在投资范围内完成工程
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中,错误的是()。
A.安全可靠,不留隐患
B.正确确定处理范围,包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件
C.满足建筑物的功能和使用要求
D.技术可行,经济合理
正确答案:查看最佳答案
第72题:施工图预算的编制对象为()。
A.分部工程
B.单位工程
C.单项工程
D.分部分项工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化,但分部分项工程的合同单价不变,结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
正确答案:查看最佳答案
第74题:工程建设过程中,形成工程实体质量的阶段是()阶段。
A.决策
B.勘察
C.施工
D.设计
正确答案:查看最佳答案
第75题:针对一个没有先例的新工程或工程内容及其技术经济指标尚未全面确定的新项目,一般采用()。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.估算工程量单价合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:质量事故技术处理方案,一般应委托()提出,由其他单位提供的技术处理方案,也应经该单位同意签认。
A.事故责任单位
B.建设单位
C.监理单位
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于合同价款期中支付的说法中,错误的有()。
A.对于包工包料的工程,预付款的支付比例为10%~30%。
B.工程预付款可以按年进行预付
C.安全文明施工费的支付比例为全部安全文明施工费的60%
D.进度款的支付按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%
正确答案:查看最佳答案
第78题:在制定检验批的抽样方案时,为合理分配生产方和使用方的风险,主控项目对应于合格质量水平的A和Β值均不宜超过()。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:进行旁站监理时,项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计确定关键部位和关键环节,下列不属于关键部位和关键环节的是()。
A.影响主体结构安全的
B.完工后无法检测其质量的
C.返工会造成重大损失的
D.施工技术特别复杂的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计,将影响工程主体结构安全的.完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位.关键工序,安排监理人员进行旁站,并应及时记录旁站情况。
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:采用扩大单价法编制建筑工程概算,其适用条件是()。
A.初步设计深度不够,建筑结构不明确
B.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确
C.具有概算定额
D.具有类似概算指标
E.具有类似工程概算
正确答案:查看最佳答案
第81题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范,是进行()的重要依据。
A.工程建设验收
B.工程建设勘察
C.工程建设监理
D.工程建设设计
E.工程建设施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:关于建设工程多级网络计划系统的说法,正确的有()。
A.计划系统由不同层次网络计划组成
B.处于同一层级的网络计划相互关联和搭接
C.能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容
D.进度计划通常采用自顶向下,分级编制的方法
E.能够保证建设工程所需资源的连续性
正确答案:查看最佳答案
第83题:工程质量缺陷可分为()。
A.可整改质量缺陷
B.不可整改质量缺陷
C.暂时质量缺陷
D.永久质量缺陷
E.常规质量缺陷
正确答案:查看最佳答案
第84题:实施见证取样的要求包括()。
A.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可
B.见证取样的频率和数量,包括在承包单位范围内,一般所占比例为20%
C.见证取样的试验费用由承包单位支付
D.实行见证取样,绝不能代替承包单位对材料.构配件进场时必须进行的自检
E.送往实验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有负责见证取样的监理工程师的签字
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:在建设工程进度控制系统中,工程项目建设单位编制的进度计划包括()。
A.工程项目前期工作计划
B.工程项目施工进度计划
C.工程项目年度计划
D.施工准备工作计划
E.工程项目建设总进度计划
正确答案:查看最佳答案
第86题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第87题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第88题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第89题:敏感性分析的步骤包括()。
A.选定需要分析的不确定因素
B.计算确定因素的临界点
C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值
D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序
E.确定进行敏感性分析的经济评价指标
正确答案:查看最佳答案
第90题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。
A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍
C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业
D.每个施工过程均成立一个专业工作队
E.所有施工段充分利用且没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第92题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第93题:流水作业的时间参数有()。
A.流水步距
B.流水施工工期
C.工作面
D.搭接时间
E.流水节拍
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第95题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。
A.编制工程勘察任务书
B.协助建设单位选择工程勘察单位
C.审查勘察单位提交的勘察方案
D.审查勘察单位提交的勘察成果报告
E.检查勘察单位执行勘察方案的情况
正确答案:查看最佳答案
第96题:确定流水步距时,一般应满足的基本要求包括()。
A.各施工过程按各自流水速度施工,始终保持工艺先后顺序
B.相邻施工过程的流水步距必须相等
C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业
D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下,能最大限度地实现合理搭接
E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下,尽可能少搭接
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有()。
A.采购内容和范围
B.设备质量标准
C.设备供货厂商资质
D.设备检查及验收程序
E.保证设备质量的措施
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第99题:根据抽样检验分类方法,属于计量型抽样检验的质量特性有()。
A.几何尺寸
B.焊点不合格数
C.标高
D.×条数
E.强度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:综合概算和总概算的审查内容包括()。
A.审查经济效果,项目的环保
B.审查总图设计和工艺流程
C.审查文件的组成,其他具体项目
D.审查合法性.时效性.适用范围
E.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针政策的要求
正确答案:查看最佳答案
第101题:在施工质量控制中,人的因素对质量有重要影响,人的素质反映在()。
A.生理缺陷
B.违章违纪
C.心理行为
D.学历
E.技术水平
正确答案:查看最佳答案
第102题:下列关于工程质量统计分析方法的说法中,正确的是有()。
A.分层法是将调原始数据按某一性质进行分组.整理的分析方法,是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法
B.排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法,将累计频率达到90%的因素,确定为主要因素
C.通过直方图的观察与分析,可了解产品质量的波动情况,掌握质量特性的分布规律
D.影响生产过程和产品质量的原因,可分为系统性原因和偶然性原因
E.对于控制图,当点子几乎全部落在控制界线内,即可判断生产过程基本上处于稳定状态
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:利用直方图可以()。
A.确定公差范围
B.制定质量标准
C.及时了解质量状况进行动态分析
D.控制质量波动范围
E.判明质量分布情况
正确答案:查看最佳答案
第104题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制监理进度计划
C.审查设计进度计划
D.审查施工进度计划
E.确定工期总目标
正确答案:查看最佳答案
第105题:在建设工程实施过程中,为了全面.准确地掌握进度计划的执行情况,监理工程师应经常地()。
A.定期收集进度报表资料
B.对实际进度数据进行加工处理
C.采取措施调整进度计划
D.现场实地检查工程进展情况
E.定期召开现场会议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:监理工程师对施工方案质量控制时,应遵循的原则有()。
A.全面分析.综合考虑
B.充分调动人的积极性
C.力求方案技术可行.经济合理
D.有利于实现三大控制
E.便于施工组织与管理
正确答案:查看最佳答案
第107题:综合概算书是工程项目总概算书的组成部分,一般由编制说明和综合概算表2个部分组成,其编制说明主要包括的内容有()。
A.编制依据
B.编制方法
C.主要材料和设备的数量
D.计算回收金额
E.投资分析
正确答案:查看最佳答案
第108题:通过()等途径可以提高价值。
A.提高功能.降低造价
B.降低功能,提高造价
C.功能不变的情况下降低造价
D.造价不变的情况下提高功能
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:选择质量控制点应该依据()。
A.对质量影响的大小
B.危害程度
C.质量保证的难度大小
D.工程的进度快慢
E.工序的难易程度
正确答案:查看最佳答案
第110题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。
A.工程竣工验收报告
B.工程竣工验收备案表
C.监理单位签署的竣工决算书
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.公安消防部门出具的认可文件
正确答案:查看最佳答案
第111题:地基基础工程施工完毕后,总监理工程师应组织()进行验收。
A.勘察项目负责人
B.设计项目负责人
C.施工单位技术部门负责人
D.施工单位质量部门负责人
E.建设单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。
A.能据以进行施工和安装
B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作
C.能满足设备制作的要求
D.能据以进行工程验收
E.能据以编制施工图预算
正确答案:查看最佳答案
第113题:项目可行性研究报告中,投资估算的主要内容包括()。
A.成本费用估算
B.流动资金估算
C.风险程度分析
D.投资估算表
E.建设投资估算
正确答案:查看最佳答案
第114题:工程质量事故处理报告的主要内容有()。
A.工程质量事故情况.调查情况.原因分析
B.质量事故处理的依据
C.质量事故技术处理方案
D.编制质量事故调查报告
E.实施处理中的有关问题和资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:下列文件中,属于工程材料质量证明文件的有()。
A.材料供货合同
B.出厂合格证
C.质量检验报告
D.质量验收标准
E.性能检测报告
正确答案:查看最佳答案
第116题:在提出施工进度调整措施时,主要考虑的因素有()。
A.后续施工活动合同工期要求
B.对材料物质供应的影响
C.劳动力供应情况
D.对投资分配的影响
E.不可预见事件
正确答案:查看最佳答案
第117题:用于工程地钢筋进场后,应按规定抽取试件进行拉伸试验,试验内容包括()。
A.抗拉强度
B.屈服强度
C.冷弯
D.伸长率
E.抗剪强度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第119题:建筑工程预算包括()工程预算。
A.一般土建
B.电气照明
C.设备安装
D.工业管道
E.特殊构筑物
正确答案:查看最佳答案