节选部分<<全国各地监理工程师历年题库>>题型
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:当本工作有紧后工作时,其自由时差等于所有紧后工作最早开始时间与本工作()。
A.最早开始时间之差的最大值
B.最早开始时间之差的最小值
C.最早完成时间之差的最大值
D.最早完成时间之差的最小值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:对工程项目质量形成的过程而言,工程建设不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,工程()阶段是形成项目质量的决定性环节。
A.项目可行性研究和决策
B.设计
C.施工
D.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第2题:单位工程质量验收的条件不包括()。
A.构成单位工程的各分部工程
B.有关资料95%完整
C.对主要使用功能还须进行抽查
D.参加验收各方人员共同进行观感质量检查
正确答案:查看最佳答案
第3题:不能作为质量控制点重点控制的对象是()。
A.特殊地基
B.施工顺序
C.一般的操作
D.技术间歇
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:工程项目质量是在()形成的。
A.施工监督检查中
B.合同环境下
C.规划设计中
D.投资决策中
正确答案:查看最佳答案
第5题:施工图审查合格的,审查机构应当向建设单位出具审查合格书,审查合格书应经()签发,并加盖审查机构公章。
A.专业监理工程师
B.专业审查人员
C.总监理工程师
D.法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据美国AIA标准合同文本,CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:CM合同属于管理承包合同,有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商,属于承担施工的承包商公司,而非建筑师或专业咨询机构。
第7题:任何事物都是不断发展变化的,都有一个逐步完善和不断适应更新的过程,质量管理也是一样,持续改进是组织的一个永恒目标。下列选项中,属于持续改进是()。
A.数据和信息分析
B.将互相关联的过程作为系统加以识别
C.pdca循环
D.进行过程管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A属于基于事实的决策方法;选项B属于管理的系统方法;选项D属于过程管理。只有选项C属于持续改进。
第8题:监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,应当()。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据建筑安装工程费用相关规定,规费中住房公积金的计算基础是()。
A.定额人工费
B.定额材料费
C.定额机械费
D.分部分项工程费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。
A.科学性和价值
B.有效性和效率
C.创造性和价值
D.管理水平和效率
正确答案:查看最佳答案
第11题:在下列质量控制的统计分析方法中,需要听取各方意见,集思广益,相互启发的是()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第12题:凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,设计方案应经()审批后方可进行施工。
A.原审查机构
B.原设计单位
C.质量监督机构
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:联动无负荷试车费属于()。
A.建设单位的设备购置费
B.建设单位的联合试运转费
C.建设单位的研究试验费
D.施工单位的设备安装工程费
正确答案:查看最佳答案
第14题:在建筑安装工程造价中,税金是指()。
A.营业税.城市维护建设税及教育费附加
B.增值税.城市维护建设税及教育费附加
C.营业税及所得税
D.增值税及所得税
正确答案:查看最佳答案
第15题:在建设工程施工过程中,加快施工进度的技术措施可以是()。
A.增加施工机械的数量
B.采用更先进的施工机械
C.实施强有力的施工调度
D.改善外部配合条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:()是建设工程施工阶段投资控制的目标。
A.施工图预算
B.修正概算
C.施工图预算或合同价
D.合同价
正确答案:查看最佳答案
第17题:动态投资部分,是指在建设期内,因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。
A.施工预留费
B.生产准备费
C.增加额
D.管理费
正确答案:查看最佳答案
第18题:当工程总报价确定后,通过调整工程量清单内某些项目的单价,使其不影响中标,但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。
A.多方案报价法
B.内部协调法
C.先亏后盈法
D.不平衡报价法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据现行计价规范,实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。
A.固定总价
B.可调总价
C.单价
D.成本加酬金
正确答案:查看最佳答案
第20题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施,可采用()进行跟踪分析。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.控制图法
D.直方图法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:控制图是典型的动态分析法,只有动态分析法,才能随时了解生产过程中质量的变化情况,及时采取措施,使生产处于稳定状态,起到预防出现废品的作用。
第21题:工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。
A.质量记录
B.作业指导书
C.程序文件
D.质量手册
正确答案:查看最佳答案
第23题:建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起()日内,向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A.15
B.20
C.25
D.30
正确答案:查看最佳答案
第24题:一般而言,为了方便合同管理和计价,需要纳入分部分项工程工程量清单项目综合单价中的暂估价最好是()。
A.机械费
B.人工费
C.材料费
D.管理费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于合同法律关系的说法,正确的是()。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项,合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果,技术秘密属于智力成果。D项,能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实。法律事实包括事件和行为。
第26题:价值工程的核心是()。
A.项目成本分析
B.降低项目价格
C.提高项目(或产品)价值
D.增加产品功能
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于保证人资格的说法,正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第28题:发生工程质量事故后,《工程暂停令》由()签发。
A.工程质量监督机构
B.总监理工程师
C.建设单位技术负责人
D.设计单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第29题:建设工程组织非节奏流水施工时,计算流水步距的基本步骤是()。
A.取最大值错位相减累加数列
B.错位相减累加数列取最大值
C.累加数列错位相减取最大值
D.累加数列取最大值错位相减
正确答案:查看最佳答案
第30题:当采用招标方式进行设备采购时,项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。
A.建设单位
B.施工单位
C.工程项目主管部门
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
正确答案:查看最佳答案
第32题:网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是()。
A.不会对总工期产生影响,而只对后续工期产生影响
B.对后续工期和总工期都产生影响
C.对总工期产生影响,而只对后续工期无影响
D.对后续工期和总工期都无影响
正确答案:查看最佳答案
第33题:某项目设备工器具购置费为1500万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为300万元,基本预备费为200万元,涨价预备费为100万元,建设期贷款利息为100万元,铺底流动资金为100万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.2800
B.3000
C.3100
D.3200
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目,必须全部符合有关()的规定。
A.检验技术规程
B.专业工程验收规范
C.统一验收标准
D.工程监理规范
正确答案:查看最佳答案
第35题:在工程网络计划中,某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。
A.时间间隔
B.间隔时间
C.时差
D.时距
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第37题:在工程网络计划执行过程中,如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时,需要调整的工作对象应是该工作的()工作。
A.平行
B.紧后
C.后续
D.先行
正确答案:查看最佳答案
第38题:某项目设备购置费800万元,物价上涨预备费50万元,建设期贷款利息50万元,建安工程费1000万元,基本预备费50万元,工程建设其他费用100万元,则该项目的静态投资部分为()万元。
A.1800
B.1850
C.1900
D.1950
正确答案:查看最佳答案
第39题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:编制施工总进度计划时,组织全工地性流水作业应以()的单位工程为主导。
A.工程量大.工期短
B.工程量大.工期长
C.工程量小.工期短
D.工程量小.工期长
正确答案:查看最佳答案
第41题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第42题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建议时,正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:履行合同过程中,承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更,由监理人向承包人发出变更指示。
第43题:某进口设备,按人民币计算的离岸价为2000万元,国外运费160万元,国外运输保险费9万元,锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177
正确答案:查看最佳答案
第44题:按国家法律法规和建设工程合同文件的规定,()参加事故的调查与处理。
A.监理机构
B.建设单位法人
C.质量监督站
D.监理单位法人
正确答案:查看最佳答案
第45题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标,但应当备案
C.可以自行招标,无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标,均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第46题:有利于控制工程造价,并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本的是()。
A.成本加奖罚合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加固定金额酬金合同
D.最高限额成本加固定最大酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第47题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时,卖方的责任是()。
A.承担货物装船后的一切费用和风险
B.负责租船或订舱
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《建筑工程质量管理条例》,设计文件中选用的材料.构配件和设备,应当注明()。
A.生产厂
B.规格和型号
C.供应商
D.使用年限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:这种对投资项目的一切现金流量,都考虑它所发生的时刻及其时间价值,来进行经济效果评价的方法称为动态指标,比较真实地反映()。
A.国民经济的可行性
B.社会评价的经济性
C.投资项目的经济性
D.财务评价的可行性
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第51题:根据设计要求,在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验,以提供和验证设计数据,则该项费用应在()中支出。
A.业主方的研究试验费
B.施工方的检验试验费
C.业主方的管理费
D.勘察设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:在施工过程中,生产工人的劳动保护费属于()。
A.直接费
B.其他直接费
C.企业管理费
D.现场管理费
正确答案:查看最佳答案
第53题:网络计划中的虚工作()。
A.既消耗时间,又消耗资源
B.只消耗时间,不消耗资源
C.既不消耗时间,也不消耗资源
D.不消耗时间,只消耗资源
正确答案:查看最佳答案
第54题:在选定设计单位后,应由()就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判.磋商,双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。
A.监理工程师和设计单位
B.建设单位和监理单位
C.监理工程师和建设单位
D.建设单位和设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:下列因素中,属于设计进度影响因素的是()。
A.季节变化
B.施工方案变更
C.业主未能及时提供场地
D.建设意图及要求改变
正确答案:查看最佳答案
第56题:对需要返工处理或加固补强的质量事故,施工单位除报送经设计等相关单位认可的处理方案外,还需报送()。
A.工程质量事故影响报告
B.工程质量事故调查报告
C.工程质量事故分析报告
D.工程质量事故整改报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对需要返工处理或加固补强的质量事故,项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案,并对质量事故的处理过程进行跟踪检查,对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告,并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
第57题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第58题:专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单,提出审核意见,由()签发支付证书。
A.专业监理工程师
B.业主
C.总监理工程师
D.监理单位法人
正确答案:查看最佳答案
第59题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查,宜采用的审查方法是()。
A.对比审查法
B.分组计算审查法
C.标准预算审查法
D.重点审查法
正确答案:查看最佳答案
第60题:用实物法编制施工图预算,针对以下步骤:①计算工程量;②套用预算定额单价;③套用消耗定额,计算人料机消耗量;④进行工料分析;⑤计算并汇总人工费.材料费.施工机械使用费;⑥计算其他费用及汇总造价,合理的顺序是()。
A.①—②—③—⑤—⑥
B.①—③—⑤—⑥
C.①—②—④—⑤—⑥
D.①—②—⑤—⑥
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中,组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。
A.最早开始时间和最迟开始时间
B.最迟开始时间和最迟完成时间
C.最早开始时间和最早完成时间
D.最早开始时间和最迟完成时间
正确答案:查看最佳答案
第62题:对于重大工程项目,支付工程预付款应()。
A.预付合同金额的10%
B.预付合同金额的30%
C.按年度工程计划逐年预付
D.除暂列金额外,预付合同金额的15%
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《担保法》,不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产,B.C.D项均属于权利。
第64题:组织建设工程依次施工时,其特点包括()。
A.每个专业队在各段依次连续施工
B.每个专业队无法按施工顺序要求连续施工
C.各施工段同时开展相同专业的施工
D.同一时间段内各施工段均能充分利用工作面
正确答案:查看最佳答案
第65题:在某大型建设工程施工过程中,由于处理地下文物造成工期延长后,所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任,采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后,其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实,直接纳入合同工期
正确答案:查看最佳答案
第66题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第67题:建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介,同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标,只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可,不必公开发布招标信息。
第68题:利用经济评价指标评判项目的可行性时,说法错误的是()。
A.财务内部收益率≥行业基准收益率,方寨可行
B.静态投资回收期>行业基准投资回收期,方案可行
C.财务净现值>o,方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率,方案可行
正确答案:查看最佳答案
第69题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化,但分部分项工程的合同单价不变,结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:在工程网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.单代号网络计划中时间间隔全部为零
B.单代号搭接网络计划中时距总和最大
C.双代号网络计划中由关键节点组成
D.双代号时标网络计划中无虚箭线
正确答案:查看最佳答案
第71题:从确定建设工程投资的依据看,编制估算指标的直接基础是()。
A.概算定额
B.预算定额
C.工程量清单
D.施工定额
正确答案:查看最佳答案
第72题:某项目采用综合评估法,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面,详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第73题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。
A.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确
B.初步设计深度不够,不能准确地计算扩大分部分项工程量
C.有详细的施工图设计资料,能准确地计算分部分项工程量
D.没有初步设计资料,无法计算出工程量
正确答案:查看最佳答案
第74题:某独立土方工程,招标文件中估计工程量1万M3,合同中约定土方单价20元/M3,当实际工程量超过估计工程量10%以上时,需调整单价,单价为18元/M3,该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3,则土方工程款为()万元。
A.21.6
B.23.6
C.23.8
D.24.0
正确答案:查看最佳答案
第75题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有,合同生效的时间为交付时间。
第76题:关于工程项目质量控制系统特性的说法,正确的是()。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失
正确答案:查看最佳答案
第77题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
正确答案:查看最佳答案
第78题:进行旁站监理时,项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计确定关键部位和关键环节,下列不属于关键部位和关键环节的是()。
A.影响主体结构安全的
B.完工后无法检测其质量的
C.返工会造成重大损失的
D.施工技术特别复杂的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计,将影响工程主体结构安全的.完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位.关键工序,安排监理人员进行旁站,并应及时记录旁站情况。
第79题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。
二.多选题(共有40 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中,属于施工与管理不到位的有()。
A.采用不正确的结构方案
B.未经设计单位同意擅自修改设计
C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考
D.施工方案考虑不周全
E.图纸未经会审参考d
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据抽样检验分类方法,属于计量型抽样检验的质量特性有()。
A.几何尺寸
B.焊点不合格数
C.标高
D.×条数
E.强度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:工程网络计划资源优化的目的是为了()。
A.寻求资源有限条件下的最短工期安排
B.寻求最优工期条件下的资源均衡,安排
C.寻求工期固定条件下的资源均衡安排
D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排
E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排
正确答案:查看最佳答案
第83题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第84题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:在招投标阶殷,投标人不能自主确定其综合单价或费用的有()。
A.安全文明施工费
B.暂列金翱
C.结定暂估价的材料
D.计日工
E.总承包服务费
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第87题:对建筑工程项目设计质量控制和评定的依据是()。
A.设计纲要和设计合同
B.有关建设工程及质量管理方面的法律.法规
C.项目投资概算
D.有关建设工程的技术标准
E.项目可行性研究报告.项目评估报告及选址报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定,材料费包括(ABDE)。
A.供应价格
B.材料场内运输损耗
C.材料操作损耗
D.运杂费
E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用
正确答案:查看最佳答案
第89题:下列费用中,属于安全文明施工费的有()。
A.环境保护费用
B.设备维护费用
C.脚手架工程费用
D.临时设施费用
E.工程定位复测费用
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于横道图正确的有()。
A.用横道图表示的建设工程进度计划,一般包括两个基本部分
B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间
C.能反映出工作所具有的机动时间
D.无法反映出整个工程项目的关键所在
E.有利于建设工程进度的动态控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的,应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施,下列措施中属于合同措施的有()。
A.参与合同修改.补充工作,着重考虑它对投资控制的影响
B.参与处理索赔事宜
C.审核承包商编制的施工组织设计
D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测
E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列建设工程进度控制措施中,属于技术措施的有()。
A.采用网络计划技术等计划方法
B.审查承包商提交的进度计划
C.加强合同风险管理
D.建立工程进度报告制度
E.编制进度控制工作细则
正确答案:查看最佳答案
第93题:监理工程师必须(),以掌握和监督工程项目进度计划的执行情况。
A.随时听取施工单位的汇报
B.及时了解建设单位对工程进度的要求
C.经常定期地收集进度报表资料
D.监理工程师应常驻现场,检查和监督进度计划的实际执行情况
E.定期召开工程施工现场会议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第95题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时,审核的重点包括()。
A.设计依据
B.设计参数
C.设计规模
D.设备及结构的选型
E.项目组成及布局
正确答案:查看最佳答案
第96题:敏感性分析的步骤包括()。
A.选定需要分析的不确定因素
B.计算确定因素的临界点
C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值
D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序
E.确定进行敏感性分析的经济评价指标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:监理总进度分解计划,按工程进展阶段分解包括()。
A.设计准备阶段进度计划
B.动用前准备阶段进度计划
C.设计阶段进度计划
D.竣工阶段进度计划
E.施工阶段进度计划
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列引起投资偏差的原因中,属于建设单位原因的有()。
A.设计标准变化
B.投资规划不当
C.建设手续不全
D.施工方案不当
E.未及时提供施工场地
正确答案:查看最佳答案
第99题:持续改进作为质量管理体系的基础,其开展的活动包括()。
A.建立改进目标
B.寻找可能的解决结果
C.将更改纳入文件
D.测量.验证和分析实施的结果
E.确定.测量和分析现状
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类.运输类和建造类三种施工过程,制备类施工过程如()一般不占有施工项目空间,也不影响总工期,不列入施工进度计划。
A.砂浆的制备过程
B.地下工程
C.主体工程
D.混凝土制备过程
E.层面工程
正确答案:查看最佳答案
第101题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。
A.分解投资控制目标
B.进行工程计量
C.严格控制设计变更
D.审查施工组织设计
E.审核竣工结算
正确答案:查看最佳答案
第102题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第103题:在工程网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.相邻两项工作间的时间间隔均为零
B.总持续时间最长
C.时标网络计划中自始至终没有波形线
D.双代号网络计划中无虚箭线
E.双代号网络计划中由关键节点连成
正确答案:查看最佳答案
第104题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。
A.试验室的资质等级
B.试验室的试验范围
C.试验室的性质和规模
D.试验室的管理制度
E.试验人员的资格证书
正确答案:查看最佳答案
第105题:关于工程合同价款调整程序的说法,正确的有()。
A.出现合同价款调减事项后的14天内,承包人应向发包人提交相应报告
B.出现合同价款调增事项后的14天内,承包人应向发包人提交相应报告
C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内,应对其核实并提出书面意见
D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认,视为报告被认可
E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致,且对履约不产生实质影响的,双方应继续履行合同义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:项目可行性研究直接影响项目的()。
A.工程勘察设计质量
B.决策质量
C.设计质量
D.工程施工质量
E.工程竣工验收质量
正确答案:查看最佳答案
第107题:工程质量事故处理报告的主要内容有()。
A.工程质量事故情况.调查情况.原因分析
B.质量事故处理的依据
C.质量事故技术处理方案
D.编制质量事故调查报告
E.实施处理中的有关问题和资料
正确答案:查看最佳答案
第108题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第109题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第110题:当利用S曲线比较法时,通过比较计划S曲线和实际S曲线,可以获得的信息有()。
A.工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间
B.工程项目中各项工作实际完成的任务量
C.工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量
D.工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间
E.预测后期工程进度
正确答案:查看最佳答案
第111题:()属于建设工程施工阶段投资控制的经济措施。
A.编制资金使用计划,确定.分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析,并制定出防范性对策
B.在施工过程中进行投资跟踪控制,定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较,发现偏差,分析产生偏差原因,纠正偏差
C.编制本阶段投资控制工作计划和工作流程图
D.协商确定工程变更的价款,审核竣工结算
E.复核工程付款账单,签发付款证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:确定关键线路的依据是()
A.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差都为零
B.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差都相等
C.从起点节点开始到终点节点为止,线路时间最长
D.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差最小
E.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差最小
正确答案:查看最佳答案
第113题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第114题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第115题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第116题:下列费用中,属于设备运杂费的有()。
A.国产标准设备由制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费和装卸费
B.在设备出厂价格中没有包含的设备包装及包装材料器具费
C.供销部门手续费
D.设备成套公司供应设备的服务费
E.国外运费
正确答案:查看最佳答案
第117题:工程质量事故处理的主要依据包括()。
A.工程合同文件
B.施工单位的报告
C.质量事故的实况资料
D.有关建设法规
E.有关技术文件和档案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组,利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法,其优点有()。
A.突出重点
B.审查速度快
C.工作量小
D.适用范围小
E.易定案
正确答案:查看最佳答案
第119题:实施见证取样应满足的要求有()。
A.见证取样和送检的资料必须真实.完整.符合相应规定
B.试验室出具的报告一式两份,分别由建设单位和项目监理机构保存
C.见证取样的频率,国家或地方主管部门有规定的,执行相关规定
D.施工单位从事取样的人员一般应为试验室人员或专职质检人员
E.负责见证取样的专业监理工程师应经培训考核合格,且要取得见证人员培训合格证书
正确答案:查看最佳答案