[点击进入内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。
第1题:在评标委员会成员中,不能包括()。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
正确答案:查看最佳答案
第2题:某项目采用综合评估法,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面,详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第3题:根据《标准设计施工总承包合同》,投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。
A.承包人和分包人应投保,发包人和监理人不需要投保
B.承包人.分包人及监理人应投保,发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保,发包人和分包人不需要投保
D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求监理人也进行此项保险。
第4题:承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,()。
A.应征得业主同意
B.可不经过业主同意
C.自行决定后通知业主
D.自行决定后通知监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第5题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同
B.因战争导致在建工程合同工期延长
C.因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同
正确答案:查看最佳答案
第6题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法,中标人应为评标价最低者。参见教材P41。
第7题:下列关于业主享有的权利,说法错误的是()
A.业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权
B.业主有对工程规模.设计标准.规划设计.生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权
C.监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意
D.业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告
正确答案:查看最佳答案
第8题:初步设计审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误的原因,则修改资料的责任应由()来承担。
A.委托方
B.设计单位
C.监理工程师
D.主管部门
正确答案:查看最佳答案
第9题:下列关于代理的表述中,正确的是()。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前,“代理人”可以撤销其“代理”行为
C.无权代理的法律后果由“代理人”承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()**人员负责安全保卫工作。
A.发包人
B.勘察人
C.监理人
D.项目施工单位
正确答案:查看最佳答案
第11题:对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。
A.发包人
B.承包人
C.发包人与承包人
D.造价管理部门
正确答案:查看最佳答案
第12题:项目经理应当积极履行合同规定的职责,完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。
A.代表承包人向发包人提出要求的通知
B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表
C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施,并负责安全保卫
D.做好施工现场保护工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:施工合同履行过程中,为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工,预付时间应不迟于约定的开工日期前()D。
A.7
B.14
C.28
D.34
正确答案:查看最佳答案
第14题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动,多表现为完成一定的工作,或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第15题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第16题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第17题:根据《标准施工合同》,表明合同终止的行为是()。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止,承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款,承包人仍可就此事项进行索赔。
第18题:在格式条款与非格式条款不一致时,应当采用()。
A.格式条款
B.非格式条款
C.当事人另行协商确定的条款
D.仲裁机构确定的条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:对复杂而又缺乏经验的工程设计,可采用三阶段设计,一般不单独进行()招标。
A.概念设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
正确答案:查看最佳答案
第20题:承包人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第21题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。
A.施工图设计未达到设计深度
B.发包人要求设计人进行设计变更
C.设计人对外商的设计资料进行审查
D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。
A.预付款
B.工程进度款
C.退还保留金
D.价格调整条款
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。
A.公尺结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算加的3%
D.签约合同价的3%
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第25题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第26题:工程项目中,使用的大型永久工程设备制造完成后,应得到()书面同意方可运至现场。
A.业主
B.监理工程师
C.施工承包商
D.设备供应商
正确答案:查看最佳答案
第27题:依据《担保法》规定,担保人必须是第三人的担保方式是()。
A.保证
B.质押
C.定金
D.留置
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:在评标委员会成员中,不能包括()。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定,群体工程中采取分阶段进行施工的(),承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按工程编制进度计划,分别向工程师提交。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
正确答案:查看最佳答案
第30题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第31题:下列选项属于指定代理关系终止的条件的是()。
A.代理期间届满
B.代理事项完成
C.作为代理人的法人终止
D.被代理人死亡
正确答案:查看最佳答案
第32题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。
A.合同尚未成立
B.缔约一方受有损失
C.缔约当事人有过错
D.违反先合同义务
正确答案:查看最佳答案
第33题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款交付
D.材料设备所有权转移
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。
第34题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见.
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告,可适当减少承包商应得的补偿。
第36题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度,建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务,下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务,工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务,工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第37题:下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。
A.词语定义及合同文件
B.分包工程概况
C.竣工验收与结算
D.工期
正确答案:查看最佳答案
第38题:在建设工程施工合同示范文本中,许多条款涉及“费用”这一术语,其含义是指()
A.不应由发包人承担的经济支出
B.不应由发包人和承包人承担的经济支出
C.不应由承包人承担的经济支出
D.不包含在合同价款之内,应由发包人或承包人承担的经济支出
正确答案:查看最佳答案
第39题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同,()。
A.由被代理人和代理人承担连带责任
B.由行为人承担责任
C.经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
D.未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于()签订的合同。
A.采取欺诈手段
B.采取胁迫手段
C.超越经营范围
D.无效代理
正确答案:查看最佳答案
第41题:施工合同履行中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为()
A.中标通知书.工程量清单.技术标准和要求
B.施工合同通用条款.施工合同专用条款.图纸
C.投标书.施工合同通用条款.工程量清单
D.中标通知书.工程报价单.投标书
正确答案:查看最佳答案
第42题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()。
A.业主
B.承包人
C.监理人
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
第44题:关于工程设计招标特点的说法,正确的是()。
A.设计招标文件无法限定项目的工作范围
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误,设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量;选项C错误,工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分,如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书,即被淘汰,不再进行商务标的评审。参见教材P48。
第45题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:施工合同订立后,任何一方都不能将合同转让给第三者,这体现了()原则。
A.公平竞争
B.平等合作
C.诺守合同
D.诚实信用
正确答案:查看最佳答案
第47题:勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。
第48题:下列关于分包合同的履行,说法错误的是()
A.分包工程价款由承包方与分包单位结算
B.发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项
C.工程分包不能解除承包人任何责任与义务
D.分包单位因任何原因给发包方造成损失的,承包方承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。
A.投标人须知
B.招标公告
C.图纸
D.招标文件
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:质押担保一般是指权利质押,主要包括()。
A.房屋及构筑物
B.机器设备
C.汇票.本票.支票.债券.存款单.仓单,提单
D.依法可以转让股份.股票
E.依法可以转让时商标专用权.专利权.著作权中的财产权
正确答案:查看最佳答案
第51题:我国现行的监理费计算方法有()。
A.按监理工程概预算的百分比计算
B.按参与监理工作的年度平均人数计算
C.由甲乙双方按商定的其它方法计算
D.中外合资.合作.外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定
E.按委托人提出的方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。
A.正确确定事故性质
B.满足用户的期望
C.正确确定处理范围
D.达到原设计标准
E.正确确定责任情况
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第54题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第55题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第56题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第57题:属于非法分包工程的情况包括()。
A.将承包的全部工程分包给其他单位实施
B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位
C.将工程的主要部分交给其他单位实施
D.承接分包工程后进行再分包
E.将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第59题:根据《标准施工合同》,承包人的施工安全责任有()。
A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失
B.编制施工安全措施规程
C.制定施工安全操作规程
D.配备必要的安全生产和劳动保护措施
E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:经济合同变更或解除后,当事人的责任为()。
A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B.因一方违约,使合同履行成为不必要时,债权人请求解除合同的,免除对方的责任
C.双方达成变更解除合同的协议,即当事人双方互不承担责任
D.双方达成变更或解除合同的协议,若给对方造成损失,还须由请求方向对方承担赔偿责任
E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除,双方当事人均不承担责任
正确答案:查看最佳答案
第62题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,()的关系不是合同法律关系。
A.业主和指定分包商
B.业主和工程师
C.业主和分包商
D.承包商和指定分包商
E.业主与承包商
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法,正确的有()。
A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力
B.通过资格预审的,在评标过程中不需要对投标人资格进行复查
C.资格后审在评标后定标前进行
D.资格后审和资格预审的时间不同
E.资格后审的内容比资格预审少
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第65题:监理委托合同中,属于监理单位的义务包括()。
A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()。
A.采购人可以是发包人,也可以是承包人
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,以转移财产所有权为目的。C项,供货人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商。
第67题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
第68题:监理工程师颁发了工程移交证书即标志着()。
A.承包商的施工期结束
B.承包商完成了全部合同义务
C.解除承包商对工程质量的责任
D.承包商对主要工程照管责任结束
E.履约保函的担保责任结束
正确答案:查看最佳答案
第69题:《担保法》规定的担保方式为()
A.保证
B.保留
C.抵押
D.留置
E.定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:在委托监理合同中,属委托人应履行的义务有()。
A.开展监理业务前向监理人支付预付款
B.负责工程建设所有外部关系的协调,为监理工作创造外部条件
C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料
D.与监理人协商一致,选定项目的勘察设计单位
E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确
正确答案:查看最佳答案
第71题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第72题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第73题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。
A.投标人针对招标文件提出的质疑
B.投标预备会的会议纪要
C.对投标人质疑的书面解答
D.招标人发布的资格预审公告
E.招标人对投标文件的修改
正确答案:查看最佳答案
第75题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。
A.负责所供货的设备监造
B.提供货物组装和维修所需的专用工具
C.提供详细的操作和维护手册
D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第77题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第78题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第79题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案:查看最佳答案