[点击进入贵州贵阳注册监理工程师考试题型]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在格式条款与非格式条款不一致时,应当采用()。
A.格式条款
B.非格式条款
C.当事人另行协商确定的条款
D.仲裁机构确定的条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验,如对单车试验等的要求,包括试验前准备(选项A);第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行,如对联动试车.投料试车等的要求,包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第2题:施工合同示范文本规定,因不可抗力的发生,经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。
A.永久工程的损坏和延误的工期
B.承包人的停工损失
C.承发包双方的人员伤亡
D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
第3题:施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。
A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:可作为抵押物进行抵押的财产是()。
A.抵押人所有的房屋
B.抵押人有权使用的集体土地所有权
C.依法被查封的财产
D.抵押人所有的支票
正确答案:查看最佳答案
第5题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金,拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务为()万元。
A.0
B.100
C.150
D.180
正确答案:查看最佳答案
第6题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任;(2)固定工期.固定费用;(3)可以缩短建设周期;(4)减少设计变更;(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。
第7题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。
A.公尺结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算加的3%
D.签约合同价的3%
正确答案:查看最佳答案
第8题:设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,()。
A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回
C.每次阶段支付时均不许扣减定金
D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费
正确答案:查看最佳答案
第9题:抵押与质押的区别主要在于()。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是().
A.监理招标
B.设计招标
C.施工施工总承包招标
D.特殊地段施工招标。
正确答案:查看最佳答案
第11题:按照《中华人民共和国合同法》的规定,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为()。
A.必须征得对方同意
B.无须征得对方同意,但要通知对方
C.无须征得对方同意,但要提供担保
D.无须征得对方同意,也无须通知对方
正确答案:查看最佳答案
第12题:通用条件规定以投标截止日前第28天定义为(),其作用是作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.“划分日”
B.“基准日”
C.“合作日”
D.“起点日”
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人()情形属于没有进行实质性响应,其投标将被否决。
A.按照招标文件按时交纳投标保证金,但是金额不足
B.有法定代表人的签字和盖章
C.投标人业绩超出招标文件的要求
D.按照招标文件要求逐页签字
正确答案:查看最佳答案
第14题:监理工程师通知承包商进行工程量计量后,承包商在约定时间未派人参加,则()。
A.监理工程师单独计量有效
B.监理工程师单独计量无效
C.监理工程师应推迟计量时间
D.监理工程师单独计量后再请承包商确认
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第16题:下列关于留置担保的说法中,正确的是()。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产为前提
正确答案:查看最佳答案
第17题:建设工程施工准备阶段,因发包人原因施工现场尚不具备施工条件,使承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期,发包人()。
A.无须赔偿承包人因此造成的损失,但工期相应顺延
B.无须赔偿承包人因此造成的损失,工期也不予顺延
C.应当赔偿承包人因此造成的损失,但工期不予顺延
D.应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照()履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第19题:经过发包人同意的分包工程,承包人选择的分包人需要提请()同意。
A.项目法人
B.项目经理
C.工程师
D.行政监督管理部门
正确答案:查看最佳答案
第20题:某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第21题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第22题:建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是()。
A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
正确答案:查看最佳答案
第23题:设计人提交初步设计文件后3日内,发包人应支付设计费总额的()
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
第24题:某施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失,则该损失应由()承担。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.发包人与承包人共同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:公开招标是指()。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为
D.有限招标
正确答案:查看最佳答案
第26题:大型非标准设备招标,中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料,不仅没有统一的设备标准,而且由于设备庞大.生产成本较高,通常厂家在签订合同后才进行制造,因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第27题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。
A.招标文件要求
B.发包人接受
C.工程师确认
D.承包人指定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:承包人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第29题:施工过程中,如果发包人需要撤换工程师,应至少于易人前()天以书面形式通知承包人,并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7
B.14
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第31题:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,在履行义务或采取适当补救措施后,对方还有其他损失的,()。
A.不需承担赔偿责任
B.应承担赔偿责任
C.双方共同承担
D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题
正确答案:查看最佳答案
第32题:FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用()的概念阐述。
A.合同有效期
B.项目施工期
C.建设周期
D.竣工时间
正确答案:查看最佳答案
第33题:FIDIC施工合同条件规定,用从()之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由()提
A.发包人
B.设计单位
C.承包人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是()。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织监察单位进行现场勘查
正确答案:查看最佳答案
第36题:关于工程变更的说法,错误的是()。
A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。
B.任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。
C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D.工程师同意采用承包方合理化建议,所发生的费用全部由业主承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。
A.工程进度款z支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
第38题:合同解除后,合同中的()条款仍然有效。
A.仲裁和诉讼
B.违约和诉讼
C.结算和违约
D.结算和清理
正确答案:查看最佳答案
第39题:招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由()决定中标人。
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()。
A.大雨造成现场档案资料损毁
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修
正确答案:查看最佳答案
第41题:建设工程施工过程中,实施暴(同音字)破作业,在放射.毒害性环境中施工,以及使用毒害性.腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前()天内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施。
A.7
B.14
C.15
D.30
正确答案:查看最佳答案
第42题:在选择工程施工分包人方面,监理人有()。
A.选定权
B.认可权和否决权
C.建议权
D.直接指定权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《施工合同标准文本》的规定,合同工期自()起计算。
A.监理人下达开工通知之日
B.实际开工之日
C.合同中约定的开工日
D.开工通知中载明的开工日
正确答案:查看最佳答案
第44题:工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
正确答案:查看最佳答案
第45题:担保方式中,必须由第三人为一方当事人提供担保的是()。
A.保证
B.抵押
C.留置
D.质押
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:由于下列原因,承包商无权得到延长工期的是()
A.额外的或附加的
B.承包商违约引起的
C.合同条件提到的导致工期延误的原因:如征地拆迁延误;颁发图纸或指令延误;工程师命令暂时停工;特殊风险引起的对工程的损害或延误等
D.异常恶劣的气候条件
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
C.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第48题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致,属于细微偏差。大型工程设备采购招标中,评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等,其中备品备件的价格可以包含在投标价内,也可以单独报价。
第49题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定,群体工程中采取分阶段进行施工的(),承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按工程编制进度计划,分别向工程师提交。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第51题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第52题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第53题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。
第54题:下列情形中,()的合同是可撤销合同。
A.以欺诈.胁迫手段订立,损害国家利益
B.因重大误解而订立
C.在订立合同时显失公平
D.以欺诈.胁迫手段,使对方在违背真实意思情况下订立
E.违反法律.行政法规强制性规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。
第56题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
第57题:施工合同示范文本规定,甲方出于紧急需要,加快建设进度提前竣工,应与乙方签订提前竣工协议,其内容应包括()。
A.提前竣工的时间
B.为提前竣工而调整的施工进度计划
C.乙方采取的赶工措施
D.赶工措施的经济支出和承担
E.违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第59题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,视为投标人相互串通的有()。
A.投标人d的投标报价与招标标底一致
B.不同投标人的投标文件由同一单位编制
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同
E.不同投标人的投标文件异常一致
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《标准施工合同》,关于单位工程验收的说法,正确的有()。
A.移交后的单位工程由发包人负责照管
B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收
C.单位工程验收应由发包人组织
D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件
E.单位工程验收合格后,应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:设计合同发包方的义务包括()。
A.为设计人员提供工作和生活条件
B.明确设计范围的深度
C.委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告
D.按合同承担设计文件的保密责任
E.向施工单位进行技术交底
正确答案:查看最佳答案
第62题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第63题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。
第64题:后履行抗辩权的适用条件包括()。
A.合同中未约定履行顺序
B.合同中约定了履行顺序
C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
E.经营状况严重恶化
正确答案:查看最佳答案
第65题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。
A.机械设备窝工费
B.人工窝工费
C.利润
D.增加的现场管理费
E.材料涨价
正确答案:查看最佳答案
第66题:质押担保一般是指权利质押,主要包括()。
A.房屋及构筑物
B.机器设备
C.汇票.本票.支票.债券.存款单.仓单,提单
D.依法可以转让股份.股票
E.依法可以转让时商标专用权.专利权.著作权中的财产权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。
A.招标公告
B.投标人须知
C.资格预审须知
D.对投标人书面提出问题的回答函件
E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录
正确答案:查看最佳答案
第68题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第69题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。
A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
B.对招标有关文件的核查备案
C.投标人履行合同的能力评定
D.评标委员会成员资格认定
E.查处招投标活动的违法行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中;正确的包括()。
A.合同主体不变,仍为甲.乙两公司
B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方
D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
正确答案:查看最佳答案
第71题:按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中()
A.与投标人就投标价格进行谈判
B.将中标结果通知未中标的投标人
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会确定中标人
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据FIDIC《施工合同文件》,保证金在工程款颁发()后分次返还。
A.工程移交证书
B.工程接受证书
C.履约证书
D.缺陷责任期终止证书
E.工程保修书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第74题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第75题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第76题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A,属于其他组织;选项E,法人的法定代表人是自然人。参见教材P5~6。
第77题:某合同采用抵押作为合同担保方式时,()可以作为抵押物。
A.房屋
B.机器设备
C.债券
D.股票
E.大型施工机具
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第79题:对合同的效力不产生影响的情况有()。
A.当事人名称变更
B.法定代表变更
C.当事人合并
D.当事人分立
E.当事人撤销
正确答案:查看最佳答案