[点击进入2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题]
我们该怎么找到"2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题"？池田大作曾经说过，不要回避苦恼和困难，挺起身来向它挑战，进而克服它。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 总结的来说，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们复习吧！最后的祝福:人生之旅短暂而漫长，让我们都能发出理解之光，亲爱的你，证书考试来了，愿你们考出好成绩，考到自己理想的成绩。期盼着好消息的到来!!
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:2015年10月在甲工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体为()。
A.施工企业
B.项目经理
C.建设单位
D.项目经理部
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。
第1题:建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款()的罚款。
A.0.5%以上1%以下
B.1%以上2%以下
C.2%以上4%以下
D.3%以上6%以下
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》第57条规定，违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。
第2题:某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修，设计单位承担维修费用
D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。
第3题:·某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力特定
D.失效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是效力待定合同。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。因为租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，建筑公司属于签订合同后取得处分权，该合同有效。P123。
第4题:某建设单位发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则()。
A.合同无效，不应支付工程款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，不应支付工程款
D.合同有效，应参照合同约定支付工程款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反《合同法》的规定，即违反法律.行政法规的强制性规定，该合同应认定无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定:建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。故选项B正确。
第5题:根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在()以上时，必须进行招标。
A.200万元和100万元
B.100万元和50万元
C.200万元和50万元
D.300万元和100万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，.必须进行招标:①施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;②重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;③勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;④单项合同估算价低于第①.②.③项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第6题:(1)建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为()。
A.建设价款确定之日
B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日
C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
第7题:关于建筑工程发包的说法，正确的做法是()。
A.建设工程只能招标发包，不能直接发包
B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包
C.建筑材料.建筑构配件等也必须发包，并由承包人采购
D.总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查工程发包制度。建设工程的发包方式主要有两种:招标发包和直接发包，A错误。禁止发包单位将建设工程肢解发包，所谓肢解发包指的是建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为，B错误。小规模的建筑材料.建筑构配件的釆购，可以由招标人进行，也可以由招标人委托承包单位进行，C错误。
第8题:3月1日，某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人，约定试用期为3个月。3月10日上午工人到公司正式报到上岗，7月1日公司与这批工人签订了劳动合同。公司与工人的劳动关系建立的时间是()。
A.3月1日
B.3月10日
C.6月10日
D.7月1日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建立劳动关系的时间。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。
第9题:关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。
A.承包人对逾期支付建设工程价款的利息，约金.损害赔偿金等主张赔偿的，人民法院不予支持
B.建设工程价款优先受权与抵押权效力相当，优于其他债权
C.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受权
D.建设工程价款优先受权的起算日为建设工程完工验收之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:B错。认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。C错。装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外。D错。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
第10题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见，不是不可抗力；C选项设备损坏，修理即可，可以克服，不是不可抗力；D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。P128
第11题:关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。
A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出
C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院
D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉
正确答案:查看最佳答案
第12题:下列情形中，属于要约不发生法律效力的是()
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.承诺期满，受要约人未作出承诺
C.受要约人对要约内容作出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。
第13题:某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()
A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任
B.甲.乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任
D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
第14题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后，可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属
B.发布决定
C.额外支付劳动者一个月工资
D.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。
第15题:某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是()月。
A.6
B.12
C.18
D.24
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由()管辖。
A.被告所在地的中级人民法院
B.该仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.被告所在地的基层人民法院
D.该仲裁委员会所在地的基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
第17题:关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。
A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更
B.合同变更与工程变更范围一致
C.合同变更协议自签字之日起生效
D.发包人可依据其单方以上变更合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第18题:根据《民事诉讼法》，()属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是()。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行:(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的;(4)追索赡养费.扶养费.抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入，又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。
第19题:关于建设工程合同一方违约后.另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是()。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担
D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大
正确答案:查看最佳答案
第20题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。
A.徇私舞弊罪
B.玩忽职守罪
C.串通投标罪
D.重大责任事故罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家.集体.公民的合法利益的，依照以上规定处罚。
第21题:关于评标结果异议的说法，正确的是()。
A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议
B.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出
C.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行
D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议
第22题:根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过()。
A.4个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
第23题:仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。
A.发出
B.当事人收到
C.申请撤销期限届满
D.作出
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是仲裁裁决。裁决书自作出之日起发生法律效力。仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼，当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。
第24题:关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是()。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是()。
A.拒绝权
B.建议权
C.紧急避险权
D.批评权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:紧急避险权是指为了保证施工作业人员的安全，在施工中遇有直接危及人身安全的紧急情况时，施工作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资.福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
第26题:关于仲裁调解的说法，正确的是()。
A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书
C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书
D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仲裁裁决书的法律效力与签收后的仲裁调解书一致。仲裁调解达成协议的，仲裁庭可以根据协议的内容制作裁决书。仲裁调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。
第27题:(1)对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.采购人依法能够自行建设.生产或者提供
D.受自然地域限制的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。
第28题:关于物权的说法，正确的是()。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村士地承包经营者同意.土地所有人不得在该地块设立地役权
D.物权的变动只能基于合同关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项错误，担保物权是对他人的物的优先受偿，所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利，含占有.使用.收益.处分四项权能。不可以是同一人P16B选项错误，用益物权对他人的物的占有.使用.收益权。不可以是该物的所有权人。P16C选项正确，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意.土地所有人不得在该地块设立地役权。P18D选项错误，不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。P18
第29题:某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地出租权
D.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。
第30题:甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本合同中定金的说法，正确的是()。
A.定金合同自合同订立时成立
B.甲应当补交合同定金5万元
C.甲应当补交合同定金25万元
D.定金数额视为变更为55万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A选项错误，定金合同从实际交付定金之日起成立。B.C选项错误，实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。
第31题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，()承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
第32题:《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.()，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
A.一般性和特殊性标准
B.施工技术标准和合同的约定
C.强制性和推荐性标准
D.国际标准和合同的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.施工技术标准和合同的约定，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
第33题:《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的()倍(包含利率本数)。
A.1.5
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是借款合同的相关规定。借款合同的利率《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最髙不得超过银行同类贷款利率的4倍(包含利率本数)。
第34题:保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的()限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
正确答案:查看最佳答案
第35题:在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是()。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照制度报酬，承揽人拒绝支付工作成果
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。
第36题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的现值期限长于6个月的，公告期限为6个月
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。所以A错误。公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。所以C错误。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。所以D错误。
第37题:招标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是()。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
C.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
正确答案:查看最佳答案
第38题:特种设备安全法规定，特种设备的()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。
A.改造
B.装卸
C.运输
D.使用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是特种设备的监督检验，特种设备的监督检验是指在特种设备制造或安装.改造.重大维修过程中，在制造或安装.改造.维修单位自检合格的基础上，由检验检测机构按照安全技术规范，对制造或安装.改造.重大维修过程进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。
第39题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:民事责任包括违约和侵权。B属于违约责任的承担方式。
第40题:甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满，乙取得该设备的所有权
正确答案:查看最佳答案
第41题:建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是二级建造师执业岗位范围。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
第42题:(1)行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请形成复议的是()。
A.行政处分或者其他人事处理决定
B.限制人身自由的行政强制措施决定
C.罚款.没收非法财务等行政处罚决定
D.有关许可证.执照等证书变更.中止.撤销的决定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
第43题:建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。
A.施工企业项目经理
B.设计单位节能设计负责人
C.施工企业技术负责人
D.总监理工程师(建设单位项目负责人)
正确答案:查看最佳答案
参考解析:节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持
第44题:某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。
A.自行废止
B.重新核验
C.继续有效
D.自动延期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。
第45题:关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间，暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:发生法律效力的民事判决.裁定，以及刑事判决.裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。所以A错误。执行异议审查和复议期间，不停止执行。所以C错误。申请执行人是生效法律文书确定的权利人。所以D错误
第46题:下列关于科学编制标底的说法，不正确的是()。
A.标底编制过程和标底必须保密
B.标底由招标人自行编制或委托中介机构编制
C.一个工程只能编制一个标底
D.招标项目必须设置标底，不得进行无标底招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:依据《土程建设项目施工招标投标办法》第34条，招标人可根据项目特点决定是否编制标底。痏标项目可以不设标底，迸行无标底招标，故D项错误。
第47题:按照《劳动合同法》，()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;
D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。
第48题:根据《绿色施工导则》，建筑垃极的再利用和回收率力争达到()。
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用，()力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。
第49题:根据《招标投标法实施条例》，()履约保证金的上限是中标合同金额的()。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，()履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。
第50题:关于工程建设标准的说法，正确的是()。
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院或其授权机关批准发布
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在公布后10年进行一次
正确答案:查看最佳答案
第51题:·某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《合同法》的规定，该建筑公司于2007年3月8日得知自己有撤销权。则下列关于其撤销权消灭的表述中正确的是，该公司()。
A.2008年2月5日前未行使撤销权
B.2008年3月8日前未行使撤销权
C.未明确表示是否放弃撤销权
D.未明确表示是否继续履行该合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。P125。
第52题:建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的()
A.附条件解除
B.附期限解除
C.附期限终止
D.附条件终止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除
第53题:在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。
A.留置
B.定金
C.保证
D.抵押
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是保证。在建设工程活动中，保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
第54题:下列情形中，构成委托代理终止的是()
A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:委托代理终止的情形:代理期间届满或者代理实务完成，代理人取消委托或者代理人辞去委托，代理人死亡，代理人丧失民事行为能力，作为被代理人或者代理人的法人终止。
第55题:按照一定标准，划分上下级法院之伺受理第一审民事案件分工和权限的管辖是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.专属管辖
D.指定管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查民事诉讼的法院管辖。级别管辖，是指按照一定标准，划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限，本题应选A。
第56题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。
A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止
B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用
C.地方标准中不存在强制性条文
D.地方标准的复审周期一般不超过5年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《标准化法》规定，工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。因此，地方标准中也存在强制性条文，C选项错误。
第57题:·下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。
A.工程款支付条款订立时显失公平的
B.发包人对投标文件有重大误解订立的
C.依法应当招标的项目中标无效后订立的
D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。P121～122。
第58题:关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是()。
A.监理单位仅对施工质量承担责任
B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务
C.工程监理实行总监理工程师负责制
D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
第59题:注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:根据《安全生产法》，规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是()。
A.遵守安全操作规程
B.支付安全培训费用
C.提高安全生产技能
D.购买劳保用品
E.报告事故隐患
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:安全生产中从业人员的义务包括:(1)自律遵规的义务;(2)自觉学习安全生产知识的义务;(3)危险报告义务。故A.C.E三项正确。
第61题:关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项A，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构;选项E，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
第62题:下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是()。
A.因为本企业资质等级达不到要求，采用联营方式使用他人资质证书承揽工程
B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程
D.施工企业与项目经理部签订内部承包协议
E.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:分公司是总公司的分支机构，不是独立法人，不能独立承担民事责任。分公司以总公司的营业执照和资质证书承揽工程不构成挂靠，其行为后果由总公司承担。而母公司和子公司是完全相互独立的法人实体。因此，子公司必须以自己的名义承揽工程，其使用母公司营业执照和资质证书的行为应认定为挂靠。施工企业与项目经理部签订内部承包协议不属于允许他人以本企业名义承揽工程。
第63题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效合同的有()
A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同
B.由用人单位提供的格式劳动合同
C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同
D.与用人单位代理人签订的劳动合同
E.未明确规定合同期限的劳动合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效:以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的；违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。P128
第64题:·关于合同成立时间的说法，正确的有()。
A.合同书自双方签字时成立
B.双方意思表示一致合同即成立
C.承诺生效时合同成立
D.口头合同自交付标的物时成立
E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同制度。《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立，第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。P132。
第65题:某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()
A.合同履行地法院
B.仲裁委员会
C.合同签订地法院
D.被告住所地法院
E.原告住所地法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因合同纠纷提起诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖，仲裁没有法定管辖的规定。
第66题:根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但可以除外的情形有()。
A.抢修.抢险作业的
B.涉及施工企业商业秘密的
C.因生产工艺上要求必须连续作业的
D.使用专有技术的
E.利用扶贫资金实行以工代赈的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:选项BDE错误，《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。
第67题:关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有()。
A.施工企业分公司不具有法人资格
B.施工企业的项目经理部不具有法人资格
C.施工企业法人属于财团法人
D.施工企业的法定代表人是法人
E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。
第68题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押期间，抵押人转让已经办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。P33
第69题:下列有关招标投标签订合同的说明，正确的有()。
A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同
B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议
C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改
D.如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供工程款支付担保
E.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予以退还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据我国《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议，A.B正确，C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保，D项正确。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予以退还，并取消其中标资格，E项错误。
第70题:代理的种类有()。
A.委托代理
B.邀请代理
C.约定代理
D.法定代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理有委托代理.法定代理和指定代理三种形式。
第71题:建筑工程安全防护.文明施工措施费用主要包含()。
A.文明施工费
B.临时设施费
C.工程排污费
D.安全施工费
E.环境保护费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》中规定，建筑工程安全防护.文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003-]206号)中措施费所含的文明施工费.环境保护费.临时设施费.安全施工费组成。
第72题:结构材料节材与材料资源利用的技术要点包括()。
A.推广使用现场搅拌混凝土和砂浆
B.推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗
C.推广钢筋专业化加工和配送
D.优化钢筋配料和钢构件下料方案
E.优化钢结构制作和安装方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:结构材料节材与材料资源利用的技术要点是:(1)推广使用预拌混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量.供应频率.施工速度等，在施工过程中动态控制。结构工程使用散装水泥。(2)推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。(3)推广钢筋专业化加工和配送。(4)优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。(5)优化钢结构制作和安装方法。大型钢结构宜采用工厂制作，现场拼装;宜采用分段吊装.整体提升.滑移.顶升等安装方法，减少方案的措施用材量。(6)采取数字化技术，对大体积混凝土.大跨度结构等专项施工方案进行优化。
第73题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑的建筑施工作业有()。
A.抢修作业
B.抢险作业
C.生产工艺上要求必须连续进行的作业
D.保密工程作业
E.产生环境噪声污染较轻的作业
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。
A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的
B.未经建设单位同意将工程分包的
C.分包单位将分包工程再分包的
D.将钢结构工程分包的
E.分包单位将劳务作业分包的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:违法分包:①施工单位将工程分包给个人的；②施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；③施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；④施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；⑤专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；⑥劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；⑦劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款.周转材料款和大中型施工机械设备费用的；⑧法律法规规定的其他违法分包行为。P100
第75题:根据《物权法》的相关规定，将()作为抵押物的，其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备.原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
第76题:(1)根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位单方解除:在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。P135
第77题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的
C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(一)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(二)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的；(三)违反法律.行政法规强制性规定的。P132
第78题:建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。
A.超越本单位资质等级承揽工程
B.中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚
C.将承包的工程转包给他人被责令停业整顿
D.与建设单位经常发生合同履约纠纷
E.因工资纠纷被员工投诉
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版黑龙江省哈尔滨二级注册建造师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，选项A.B.C应作为不良行为记入施工企业信用档案。然而，承包人与建设单位发生合同履约纠纷是难免的.只要双方依法解决，不能作为不良行为记录记入其信用档案.因工资纠纷被员工投诉.并不等于公司方就一定有违法行为，要以诉讼结果而论，也不能作为不良行为记入其信用档案。故选项A.B.C正确。
第79题:关于劳动合同试用期的说法正确的有()
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一用人单位与同一劳动者只能约定一次使用期，所以A错误，试用期包含在劳动合同期限内，所以B错误，用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由，所以D错误
