[点击进入最新版全国各地监理工程师真题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》,仅就中标通知书.协议书.专用条件而言,优先解释顺序正确的是()。
A.协议书→专用条件→中标通知书
B.协议书→中标通知书→专用条件
C.专用条件→中标通知书→协议书
D.专用条件→协议书→中标通知书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:在组织设计中要尽可能按照()原则来设臵组织结构。
A.弹性
B.经济性
C.集权性
D.职能性
正确答案:查看最佳答案
第2题:可以作为编制建设工程监理规划依据的是()。
A.施工组织设计
B.施工合同
C.施工平面布置图
D.施工进度计划
正确答案:查看最佳答案
第3题:监理工程师在下列那一种情况下,要被收缴证书,且四年内不许参加监理工程师资格考试()。
A.以个人名义承接监理任务
B.未经批准从事监理业务
C.转让监理业务
D.以不正当手段取得《监理工程师资格证书》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:在损失控制计划系统中,使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复并减少进一步损失的计划是()。
A.应急计划
B.恢复计划
C.灾难计划
D.预防计划
正确答案:查看最佳答案
第5题:某项工作的工程量为320,时间定额为0.5工日,如果每天安排2个工作班次.每班8人去完成该工作,则其持续时间为()天。
A.10
B.20
C.40
D.80
正确答案:查看最佳答案
第6题:下列监理工程师质量控制措施中,属于技术措施的是()。
A.落实质量责任
B.制定协调程序
C.组织平行检验
D.优化信息流程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第8题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第9题:监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是()的监理工作。
A.设计阶段
B.招标阶段
C.施工准备阶段
D.施工阶段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》,需要在专用条件中约定的委托人义务是()。
A.对监理人的授权范围
B.向监理人提供财产的清单
C.要求监理人提供工程监理的依据
D.派遣委托人代表的姓名和职责
正确答案:查看最佳答案
第11题:对申请参加监理投标的潜在投标人进行资格预审的目的是()。
A.排除不合格的投标人
B.选择实力强的投标人
C.排除不满意的投标人
D.便于对投标人能力进行考察
正确答案:查看最佳答案
第12题:工程监理企业从事建设工程监理活动时,应具备“守法.诚信.公平.科学”的准则,体现诚信准则的是()。
A.建立健全与建设单位的合作制度
B.按照工程监理合同约定严格履行义务
C.具有良好的专业技术能力
D.不得出借.转让工程监理企业资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当()。
A.处以罚款
B.吊销其资质证书
C.承担相应的赔偿责任
D.承担连带赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
第14题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:留置权是一种法定物权,不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产,并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
第15题:对改建.扩建和维修工程,建设单位应组织工程监理单位据实修改.补充和完善监理文件资料,对改变的部位,应当重新编写,并在工程竣工验收后()个月内向城建档案管理部门移交。
A.1
B.2
C.3
D.6
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:具有纵向职能系统和横向子项目系统的监理组织形式为()监理组织形式。
A.矩阵制
B.直线制
C.直线职能制
D.职能制
正确答案:查看最佳答案
第17题:()的任务主要是确定管理组织的目标和大政方针以及实施计划,其人员必须精干.高效。
A.决策层
B.协调层
C.执行层
D.操作层
正确答案:查看最佳答案
第18题:固定资产标准是指(),单位价值在国家或部门规定的限额以上。
A.国家规定不等年限
B.使用年限超过2年
C.全寿命年限
D.使用年限超过1年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:《工程建设监理规定》明确了()。
A.建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构
B.国家计委是工程建设监理事业的发展机构,建设部是归口管理全国建设监理工作的机构
C.国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作
D.国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展,建设部归口管理全国工程建设监理工作
正确答案:查看最佳答案
第20题:项目监理机构监理的前提是()。
A.确定项目监理机构目标
B.确定监理工作内容
C.选派监理人员
D.制定工作流程和信息流程
正确答案:查看最佳答案
第21题:监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括()。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。
A.工程施工承包合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程设计合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。
第23题:根据《注册监理工程师管理规定》,注册监理工程师申请延续注册时不予注册的情形是()。
A.未达到注册监理工程师继续教育要求的
B.诚信聘用单位被降低资质等级的
C.聘用单位是施工企业的
D.注册有效期届满30日前申请延续注册的
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设工程平行承包模式下,需委托多家工程监理单位实施监理时,各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。
A.设计单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工总承包单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:《建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质()的单位的业务许可范围承揽工程。
A.高
B.低
C.不同,区别各个承包
D.无相关规定
正确答案:查看最佳答案
第26题:在改建.扩建和维修工程中,对改建的部分应当重新编写工程档案,并在工程竣工验收后()个月内向城建部门移交。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
第27题:若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率,但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失,则甲.乙两风险事件的风险量()。
A.肯定相等
B.甲>乙
C.可能相等
D.甲<乙
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:建设工程监理的()是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。
A.服务性
B.科学性
C.公平性
D.独立性
正确答案:查看最佳答案
第29题:组建项目监理机构的步骤中,需最后完成的工作是()。
A.确定项目监理机构目标
B.确定监理工作内容
C.项目监理机构组织结构设计
D.制定工作流程和信息流程
正确答案:查看最佳答案
第30题:建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成,采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:产品交付的法律意义是,一般情况下,交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应,标的物毁损.灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第31题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书
B.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效
C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担
D.如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人不必延展履约担保有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项,由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项,如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。
第32题:对材料.设备采购,通过质量价格比选,合理确定生产供应单位是指()。
A.投资控制的组织措施
B.投资控制的技术措施
C.投资控制的经济措施
D.投资控制的合同措施
正确答案:查看最佳答案
第33题:风险损失的衡量就是定量确定()的大小。
A.风险发生概率
B.风险客观概率
C.风险损失值
D.风险量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:下列不是组织机构的基本要素的是()。
A.人力
B.时间
C.信息
D.目标
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013),监理规划应在()编制
A.接到监理中标通知书及签订建设工程监理合同后
B.签订建设工程监理合同及收到施工组织设计文件后
C.接到监理投标邀请书及递交监理投标文件前
D.签订建设工程监理合同及收到设计文件后
正确答案:查看最佳答案
第36题:《建设工程质量管理条例》规定,()对国家重大技术改造项目实施监督检查。
A.国务院发展计划部门
B.国务院建设主管部门
C.国务院经济贸易主管部门
D.国务院技术监督主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:能正确反映外汇真实价值的汇率,称为()。
A.影子工资
B.社会折现率
C.影子价格
D.影子汇率
正确答案:查看最佳答案
第38题:在CM模式中,CM单位与设计单位之间是协调关系,这一点()。
A.只适用于代理型cm模式,不适用于非代理型cm模式
B.不适用于代理型cm模式,只适用于非代理型cm模式c.既不适用于代理型cm模式,也不适用于非代理型cm模式d.既适用于代理型cm模式,也适用于非代理型
C.模式,不适用于非代理型cm模式b.不适用于代理型cm模式,只适用于非代理型cm模式c.既不适用于代理型cm模式,也不适用于非代理型cm模式
D.既适用于代理型cm模式,也适用于非代理型cm模式
正确答案:查看最佳答案
第39题:下列管理模式的特征中,属于PARTNERING模式特征的是()。
A.承包商承担大部分风险
B.业主管理工程实施
C.信息的开放性
D.采用单价合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:设备运杂费一般以()乘以设备运杂费率计算。
A.货价
B.离岸价
C.设备原价
D.到岸价
正确答案:查看最佳答案
第41题:用于监理人员和辅助人员的其他专项开支,如差旅费.医疗费等,属于工程监理费中的()。
A.直接成本
B.间接成本
C.经营性业务支出
D.附加费
正确答案:查看最佳答案
第42题:《建设工程质量管理条例》规定,()。
A.设计单位不得指定生产厂和供应商
B.除特殊要求外,设计单位不得指定生产厂和供应商
C.设计单位可以指定生产厂和供应商
D.除特殊要求外,设计单位可以指定生产厂和供应商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于()个。
A.4
B.10
C.5
D.3
正确答案:查看最佳答案
第44题:监理工程师办理变更注册后,()内不能再次进行变更注册。
A.3年
B.2年
C.1年
D.半年
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列()不属于PMBOK总体框架的基本过程组。
A.启动过程组
B.计划过程组
C.监控过程组
D.操作过程组
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:在建设工程监理组织协调中,主要用于外部协调的方法是()。
A.会议协调法
B.交谈协调法
C.书面协调法
D.访问协调法
正确答案:查看最佳答案
第47题:以一定的方式中断风险源,使风险不发生或不再发生,这一风险对策称为()。
A.风险回避
B.损失控制
C.风险自留
D.风险转移
正确答案:查看最佳答案
第48题:某监理单位打算申请综合资质,则该单位至少应有()名注册监理工程师。
A.5
B.15
C.45
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。
A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标,投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标,投标人只针对本次招标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货,不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时,可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包,可以投1个或其中的几个合同包,但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:我国实行监理制之前,工程建设领域已出台的重大改革措施有()。
A.投资渠道多元化
B.投资有偿使用
C.实行工程招标投标制
D.实行项目投资咨询评估制
E.实行工程质量领导责任制
正确答案:查看最佳答案
第51题:用建立筹建机构或工程建设指挥部的办法管理工程建设()。
A.有利于集中人力.物力加快工程进度
B.建设管理水平难以提高
C.经济责任制难以落实
D.不能适应开放的建设市场需要
E.有利于积累建设管理经验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第53题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第54题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。
A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。
第55题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第56题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第57题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第58题:根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时,应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商。
第59题:在下列内容中,体现建设工程监理科学性的是()。
A.维护建设单位和承建单位的合法权益
B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍
C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系
D.有足够的技术.经济资料和数据
E.实事求是.创造性地开展工作
正确答案:查看最佳答案
第60题:下列控制活动,()属于监理方的“对投入的控制”。
A.施工方案审定
B.下达工程暂停令
C.对试块.试件现场取样并送验
D.工程计量
E.采取防偏措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:在下列风险中,属于按风险产生原因划分的风险是()。
A.投机风险
B.政治风险
C.基本风险
D.经济风险
E.自然风险
正确答案:查看最佳答案
第62题:日前,将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A.拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
B.施工单位资质等级证明
C.堆放.清除废弃物的措施
D.拆除专业技术人员资格证书
E.拆除施工组织方案
正确答案:查看最佳答案
第63题:EPC模式的基本特征是()。
A.业主承担大部分风险
B.承包商承担大部分风险
C.总价合同
D.单价合同
E.业主或业主代表管理工程实施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:在下列工作中,属于项目法人董事会职权的是()。
A.负责筹措建设资金
B.审核初步设计和概算文件
C.编制项目财务预算
D.负责组织项目试生产
E.负责提出项目竣工验收申请报告
正确答案:查看最佳答案
第65题:在一个组织中,下列哪句话是正确的()。
A.有职位就有职权
B.有职权就有职位
C.有职权就有职责
D.有职责就有职权
E.有职责就有职位
正确答案:查看最佳答案
第66题:从国际工程市场的情况来看,工程咨询有以下发展趋势:()。
A.向全过程和全方位服务方向发展
B.逐渐取代工程承包
C.与工程承包相互渗透.相互融合
D.带动本国工程设备.材料和劳务出口
E.促进国际间工程领域的交流和合作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第68题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第69题:在对建设工程投资进行全方位控制时,应注意以下问题:()。
A.按总投资构成内容分解
B.认真分析建设工程特点,了解各项费用的变化趋势和影响因素
C.强调早期控制的重要性
D.抓主要矛盾,有所侧重
E.根据各项目费用的特点选择适当的控制方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第71题:监理工程师的法律责任的表现行为主要有()。
A.违法行为
B.违约行为
C.违规行为
D.违纪行为
E.违背职业道德的行为
正确答案:查看最佳答案
第72题:建设工程监理规划的作用有()。
A.指导项目监理机构全面开展监理工作
B.监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据
C.监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据
D.监理规划指导具体监理业务的开展
E.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:工程项目监理中,总监理工程师主要承担()职责。
A.检查监督监理人员的工作
B.检查施工单位的工艺过程或施工工序
C.审核工程计量的数据和原始凭证
D.主持或参与工程质量事故的调查
E.审查和处理工程变更
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第75题:保险作为风险转移的方式之一,其缺点是()。
A.转移代价高
B.机会成本增加
C.保险谈判较为困难
D.可能转移失败
E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:项目组织结构形式选择的基本原则是:()。
A.有利于工程合同管理
B.有利于监理目标规划
C.有利于专业人员才能发挥
D.有利于决策指挥
E.有利于信息沟通
正确答案:查看最佳答案
第77题:监理工程师对施工单位下达停工指令一般是在:()。
A.施工单位未经质量检验进入下道工序的施工
B.设计图纸变更时
C.施工单位擅自将工程转包时
D.施工单位擅自采用未经监理工程师质量认可的材料
E.没有可靠的质量保证措施冒然施工,已出现质量下降征兆时
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第79题:按子项分解的监理组织形式,()。
A.适合于全过程监理的建设项目
B.监理部主要负责整个项目内的协调工作
C.子项监理组主要负责各子项的投资.进度.质量控制的具体实施
D.要在明确监理任务.内容的基础上确定其组织结构
E.人员配备要体现“满足监理工作要求,精干.效能”原则
正确答案:查看最佳答案