[点击进入最新广东省监理工程师电子题库]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:装饰设计时间目标属于()阶段的时间目标。
A.初步设计
B.技术设计
C.施工图设计
D.设计准备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第2题:材料费的索赔不包括()。
A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费
B.由于客观原因材料价格大幅度上涨
C.由于承包商的原因造成材料损坏失效
D.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据ISO质量管理体系标准,工程质量单位应以()为框架,制定具体的质量目标。
A.质量计划
B.质量方针
C.质量策划
D.质量要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:某进口设备,按人民币计算的离岸价为2000万元,国外运费160万元,国外运输保险费9万元,锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177
正确答案:查看最佳答案
第5题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。
第6题:建设工程施工通常按流水施工方式组织,是因其具有()的特点。
A.使各专业工作队能够连续施工
B.单位时问内所需用的资源量较少
C.施工现场的组织.管理工作简单
D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第8题:工程设计阶段,通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目,应委托专业设计单位出具深化设计图纸,并经()会签确认后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.总体设计单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险,需要变动保险合同条款时,承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意,并通知设计人
B.事先征得监理人同意,并通知发包人
C.事先征得设计人同意,并通知监理人
D.事先征得发包人同意,并通知监理人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第10题:建设工程质量保修书应由()出具。
A.建设单位向建设行政主管部门
B.建设单位向用户
C.承包单位向建设单位
D.承包单位向监理单位
正确答案:查看最佳答案
第11题:监理工程师进行施工质量监控时,应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患,以便及时采取强有力的控制措施。对于隐蔽工程一类的施工,采用()的质量监控手段要为重要。
A.规定质量监控工作程序
B.指令文件
C.巡查
D.旁站监督
正确答案:查看最佳答案
第12题:在建筑安装工程造价中,税金是指()。
A.营业税.城市维护建设税及教育费附加
B.增值税.城市维护建设税及教育费附加
C.营业税及所得税
D.增值税及所得税
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:盈亏平衡分析又称平衡点分析。它是将成本划分为固定成本和变化成本,假定产销量一致,根据产量.成本.售价和利润相互间的函数关系,进行预测分析的()。
A.经济方法
B.管理方法
C.财务方法
D.技术方法
正确答案:查看最佳答案
第14题:建设工程组织非节奏流水施工时,计算流水步距的基本步骤是()。
A.取最大值错位相减累加数列
B.错位相减累加数列取最大值
C.累加数列错位相减取最大值
D.累加数列取最大值错位相减
正确答案:查看最佳答案
第15题:代号材料必须通过()后方可使用。
A.试验
B.鉴定
C.试验和鉴定
D.计算和充分的论证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:()是占用资金所付代价或放弃使用资金所获报酬,它是资金时间价值的表现形式之一。
A.利率
B.盈利
C.利息
D.收益率
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金
B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
第18题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。
A.监理单位和建设单位
B.监理单位和设计单位
C.建设单位与施工单位
D.建设单位和设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。
A.偶然性
B.系统性
C.波动性
D.整体性
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于工程项目质量控制系统特性的说法,正确的是()。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失
正确答案:查看最佳答案
第21题:施工过程质量控制应以()的控制为核心。
A.质量控制点
B.施工预检
C.工序质量
D.隐蔽工程和中间验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:在工程网络计划执行过程中,如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时,需要调整的工作对象应是该工作的()。
A.平行工作
B.紧后工作
C.后续工作
D.先行工作
正确答案:查看最佳答案
第23题:盈亏平衡点的生产能力利用率为:Q*/QC=FC/[QC(P-VC-T)]%,当Q*/QC(),项目已具备相当的承受风险能力。
A.低于60%时
B.低于70%时
C.低于80%时
D.低于90%时
正确答案:查看最佳答案
第24题:监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时,在全面了解的基础上,应重点考核()。
A.建设优质工程的情况
B.在工程建设中是否具有良好的信誉
C.质量保证措施的落实情况
D.与拟建工程类型.规模和特点相似或接近的工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的()为依据。
A.清单中的工程量
B.预算工程量
C.实际完成量
D.计划完成量
正确答案:查看最佳答案
第26题:限额设计纵向控制的主要工作是()。
A.加强各阶段的设计变更管理
B.将限额设计贯穿到设计的各阶段.各专业
C.明确和加强设计单位对建设单位的经济责任制
D.明确设计单位内部的经济责任制
正确答案:查看最佳答案
第27题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中,管理的系统方法不包括()。
A.系统目标
B.系统分析
C.系统工程
D.系统管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第29题:根据《简明施工合同》,材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工,是对标准施工合同简化的文本,通常由发包人负责材料和设备的供应,承包人仅承担施工义务。
第30题:当监理工程师接受建设单位的委托对建设工程实施全过程监理时,为了有效地控制建设工程进度,监理工程师最早应在()阶段协助建设单位确定工期总目标。
A.前期决策
B.设计准备
C.建设准备
D.施工准备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:建设工程投资的特点:建设工程投资数额巨大;建设工程投资差异明显();建设工程投资确定层次繁多。
A.建设工程投资控制必须委托监理
B.建设工程投资对每项工程必须分别采用不同定额
C.建设工程投资确定依据复杂
D.建设工程投资控制包括索赔计算
正确答案:查看最佳答案
第32题:工程监理实施过程中,总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。
A.施工单位未经批准擅自施工
B.施工存在质量事故隐患
C.施工单位采用不适当施工工艺
D.施工单位未按施工方案施工
正确答案:查看最佳答案
第33题:某工程网络计划中工作C的持续时间为6天,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天,则工作C的最早完成时间为第()天。
A.8
B.10
C.16
D.18
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:在初步设计阶段,投资控制的目标是()。
A.投资估算
B.设计概算
C.修正概算
D.施工图预算
正确答案:查看最佳答案
第35题:监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量()。
A.应当予以计量
B.不予以计量
C.按比例予以计量
D.不能确定
正确答案:查看最佳答案
第36题:当各层次标准出现矛盾时,应以上级标准或管理部门的为准,在使用功能方面应遵守()标准。
A.上限
B.下限
C.上限或下限
D.上级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:在工程网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.单代号网络计划中时间间隔全部为零
B.单代号搭接网络计划中时距总和最大
C.双代号网络计划中由关键节点组成
D.双代号时标网络计划中无虚箭线
正确答案:查看最佳答案
第38题:建设工程项目总进度目标论证的工作步骤:①项目的工作编码,②项目结构分析,③编制各层进度计划,④进度计划系统的结构分析,⑤编制总进度计划,排序正确的是()。
A.①②③④⑤
B.②④①③⑤
C.②④①⑤③
D.⑤③①②④
正确答案:查看最佳答案
第39题:影响建设工程进度的不利因素中,()是最大的干扰因素。
A.人为因素
B.技术因素
C.资金因素
D.机具因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:工程中采用新工艺.新材料的,应有()及有关质量数据。
A.施工单位组织的专家论证意见
B.权威性技术部门的技术鉴定书
C.设计单位组织的专家论证意见
D.建设单位组织的专家论证意见
正确答案:查看最佳答案
第41题:施工图预算的编制对象为()。
A.分部工程
B.单位工程
C.单项工程
D.分部分项工程
正确答案:查看最佳答案
第42题:某项目,建安工程费3000万元,设备工器具购置费4000万元,工程建设其他费用600万元,建设期利息200万元,铺底流动资金160万元,建设期间...准税种的税额45万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:在施工过程中,生产工人的劳动保护费属于()。
A.直接费
B.其他直接费
C.企业管理费
D.现场管理费
正确答案:查看最佳答案
第44题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。
A.工程项目一览表
B.投资计划年度分配表
C.竣工投产交付使用表
D.工程项目进度平衡表
正确答案:查看最佳答案
第45题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。
A.工程开工报审表审查合格3d内
B.收到工程开工报审表后
C.开工日期7d前
D.经建设单位认可后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第47题:工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
正确答案:查看最佳答案
第48题:某工程有5个施工过程,划分为3个施工殷组织固定节拍流水施工,流水节拍为2天,施工过程之间的组织间目间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是()天。
A.12
B.18
C.20
D.26
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:某工程发生质量事故,造成45人重伤,此次质量事故属于()。
A.特别重大质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故
正确答案:查看最佳答案
第50题:建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指()。
A.措施费
B.规费
C.企业管理费
D.其他直接费
正确答案:查看最佳答案
第51题:根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,保证只能由第三人提供,因此保证法律关系至少有三方参加。B项,一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此,D项也是错误的。
第52题:在工程建设中,勘察单位的()对本企业的勘察质量全面负责。
A.法定代表人
B.项目审核人
C.项目审定人
D.项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察单位的法定代表人对本企业的勘察质量全面负责,项目负责人对项目勘察文件负主要质量责任,项目审核人.审定人对其审核.审定项目的勘察文件负审核.审定的质量责任。
第53题:工程质量统计分析方法中,用来显示两种质量数据之间关系的是()。
A.因果分析图法
B.相关图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第54题:施工图设计文件审查是指()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:初步设计阶段要重视方案选择,初步设计应该是多方案比较选择的结果,其具体主要审核内容不包括()。
A.工艺流程.设备选型先进性.适用性.经济合理性
B.建设法规.技术规范和功能要求的满足程度
C.应业主要求协助组织初步设计的专家会审和整理及提出会审报告
D.技术参数先进合理性与环境协调程度,对环境保护要求的满足情况
正确答案:查看最佳答案
第56题:对分包商资格的审批由()负责。
A.业主
B.监理工程师
C.总包商
D.建设单位主管部门
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据现行工程量计量规范,清单项目的工程量应以()为准进行计算。
A.完成后的实际值
B.形成工程实体的净值
C.定额工程量数量
D.对应的施工方案数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:在制定检验批的抽样方案时,为合理分配生产方和使用方的风险,主控项目对应于合格质量水平的A和Β值均不宜超过()。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
第59题:质量事故技术处理方案,一般应委托()提出,由其他单位提供的技术处理方案,也应经该单位同意签认。
A.事故责任单位
B.建设单位
C.监理单位
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
第60题:保修期内,因不可抗力因素导致的损坏问,应先由()负责维修,()承担经济责任。
A.建设单位;建设单位
B.施工单位;建设单位
C.施工单位;政府部门
D.施工单位;参建各方按规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。
第61题:绘制()不是目的,而是要根据图中所反映的主要原因,制定改造的措施和对策,限期解决问题,保证产品质量。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
正确答案:查看最佳答案
第62题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中,不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外,经发包方书面同意,承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第63题:采用横道图表示建设工程进度计划的优点是()。
A.能够明确反映工作之间的逻辑关系
B.易于编制和理解进度计划
C.便于优化调整进度计划
D.能够直接反映影响工期的关键工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:()是设计阶段监理工作的核心任务。
A.编制施工监理计划
B.编制施工进度控制表
C.组织施工队入场
D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。
第66题:工程施工前,检验批的划分方案应由()审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:当采用招标方式进行设备采购时,项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。
A.建设单位
B.施工单位
C.工程项目主管部门
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,拟建工程范围还没有完全界定,承包商的投标价作为合同的目标成本,此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确,甚至以目标合同为基础也不够充分,而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第69题:在建安工程造价中,材料预算价格是指材料()的价格。
A.出厂
B.到施工操作地点
C.到施工工地仓库后出库
D.到施工工地仓库
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:施工过程中,出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时,综合单价的确定应以()的项目特征为准。
A.原设计图纸所示
B.清单描进
C.变更图纸所示
D.标准图集描进
正确答案:查看最佳答案
第71题:非节奏流水施工的特点是()。
A.施工段数大于施工过程数
B.相邻施工过程的流水步距不尽相等
C.专业队在各施工段的资源用量可调整
D.专业队在各施工段之间可能有间歇时间
正确答案:查看最佳答案
第72题:用以保证工程建设中各个环节相互衔接,确保工程项目按期投产或交付使用的是()。
A.投资计划年度分配表
B.工程项目进度平衡表
C.年度竣工投产交付使用计划表
D.工程项目一览表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:质量数据的收集中,抽样的具体方法中不包括()抽样。
A.分层
B.等距
C.成组
D.整群
正确答案:查看最佳答案
第74题:在建设工程竣工决算中,不计入新增固定资产价值的有()。
A.已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
B.勘察设计费
C.施工机构迁移费
D.其他在建的建筑安装工程造价
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《标准施工招标文件》,在施工过程中遭遇不可抗力,承包人可以要求合理补偿()。
A.工期
B.费用
C.利润
D.成本
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:某企业年初从金融机构借款3000万元,月利率1%,按季复利计息,年末一次性还本付息,则该企业年末需要向金融机构支付的利息为()万元。
A.360.00
B.363.61
C.376.53
D.380.48
正确答案:查看最佳答案
第77题:采用估计工程量单价合同时,最后工程的总价是按()计算确定的。
A.业主提出的暂估工程量清单及承包商所填报的单价
B.业主提出的暂估工程量清单及其实际发生的单价
C.实际完成的工程量及承包商所填报的单价
D.实际完成的工程量及其实际发生的单价
正确答案:查看最佳答案
第78题:监理工程师对施工组织发计进行审查时,应遵循()的原则。
A.质量第一.更全第一
B.进度第一.安全第一
C.效益第一.质量第一
D.进度第一.效益第一
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:在对实施的进度计划分析的基础上,进度计划的调整方法有()。
A.改变某些工作间的逻辑关系
B.缩短某些工作的持续时间
C.分析偏差对后续工作及总工期的影响
D.确定工程进展速度曲线
E.编制进度计划书
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据我国现行规定,施工图预算的编制可采用()两种计价方法。
A.工料单价法
B.实物法
C.扩大指标法
D.功能成本法
E.综合单价法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:竣工决算报告说明书的主要内容包括()。
A.开工和竣工时间,对完成工期的分析说明
B.各项财务和技术经济指标的分析
C.对工程事故的分析说明
D.工程建设的经验教训及有待解决的问题
E.对施工单位的评估
正确答案:查看最佳答案
第83题:某工程双代号时标网络计划如下图所示,***正确的结论有()。A.工作
A.关键工程b.工作
B.工作b的自自时差为2天c.工作
C.工作c的总时差为零d.工作
D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作
E.工作e的最早开始时间为第2天
正确答案:查看最佳答案
第84题:建设项目的设备及工器具投资包括()。
A.设备购置费
B.工器具购置费
C.进口设备检验及商验费
D.生产家具购置费
E.办公和生活家具购置费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第86题:根据现行计价规范,工程量清单适用的计价活动有()。
A.设计概算的编制
B.招标控制价的编制
C.投资限翱的确定
D.合同价款的约定
E.竣工结算的办理
正确答案:查看最佳答案
第87题:验收建筑工程地基与基础部分工程质量时,应由()参加。
A.施工单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.总监理工程师
D.勘察单位项目负责人
E.建设单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:建设工程组织流水施工时,影响施工过程流水强度的因素有()。
A.投入的施工机械台数和人工数
B.专业工种工人或施工机械活动空间人数
C.相邻两个施工过程相继开工的间隔时间
D.施工过程中投入资源的产量定额
E.施工段数目
正确答案:查看最佳答案
第89题:下列哪些属于监理公司在控制项目投资方面的业务内容()。
A.对拟建项目进行经济评价
B.编制设计概预算
C.协助建设单位与承建单位签订承包合同
D.签署工程付款凭证
E.执行工程承包合同
正确答案:查看最佳答案
第90题:在检验批量为N的一批产品中,随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1,则()。
A.d1≤c1,判定该批产品合格
B.d1≤c1,判定该批产品不合格
C.d1>c2,判定该批产品不合格
D.d1>c2,判定该批产品合格
E.c1
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:检验批检查的资料主要包括()。
A.工程测量.放线记录
B.验收申请报告
C.新材料的施工记录
D.隐蔽工程检查记录
E.施工过程记录和施工过程检查记录
正确答案:查看最佳答案
第92题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定,材料费包括(ABDE)。
A.供应价格
B.材料场内运输损耗
C.材料操作损耗
D.运杂费
E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用
正确答案:查看最佳答案
第93题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第94题:()是网络计划的关键线路。
A.总持续时间最长的线路
B.时标网络计划中无波形线的线路
C.全部由关键工作组成的线路
D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路
E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线
正确答案:查看最佳答案
第95题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中,属于发包人承担的有()。
A.在建工程的损失
B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)
C.施工机具的损坏损失
D.施工机具的停工损失
E.工程清理修复费用
正确答案:查看最佳答案
第96题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:生产设备基础符合()条件时,可检查验收。
A.预埋件数量和位置正确
B.设备基础二次灌浆完毕
C.砼强度达到要求
D.设备基础试压合格
E.设备基础断面尺寸.位置等符合图纸规范要求
正确答案:查看最佳答案
第98题:工程项目设计阶段对专业设计方案的质量控制重点是审核()等方面。
A.设计规模
B.设计参数
C.占地面积
D.设计标准
E.设备和结构选型
正确答案:查看最佳答案
第99题:FIDIC合同条件下的变更可包括()。
A.实施工程的顺序或时间安排的改变
B.任何工作内容的质量或其他特性的改变
C.任何部分工程的标高.位置和尺寸的改变
D.交他人实施的任何工作的删减
E.合同中包括的.一定构成变更的任何工作内容的数量改变
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明()。
A.作1-6的自由时差为2
B.工作2-3的自由时差为1
C.工作2-4为关键工作
D.工作2-5的自由时差为o
E.工作4-7的自由时差为1
正确答案:查看最佳答案
第101题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第102题:质量事故发生后,施工单位应提交质量事故调查报告,其内容应包括()。
A.质量事故发生的时间.地点.工程部位
B.质量事故发生的简要经过,造成工程损失状况,伤亡人数和直接经济损失的初步估计
C.质量事故发展变化的情况(其范围是否继续扩大,程度是否已经稳定
D.有关质量事故的观测记录.事故现场状态的照片或录像
E.质量事故发生的责任划分
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:投标报价工作的主要内容包括()。
A.复核或计算工程量
B.确定利润.风险费
C.确定报价的策略.方法
D.确定投标价格
E.确定单价,计算合价,确定分包工程费
正确答案:查看最佳答案
第104题:在施工阶段,监理人员在造价控制方面的业务内容包括()。
A.对设计变更方案进行技术经济比较
B.对工程量进行计量
C.编制施工组织设计方案
D.签署工程付款凭证
E.对工程造价目标进行风险分析,制定防范性对策
正确答案:查看最佳答案
第105题:基本预备费的计算基数包括()。
A.设备工器具购置费
B.工程建设其他费用
C.建筑安装工程费
D.铺底流动资金
E.与工程建设有关的费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第107题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第108题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时,应具备的条件包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告
D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书
E.有施工单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:社会评价的主要内容包括()。
A.互适性分析
B.社会风险分析
C.环境影响分析
D.社会影响分析
E.不确定性分析
正确答案:查看最佳答案
第110题:监理单位对某建设项目实施全过程监理时,需要编制的进度计划包括()。
A.总进度计划
B.各子项目进度计划
C.单位工程施工进度计划
D.年.季.月进度计划
E.设计工作分专业进度计划
正确答案:查看最佳答案
第111题:网络图的绘图规则有()。
A.不允许出现编号相同的节点
B.不允许出现无箭头的节点
C.不允许出现多个起始节点
D.不允许间断编号
E.不允许出现多个既有内向箭线.又有外向箭线的节点
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:施工阶段进度控制目标体系可按()进行分解。
A.计划期
B.年度投资计划
C.施工阶段
D.项目组成
E.设计图纸交付顺序
正确答案:查看最佳答案
第113题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第114题:某工作计划进度与实际进度如下所示,图中标明该工作()。
A.在第1周内按计划正常进行
B.在第2周末拖欠5%的任务量
C.在第3周后半周末按计划进行
D.第5周内实际进度拖后5%
E.截至检查日期实际进度拖后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:在组织流水施工时,用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数为时间参数,其主要包括()
A.流水节拍
B.流水强度
C.流水步距
D.施工面
E.流水施工工期
正确答案:查看最佳答案
第116题:项目可行性研究报告中,投资估算的主要内容包括()。
A.成本费用估算
B.流动资金估算
C.风险程度分析
D.投资估算表
E.建设投资估算
正确答案:查看最佳答案
第117题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新广东省监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第118题:以下属于双代号网络图的要素的是()。
A.工作
B.事件
C.线路
D.时间
E.工序
正确答案:查看最佳答案
第119题:在建设工程进度控制系统中,工程项目建设单位编制的进度计划包括()。
A.工程项目前期工作计划
B.工程项目施工进度计划
C.工程项目年度计划
D.施工准备工作计划
E.工程项目建设总进度计划
正确答案:查看最佳答案