[点击进入陕西西安监理工程师模拟题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某工程分为两个子项目,合同总价为4800万美元,其中子项目一的合同价为2100万美元,子项目二的合同价为2700万美元,合同工期为32个月,则工程建设强度为()万美元/年。
A.1560
B.1280
C.1800
D.2400
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:投标有效期应当从()开始计算。
A.发售招标文件
B.递交投标文件
C.提交投标文件的截止日
D.确定中标候选人之日
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第3题:设备工程投资管理的目的不仅仅在于将投资控制在限额之内,更重要的是要实现投资的最终目标是()。
A.对全寿命费用进行控制
B.对总工程进度进行控制
C.对总费用进行控制
D.对总工程质量进行控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:下列监理工程师质量控制措施中,属于技术措施的是()。
A.落实质量责任
B.制定协调程序
C.组织平行检验
D.优化信息流程
正确答案:查看最佳答案
第5题:监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括()。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,拟建工程范围还没有完全界定,承包商的投标价作为合同的目标成本,此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确,甚至以目标合同为基础也不够充分,而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第7题:在改建.扩建和维修工程中,对改建的部分应当重新编写工程档案,并在工程竣工验收后()个月内向城建部门移交。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
第8题:申请外商投资建设工程监理企业乙级资质的,由()审批。
A.国务院有关部门
B.工商行政管理部门
C.国务院建设主管部门
D.企业所在地省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门
正确答案:查看最佳答案
第9题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本,分别适用于()的委托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察
C.为设计提供勘察工作,仅涉及岩土工程
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程,包括取得岩土工程的勘察资料,对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。
第10题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)
第11题:在建设工程实施过程中,要避免不断提高质量目标的倾向,是质量控制()的要求。
A.全过程控制
B.全方位控制
C.系统控制
D.动态控制
正确答案:查看最佳答案
第12题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致,属于细微偏差。大型工程设备采购招标中,评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等,其中备品备件的价格可以包含在投标价内,也可以单独报价。
第13题:关于建设工程监理文件资料卷内排列要求的说法,正确的是()。
A.请示在前,批复在后
B.主件在前,附件在后
C.定稿在前,印本在后
D.图纸在前,文字在后
正确答案:查看最佳答案
第14题:由建设单位提出的工程变更处理中,()对建设单位要求的工程变更提出评估意见。
A.项目监理机构
B.施工单位
C.设计单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第15题:某新建项目,建设期为3年,共向银行贷款1200万元。其中:第1年400万元,第2年500万元,第3年300万元,年利率为5%。则该项目的建设期利息为()万元。
A.54.65
B.60.00
C.97.65
D.189.15
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长.增加的监理工作内容应视为()。
A.延续工作
B.附加工作
C.额外工作
D.非正常工作
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《招标投标法实施条例》,按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续依法必须进行招标的项目,若采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大,可经()认定后采用邀请招标方
A.项目审批.核准部门
B.建设单位
C.工程监理单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第19题:《建设工程质量管理条例》规定,()对国家重大技术改造项目实施监督检查。
A.国务院发展计划部门
B.国务院建设主管部门
C.国务院经济贸易主管部门
D.国务院技术监督主管部门
正确答案:查看最佳答案
第20题:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,属于可变更或者撤销合同还是属于无效合同,取决于()。
A.该合同违背真实意思的程度
B.该合同是否损害了国家利益
C.该合同的形式是否符合法律程序
D.视具体情况而定
正确答案:查看最佳答案
第21题:在计划性风险自留的损失支付方式中,不能充分体现其“计划性”的方式是()。
A.建立非基金储蓄
B.从现金净收入中支出
C.自我保险
D.母公司保险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:组建项目监理机构的步骤中,需最后完成的工作是()。
A.确定项目监理机构目标
B.确定监理工作内容
C.项目监理机构组织结构设计
D.制定工作流程和信息流程
正确答案:查看最佳答案
第23题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法,该方法在综合评标法的基础上,以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素,还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下,以评标价最低者作为中标人。
第24题:建设工程合同约定的质量目标()国家强制性质量标准的要求。
A.必须高于
B.应当高于
C.应当等于
D.不得低于
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时,定金则作为承担违约责任的一种方式。
第26题:2014年真题:建设工程平行承包模式下,需委托多家工程监理单位实施监理时,各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。
A.设计单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工总承包单位
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《招标投标法》,投标人在(),可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
A.提交投标文件的截止时间前
B.投标有效期内
C.评标截止时间前
D.评标开始前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:在实践中,往往把()阶段作为投资控制的重要阶段。
A.初步设计
B.方案设计
C.施工图设计
D.施工
正确答案:查看最佳答案
第29题:国务院建设行政主管部门()全国甲级工程监理企业的资质。
A.根据需要每年不定期审批
B.每年定期分批审批
C.每年定期集中审批一次
D.每二年定期集中审批一次
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《合同法》,工程设计合同属于()。
A.委托合同
B.技术合同
C.承揽合同
D.建设工程合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:影响建设工程投资的是()阶段。
A.方案设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于评标委员会的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定,成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取,但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目,可以由招标人直接确定。
第33题:在中外合营企业的注册资本中,外国合营者的投资比例一般不得低于()。
A.50%
B.40%
C.25%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:施工监理服务收费以建筑安装工程费分档定额计费方式收费的,其计费额为()。
A.工程概算中的建筑安装工程费
B.建筑安装工程费和设备购
C.施工预算中的建筑安装工程费
D.工程总造价
正确答案:查看最佳答案
第35题:甲公司经过资产重组分立为乙.丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是()。
A.乙.丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
B.乙.丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
C.乙.丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙.丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第36题:职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是()监理组织。
A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:在实施建设监理的工程上,最基本的要求是()。
A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故
B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故
C.减少一般性工程质量事故,杜绝工程质量重大事故
D.杜绝一般性工程质量事故,减少工程质量重大事故
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。
第39题:采用流程图法进行风险识别的关键在于找出()不同的风险因素或风险事件。
A.各组织或各目标
B.各目标或各主体
C.各主体或各步骤
D.各步骤或各阶段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第41题:下列不属于法人分类的是()。
A.社团法人
B.行政法人
C.基金法人
D.事业法人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。
第42题:监理工程师职业道德要求,监理人员不允许从事()。
A.工程咨询活动
B.工程设计活动
C.购配件销售业务
D.招投标活动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第44题:对内向监理单位负责,对外向业主负责的是()。
A.项目经理
B.项目监理机构
C.总监理工程师
D.专业管理工程师
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《招标投标法实施条例》,招标人最迟应在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.3
B.5
C.10
D.15
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:开标应当在()的主持下,在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
A.招标人
B.公证机构
C.建设行政主管部门
D.评标委员会
正确答案:查看最佳答案
第47题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第48题:根据《注册监理工程师管理规定》,注册监理工程师申请延续注册时不予注册的情形是()。
A.未达到注册监理工程师继续教育要求的
B.诚信聘用单位被降低资质等级的
C.聘用单位是施工企业的
D.注册有效期届满30日前申请延续注册的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:建设工程采用设计-施工总承包方式的不足是()。
A.工程质量控制难度大
B.工程进度控制难度大
C.工程造价控制难度大
D.建设单位承担较大风险
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:建设工程投资目标分解方法有()。
A.按建设工程的投资费用组成分解
B.按年度.季度分解
C.按建设目标分解
D.按建设工程实施阶段
E.按建设工程组成分解
正确答案:查看最佳答案
第51题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第52题:组织构成因素一般包括()。
A.管理模式
B.管理层次
C.管理跨度
D.管理部门
E.管理职能
正确答案:查看最佳答案
第53题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。
A.为贷款方确定贷款方案
B.对申请贷款的项目进行评估
C.为贷款方确定融资方案
D.对接受贷款方的还贷能力进行审查
E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督
正确答案:查看最佳答案
第54题:日前,将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A.拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
B.施工单位资质等级证明
C.堆放.清除废弃物的措施
D.拆除专业技术人员资格证书
E.拆除施工组织方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:《建设工程监理规范》规定,下列人员中的()均需具有监理工程师资格。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.子项目监理工程师
E.监理员
正确答案:查看最佳答案
第56题:在对建设工程投资.进度.质量三大目标之间的统一关系进行定量分析时,要注意以下问题:()。
A.采用全寿命分析方法
B.采用价值工程理论
C.掌握客观规律,充分考虑制约因素
D.对未来的.可能的收益不宜过于乐观
E.将目标规划和计划结合起来
正确答案:查看最佳答案
第57题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第58题:在下列工作中,属于施工准备阶段工作的是()。
A.招聘并培训生产人员
B.组织施工招标投标
C.征地.拆迁和平整场地
D.办理施工许可证
E.组织设备.材料定货
正确答案:查看最佳答案
第59题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第60题:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:()。
A.主体结构工程为合理使用年限
B.主体结构工程为10年
C.屋面防水工程为10年
D.屋面防水工程为5年
E.设备安装和装修工程为2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第62题:从国际工程市场的情况来看,工程咨询有以下发展趋势:()。
A.向全过程和全方位服务方向发展
B.逐渐取代工程承包
C.与工程承包相互渗透.相互融合
D.带动本国工程设备.材料和劳务出口
E.促进国际间工程领域的交流和合作
正确答案:查看最佳答案
第63题:质量控制目标包括()。
A.设计质量控制目标
B.材料质量控制目标
C.设备质量控制目标
D.土建施工工程质量控制目标
E.设备制造质量控制目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:下列控制活动,()属于监理方的“对投入的控制”。
A.施工方案审定
B.下达工程暂停令
C.对试块.试件现场取样并送验
D.工程计量
E.采取防偏措施
正确答案:查看最佳答案
第65题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第66题:监理目标控制基本原理要求,实施监理目标控制必须()。
A.首先确定监理措施
B.把前馈控制与反馈控制相结合
C.重视信息提取.加工.传递的全面.及时.准确性
D.要注意对实际输出值的检查分析
E.综合运用组织.技术.经济和合同手段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:在下列风险中,属于按风险产生原因划分的风险是()。
A.投机风险
B.政治风险
C.基本风险
D.经济风险
E.自然风险
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第69题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第70题:在一个组织中,下列哪句话是正确的()。
A.有职位就有职权
B.有职权就有职位
C.有职权就有职责
D.有职责就有职权
E.有职责就有职位
正确答案:查看最佳答案
第71题:监理单位在处理与承建单位的关系时()。
A.不越过业主独立作出决定
B.严格监督设计单位履行合同规定义务
C.要注意维护其合法权益
D.帮助其解决工作中出现的疑难问题
E.不可直接与其打交道
正确答案:查看最佳答案
第72题:监理实施细则()。
A.主要针对专业监理工作内容制定
B.目的在于指导项目监理工作
C.重点是明确具体监理工作方法
D.发挥监理工作“初步设计”作用
E.是监理的实施性业务文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第74题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第75题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第76题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第77题:监理单位可以提供()服务。
A.施工项目管理
B.设计项目管理
C.建设项目管理
D.决策咨询
E.工程地质.水文勘察
正确答案:查看最佳答案
第78题:工程项目监理中,总监理工程师主要承担()职责。
A.检查监督监理人员的工作
B.检查施工单位的工艺过程或施工工序
C.审核工程计量的数据和原始凭证
D.主持或参与工程质量事故的调查
E.审查和处理工程变更
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。