[点击进入2024版海南省海口二级注册建造师题目]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()
A.侵权
B.预期违约
C.合法行为
D.方解除合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是违约责任承担方式,预期违约
第1题:《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.30日
B.60日
C.15日
D.90日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,建设单位在领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
第2题:施工单位在施工过程中发现设计图纸有差错的,应当()。.
A.向建设单位提出修改意见
B.向设计单位提出修改意见
C.直接修改设计
D.继续按图施工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定,施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。
第3题:根据《劳动合同法》,用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。
A.4倍
B.3倍
C.2倍
D.1倍
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:·某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同,而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失,依据《合同法》的规定,该建筑公司于2007年3月8日得知自己有撤销权。则下列关于其撤销权消灭的表述中正确的是,该公司()。
A.2008年2月5日前未行使撤销权
B.2008年3月8日前未行使撤销权
C.未明确表示是否放弃撤销权
D.未明确表示是否继续履行该合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。P125。
第5题:关于建设工程价款优先受偿权的说法,正确的是()。
A.承包人对逾期支付建设工程价款的利息,约金.损害赔偿金等主张赔偿的,人民法院不予支持
B.建设工程价款优先受权与抵押权效力相当,优于其他债权
C.装饰装修工程的承包人,无权主张建设工程价款优先受权
D.建设工程价款优先受权的起算日为建设工程完工验收之日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B错。认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。C错。装饰装修工程的承包人,请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持,但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外。D错。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
第6题:施工合同中,承包人应当承担的赔偿损失是()。
A.未及时检查隐蔽工程造成的损失
B.转包.违法分包造成的损失
C.中途变更承揽工作要求造成的损失
D.未按照约定提供原材料.设备等造成的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包人应当承担的赔偿损失:(1)转让.出借资质证书等造成的损失;(2)转包.违法分包造成的损失;(3)偷工减料等造成的损失;(4)与监理单位串通造成的损失;(5)不履行保修义务造成的损失;(6)保管不善造成的损失;(7)合理使用期限内造成的损失。
第7题:《安全生产许可证条例》规定,除中央管理的建筑施工企业外,建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省。自治区。直辖市人民政府
D.省。自治区。直辖市人民政府建设主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许证管理规定。
第8题:项目经理部行为的法律后果由()承担。
A.企业法人
B.项目经理
C.企业法定代表人
D.项目经理部与企业法人分担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理部不具有法人资格,不能独立承担民事责任,项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表,其在行使职权时产生的法律后果应当由企业法人承担。
第9题:·当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。
A.代理人超越代理权订立的合同
B.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同
C.因重大误解而订立的合同
D.以合法形式掩盖非法目的的合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是可撤销合同。选项A属于效力待定合同,选项B属于无效的免责条款,选项C属于可撤销合同,选项D属于无效合同。
第10题:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人依法应当首先进行的程序是()。
A.委托勘察.设计单位制订技术加固措施
B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固.维修和补强
C.委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定
D.申请工程质量监督机构鉴定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固.维修等措施,重新界定使用期。据此,产权所有人依法应当首先进行的程序是C,这也是符合技术要求的。
第11题:某住宅小区施工时,承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误,承包方正确的做法是()。
A.仍按图纸施工
B.按经验继续施工
C.由施工单位技术人员修改图纸
D.向相关单位及时提出修改建议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错,有义务及时向设计单位提出,避免造成不必要的损失和质量问题。
第12题:根据《建筑法》,施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备,情节尚不严重的,应当给予的处罚是()。
A.吊销资质证书
B.责令改正,处以罚款
C.责令停业整顿
D.降低资质等级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。
第13题:二级建造师执业资格的注册管理机构是()。
A.国家住房和城乡建设部或其授权机构
B.国家人事部或其授权机构
C.省(自治区.直辖市)建设行政主管部门或其授权机构
D.省(自治区.直辖市)人事部门或其授权机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:住房和城乡建设部或其授权的机构为一级建造师执业资格的注册管理机构。省.自治区.直辖市建设行政主管部门或其授权的机构为二级建造师执业资格的注册管理机构。
第14题:关于节能技术进步的说法,正确的是()。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的,应当制定创新方案,并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当将循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究,安排财政性资金予以支持
正确答案:查看最佳答案
参考解析:利用财政性资金引进循环经济重大技术.装备的,应当执行消化.吸收和创新方案,报有关主管部门审批并由其监督实施
第15题:投标人对开标投诉的,依法应当先向()提出异议。
A.评标委员会
B.纪律检查委员会
C.有关行政监督部门
D.招标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议,其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。
第16题:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。
A.总则.分则.附则
B.总则.通用条件.专用条件
C.合同协议书.通用合同条款.专用合同条款
D.总则.正文.附件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程施工合同(示范文本)》,由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分组成。
第17题:从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位,按照其资质条件,划分为不同的资质等级,其中()不是所要求的资质条件。
A.注册资本
B.专业技术人员
C.规模大小
D.已完成的建筑工程业绩
正确答案:查看最佳答案
参考解析:从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本.专业技术人员.技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级。C项不是所要求的资质条件。
第18题:关于履约保证金的说法,正确的是()
A.中标人必须缴纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%
C.履约保证金是投标保证金的另一种表达
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的,视为放弃中标项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人履约保证金的,中标人应当提交,P87
第19题:诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过()年的,人民法院不予保护。
A.5
B.10
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
参考解析:从权利被侵害之日起超过20年的,人民法院不予保护。这就是说,权利人不知道或不能知道权利已被侵害,自权利被侵害之日起经过20年的,其权利也失去法律的强制性保护。
第20题:施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致整栋建筑倒塌,12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪.
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《刑法》第137条规定,建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役。并处罚金;后果特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。本题中施工单位“偷工减料,降低工程质量标准”属于工程重大安全事故罪的客观表现。
第21题:施工单位在施工中偷工减料,但情节较轻的,则应承担的法律责任是()。
A.责令改正
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》第74条规定,建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工.修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第22题:关于执行申请期间的说法,正确的是()。
A.申请执行的期间为6个月
B.法律文书规定分期履行的,自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定履行期间的,从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:申请执行的期间为两年。从法律文书规定履行期间的最后一日起算;法律文书规定分期履行的,从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的,从法律文书生效日起计算。
第23题:某施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致一栋建筑倒塌,1名工人被砸死,直接经济损失120万元。该行为属于()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,在生产.作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B项,安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪;C项,建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的属于重大安全事故罪,该题选择C项。
第24题:甲乙双方在合同条款达成一致后,甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效,当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月()日。
A.8
B.4
C.18
D.24
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同成立时指当事人完成了签订合同过程,并就合同内容协商一致。
第25题:根据《建筑业企业资质管理规定》,施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的,不予受理并给予警告,申请人在()内不得再次申请。
A.4年
B.3年
C.2年
D.1年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定,申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的,不予受理或者不予行政许可,并给予警告,申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。
第26题:关于投标报价的说法,正确的是()。
A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价
B.报价不可以低于成本,但可以高于最高投标限价
C.报价低于成本的,评标委员会应当否决其投标
D.报价可以低于成本,但不可以高于最高投标限价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程施工发包与承包计价管理办法》中规定,投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的,评标委员会应当否决投标人的投标。
第27题:关于招标程序和要求的说法,正确的是()。
A.依法必须进行招标的项目,招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜
B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,获得批准
C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款
D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:建筑业企业资质有效期届满,企业需要延续资质证书有效期的,申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:多建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满,企业需要延续资质证书有效期的,应该在资质证书有效期届满3个月前,申请办理资质延续手续。故选项D正确。
第29题:按照《标准化法》的规定,()是正确的。
A.国家标准就是强制性标准
B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准
C.保障人体健康.人身财产安全的标准,可以制定强制性标准
D.国家标准应当免费向社会公开标准文本
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《建设工程价款结算暂行办法》,实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是()。
A.发包人
B.总承包人
C.同级审计部门
D.同级财政部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制,发包人可直接进行审查,也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目,由同级财政部门审查。
第31题:关于担保的说法,正确的是()。
A.担保是用益物权的一种
B.担保的目的是保障特定债权实现
C.担保合同是主合同
D.反但保不适用《担保法》的规定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保与担保合同的规定,选项A,用益物权包括土地承包经营权,建设用地使用权,宅基地使用权和地役权。选项C,担保合同是主合同的从合同,参见教材P29-30
第32题::以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同,向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在鉴定国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和过程土地出让合同,向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
第33题:下列权利中,()是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心。
A.处分权
B.占有权
C.收益权
D.使用权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是处分权。处分权是指依法对财产进行处置,决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心。
第34题:当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的,第三名仲裁员由()。
A.仲裁委员会主任直接指定
B.已确定的2名仲裁员共同指定
C.当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定
D.仲裁委员会主任兼任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
第35题:当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有约定外()
A.合同不生效
B.合同无效
C.合同终止
D.不影响合同效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。
第36题:根据《绿色施工导则》,建筑垃极的再利用和回收率力争达到()。
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《绿色施工导则》规定,制定建筑垃圾减量化计划,如住宅建筑,每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用,()力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于50%。
第37题:下列不属于代理主要种类的是()。
A.委托代理
B.法定代理
C.转代理
D.指定代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理.法定代理和指定代理。
第38题:关于担任人民调解员的基本条件,正确的是()。
A.具有中级以上职称
B.自然人
C.热心人民调解工作
D.具有大学本科学历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:人民调解员由人民调解委员会委员和人民调解委员会聘任的人员担任。人民调解员应当具备的基本条件是:公道正派;(2)热心人民调解工作;(3)具有一定文化水平;(4)有一定的法律知识和政策水平;(5)成年公民。
第39题:关于施工许可的说法,正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管部门
B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《建筑法》的规定,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。据此,《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况,对限额进行调整,并报国务院住房城乡建设主管部门备案。P46
第40题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工企业工程安全不良行为的是()。
A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡
B.未按照节能设计进行施工
C.未对设计机构安全的试块.试件以及有关资料取样检测
D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项BC均属于工程质量不良行为
第41题:根据《安全生产法》,对于未真实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位可以()。
A.给予警告
B.吊销营业执照
C.责令限期改正
D.降低资质等级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:此种情况应责令限期整改,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处五万元以上十万元以下的罚款。
第42题:南于银行储蓄员的失误,导致某储户存折上多出54000元现金,储户没有表态便离开现场,下午结帐时银行发现款数不对,经查账发现该储户的帐目可能有问题,根据住址找到该储户,则储户的行为属于()。
A.不当得利
B.无因管理
C.合同
D.侵权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:不当得利是指没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。
第43题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,()承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
第44题:下列各项中,可以进行仲裁的纠纷是()。
A.监护纠纷
B.婚姻纠纷
C.继承纠纷
D.劳动纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《仲裁法》第3条规定,不能仲裁的纠纷包括:(1)婚姻.收养.监护.抚养.继承纠纷;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。故只有D项可以进行仲裁。
第45题:李某向王某借款10万元,约定3年一次还本付息,年利率为5‰李某提前1年将10万元归还王某,按照约定应支付利息()。
A.0.5万元
B.1.0万元
C.1.5万元
D.1.6万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于借款人提前还款的,一般应按照实际借款的期间计算利息,除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年,每年利息0.5万元,因而2年利息为1万元。
第46题::某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当()。
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验
D.重新更换
正确答案:查看最佳答案
参考解析:停工不到一年,复工时应报告;停工超过一年,检验后方可复工。
第47题:2013年3月1日,张某下班回家路过某建筑施工工地时,不幸被掉下的石灰粉包砸中,弄伤双眼,共花去医疗费8000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。
A.违约责任
B.不当得利
C.侵权行为
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定,建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害,所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。
第48题:设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元,合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人既约定违约金,又约定定金的,()一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金,双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。
第49题:因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。
第50题:甲乙双方的合同纠纷于2014年8月7日开庭仲裁,9月4日,经仲裁庭调解,双方达成了调解协议,10月4日仲裁庭根据调解协议制定了调解书,10月6日调解书交由双方签收,根据《仲裁法》有关规定,则下列说法正确的是()。
A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B.该调解书自2014年10月4日产生法律效力
C.若当事人签收调解书后,则申请人应撤回仲裁申请
D.申请人签收调解书后,申请人应撤回仲裁申请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《仲裁法》的规定,调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决。
第51题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故,负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.现场安全责任人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,施工单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时.如实地向负责安全生产监督管理的部门.建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。P244
第52题:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,()。
A.被代理人承担责任
B.代理人承担责任
C.被代理人和代理人负连带责任
D.代理人和被代理人按约定承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,由被代理人和代理人负连带责任。
第53题:建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响(),规定环境噪声污染的防治措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。
A.登记表
B.报告表
C.报审表
D.报告书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设项目环境噪声污染的防治。建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书,规定环境噪声污染的防治措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
第54题:下列概念中,()不属于法律意义上的物。
A.钢材
B.水泥
C.资金
D.建筑机械设备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法律意义上的物是指可为人们控制的并具有经济价值的生产资料和消费资料。财一般指资金及各种有价证券。
第55题:(1)建设主管部门履行监督检查职责时,无权()。
A.要求被检查单位提供工程质量的资料
B.进入现场进行检查,
C.要求被检查单位提供公司的规章制度
D.发现有影响工程质量的问题时,责令改正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设主管部门有权采取下列措施:要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;(3)发现有影响工程质暈的问题时,责令改正。
第56题:按照《劳动合同法》的规定,企业的集体合同南()与企业订立。
A.企业工会代表企业职工
B.企业每一名职工
C.企业10名以上职工
D.企业绝大部分职工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:企业职工一方与用人单位通过平等协商,可以就劳动报酬.工作时间.休息休假.劳动安全卫生.保险福利等事项订立集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立;尚未建立工会的用人单位,由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。
第57题:某建筑企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,则安全生产许可证届满时()。
A.必须再次审查,审查合格延期3年
B.不再审查,有效期直至发生死亡事故时终止
C.按照初始条件重新申请办理
D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,有效期延期3年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《安全生产许可证条例》的规定,企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。
第58题:按照《物权法》的规定,()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,将该动产或权利作为债权的担保。
A.抵押
B.质押
C.留置
D.保证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《担保法》.《物权法》的规定,质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖.变卖该动产或权利的价款优先受偿。
第59题:下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()。
A.警告
B.罚款
C.支付违约金
D.没收财产
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是民事责任的承担方式。警告.罚款属于行政责任,没收财产属于刑事责任,所以选项A.B.D均不正确。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:下列投标人投标的情形中,评标委员会应当否决的有()。
A.联合体未提交共同投标协议
B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
D.投标人主动提出了对投标文件的澄清.修改
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:有关评标委员会的规定,说法正确的有()。
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中,技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定,评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第62题:总承包单位应承担的法定安全责任有()。
A.分包合同应明确总分包双方的安全生产责任
B.负责上报施主生产安全事故
C.承担连带责任
D.自行完成主体结构的施工
E.自行完成各分却分项工程的施工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:完成分部分项工程可以交由分包单位完成,E项错误。
第63题:在下列情形下,用人单位不得解除劳动合同的有()。
A.劳动者被依法追究刑事责任
B.女职工在孕期.产期.哺乳期
C.患病或者负伤,在规定的治疗期内的
D.因工负伤并被确认丧失劳动能力
E.劳动者不能胜任工作,经过培训,仍不能胜任工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益,《劳动合同法》第42条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。故BCD选项正确。
第64题:关于建设工程保险的说法,正确的有()。
A.工程开工前,承包商应为建设工程办理保险,支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主,也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前,业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内,一般应包括一个试车考核期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程一切险。工程开工前,发包方(业主)应为建设工程办理保险,支付保险费用。承包方应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险。保险期限不能超过保险生效日及终止日。
第65题:下列分包合同无效的有()。
A.承包人承包了某土方开挖工程后,将其承包的工程全部分包给甲施工企业
B.承包人承包了某土建工程后,将工程的主体结构部分分包给乙施工企业
C.承包人承包了某十台设备安装工程后,将三台设备安装工程的劳务作业分包给丙劳务企业
D.分包人承包了某装饰装修工程后,将地面瓷砖铺设的工程再分包给丁施工企业
E.承包人承包了某基础工程后,将其全部分包给丙施工企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
第66题:下列法人中,属于特别法人的有()。
A.清华大学
B.京东股份有限公司
C.庆丰包子铺
D.北京市政府
E.华西村农业生产大队
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是法人的分类。选项A属于非营利法人;选项B属于营利法人;选项C属于营利法人。
第67题:根据《劳动合同法》,劳务派遣用工岗位具有()
A.替代性
B.铺助性
C.临时性
D.长期性
E.关键性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施。P133
第68题:甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同,甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。
A.电梯的瑕疵担保义务
B.权利瑕疵担保义务
C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务
D.受领标的物的义务
E.按照质量要求交付电梯的义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:出卖人的主要义务1.按照合同约定交付标的物的义务2.转移标的物所有权的义务3.瑕疵担保义务。
第69题:建筑施工企业的下列行为中,应作为不良行为记入其信用档案的有()。
A.超越本单位资质等级承揽工程
B.中标后不与建设单位签订合同,受到行政处罚
C.将承包的工程转包给他人被责令停业整顿
D.与建设单位经常发生合同履约纠纷
E.因工资纠纷被员工投诉
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,选项A.B.C应作为不良行为记入施工企业信用档案。然而,承包人与建设单位发生合同履约纠纷是难免的.只要双方依法解决,不能作为不良行为记录记入其信用档案.因工资纠纷被员工投诉.并不等于公司方就一定有违法行为,要以诉讼结果而论,也不能作为不良行为记入其信用档案。故选项A.B.C正确。
第70题:(1)关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位应当在工程竣工验收后3个月内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核.汇总。施工单位一般应提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。P289
第71题:行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为()。
A.不违反法律
B.不违反行政法规
C.不得违背社会公德
D.不得损害社会公共利益
E.不得违背风俗习惯
正确答案:查看最佳答案
第72题:无处分权人处分他人的财产,在()的情况下,该合同有效。
A.经过权利人追认
B.与其年龄相适应
C.与其智力相适应
D.与其精神健康状态相适应
E.无处分权人在订立合同后取得处分权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:无处分权人处分他人的财产,在经过权利人追认或者无处分权人在订立合同后取得处分权的情况下,该合同有效。
第73题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和承担费用
B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的,施工企业履行合同约定的责任,到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和建设单位承担费用,A错;因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏,先由施工企业负责维修,建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任,所以C错误P298-230
第74题:根据《合同法》,免除施工单位违约责任的情形有()。
A.施工单位因安全事故隐患,被监理工程师责令暂停施工,致使工期延误
B.因拖欠农民工工资,部分农民工停工抗议,致使工期延误
C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建,造成建设单位费用增加
D.由于战争,施工耽误暂停施工,致使工期延误
E.因迟延履行而遭遇洪水,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.
第75题:根据《合同法》应当采用书面形式的合同有()
A.建设工程勘察合同
B.委托合同
C.建设工程施工合同
D.承揽合同
E.建设工程设计合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程施合同的法定形式。《合同法》规定,建设工程合同应当采用书面形式。P106
第76题:关于建设用地使用权的说法,正确的有()。
A.建设用地使用权只可以在地上设立
B.建设用地使用权因出让合同生效而设立
C.住宅建设用地使用权期满自动续期
D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地
E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式。设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。
第77题:关于招标基本程序的说法,正确的有()。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,可以先行办理招标事宜,再履行审批手续
B.招标投标活动应当遵循公开.公平.公正和诚实信用的原则
C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜
D.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
E.委托招标代理机构应当采用招标方式进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A错误,先办理审批手续,后办理招标事宜。选项D错误,招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标,也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。选项E错误,无此表述。
第78题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,必须招标范围内的各类工程建设项目,达到下列标准之一必须进行招标的有()
A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万
B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万
C.施工单项合同估算价为人民币300万
D.项目总投资额为人民币3500万
E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版海南省海口二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,必须招标范围内的各类工程建设项目,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购,单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1).(2).(3)项规定的标准,但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第79题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。
A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准
B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准
C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。