2024版陕西省监理工程师考题

其他建筑考试安全员考试网 2024-1-24 14:12:29

[点击进入2024版陕西省监理工程师考题]

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:项目监理机构组织协调工作中，不属于内部协调内容的是()。

A.建立信息沟通制度

B.与政府建设行政主管机构的协调

C.及时交流信息.处理矛盾，建立良好的人际关系

D.明确监理人员分工及各自的岗位职责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.5

B.6

C.4

D.7

正确答案:查看最佳答案

第2题:在中外合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不得低于()。

A.50%

B.40%

C.25%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。

第4题:建设工程监理工作中最常用的协调方法是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程监理企业应按照合同的约定认真履行，这是其经营活动基本准则()的要求。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.科学

正确答案:查看最佳答案

第6题:工程建设监理合同履行过程发生争议时，业主与监理单位首选的解决争议方法应当是()。

A.协商解决

B.交主管部门协调

C.提交仲裁机关仲裁

D.法律诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第8题:监理实施细则需经()审批后实施

A.总监理工程师代表

B.工程监理单位技术负责人

C.总监理工程师

D.相应专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第9题:()应投保现场监理人员的意外伤害保险。

A.业主

B.监理人

C.施工方

D.设计方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:按照控制信息的来源，可将控制分为()。

A.事前控制和事后控制

B.前馈控制和反馈控制

C.开环控制和闭环控制

D.主动控制和被动控制

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。

第12题:除了要具有一定的专业学历外，参加监理工程师执业资格考试的另一个报名条件是要具有()。

A.复合型的知识结构

B.一定年限的工程建设实践经验

C.一定年限的监理工作实践经验

D.良好的职业道德

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:建设工程监理的()要求是一项国际惯例，工程师不得与任何妨碍他作为一种独立的工程师工作的商务活动有关。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。

第15题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商

C.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。

第16题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。

第17题:设立项目监理机构的前提工作是()。

A.确定监理目标

B.制定监理大纲

C.制定监理人员岗位职责

D.确定监理工作内容

正确答案:查看最佳答案

第18题:职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是()监理组织。

A.直线制

B.职能制

C.直线职能制

D.矩阵制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，下列监理职责中，属于监理员职责的是()。

A.处置生产安全事故隐患

B.复核工程计量有关数据

C.验收分部分项工程质量

D.检查进场的工程材料.构配件.设备的质量

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《建设工程文件归档整理规范》，下列监理文件资料中，监理单位不需要保存的是()。

A.预付款报审与支付

B.工程暂停令

C.工程开工令

D.不合格项目通知

正确答案:查看最佳答案

第21题:工程建设的各种规范.标准属于()。

A.工程外部环境资料

B.工程建设的法律.法规

C.政府批准的工程建设文件

D.工程实施过程中的有关信息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:在设计阶段，对投资控制和质量控制均有作用的工作是()。

A.优化设计

B.限额设计

C.技术经济分析

D.审核概算

正确答案:查看最佳答案

第23题:我国建设工程监理与相关服务收费根据建设项目投资额的不同情况，分别实行()。

A.市场调节价和企业协议价

B.宏观控制价和微观指导价

C.分类指导价和市场平均价

D.政府指导价和市场调节价

正确答案:查看最佳答案

第24题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。

第25题:风险识别的工作成果是()。

A.确定建设工程风险因素.风险事件及后果

B.定量确定建设工程风险事件发生概率

C.定量确定建设工程风险事件损失的严重程度

D.建立建设工程风险清单

正确答案:查看最佳答案

第26题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()。

A.工程建设强制性标准

B.监理规划

C.监理实施细则

D.施工验收规范

正确答案:查看最佳答案

第27题:监理的服务性是指监理人员用自己的知识.技能和经验.信息以及必要的试验.检测手段为建设单位提供()。

A.咨询服务

B.技术服务

C.管理服务

D.监督服务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:建设工程监理投标中，如果企业希望开拓市场，打入新的地区则应考虑()投标。

A.竞争型

B.生存型

C.盈利型

D.拓展型

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于风险等级可接受性评定的说法，正确的是()。

A.风险等级为大的风险因素是不希望有的风险

B.风险等级为中的风险因素是不可接受的风险

C.风险等级为小的风险因素是不可接受的风险

D.风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险

正确答案:查看最佳答案

第30题:注册监理工程师在执业活动中应履行的义务是()。

A.使用注册监理工程师称谓

B.依据本人能力从事相应的执业活动

C.本人执业活动进行解释和辩护

D.保证执业活动成果的质量，并乘担相应责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证设计质量，配合施工.按合同约定参加工程验收工作，是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。

第32题:由建设单位提出的工程变更处理中，()对建设单位要求的工程变更提出评估意见。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.设计单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第33题:建设工程监理投标文件的核心是()。

A.施工组织设计

B.监理大纲

C.监理规划

D.监理实施细则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

A.工程施工承包合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程勘察合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。

第35题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第36题:建设工程监理评标中采用“定性综合评估法”的优点是()。

A.能减少评估过程中的相互干扰

B.能增强评标的公正性

C.能集中体现各方的意见

D.能增加评标的透明度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:在委托监理合同实施中，监理单位应给予总监理工程师充分的授权，来充分体现建设工程监理实施()的原则。

A.权责一致

B.总监理工程师负责制

C.严格监理，热情服务

D.公正.独立.自主

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。

A.竣工财务决算报表

B.竣工财务决算说明书

C.竣工财务决算

D.竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第39题:工程监理文件资料组卷方法及要求中，文字材料按事项.专业顺序排列说法错误的是()。

A.请示在前.批复在后

B.印本在前.定稿在后

C.主件在前.附件在后

D.同一事项的请示与批复.同一文件的印本与定稿.主件与附件不能分开

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:在下列关于投机风险的表述中，正确的是()。

A.发生的概率较小

B.发生的概率较大

C.重复出现的概率较小

D.重复出现的概率较大

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于建设工程风险的损失控制对策的说法，正确的是()。

A.预防损失措施的主要作用在于遏制损失的发展

B.减少损失措施的主要作用在于降低损失发生的概率

C.制定损失控制措施必须考虑其付出的费用和时间方面的代价

D.制定损失控制措施只需考虑其付出的费用代价

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位()。

A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划

B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划

C.在设计阶段就应当编制总进度计划

D.在招标阶段就应当编制总进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:建设工程的目标控制是一个()。

A.循环过程

B.有限循环过程

C.无限循环过程

D.非循环过程

正确答案:查看最佳答案

第44题:建设工程监理向着全方位.全过程监理发展的导向是()。

A.市场供给

B.市场需求

C.宏观调控

D.经济实体

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第46题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批()

A.资金申请报告和概算

B.开工报告和施工图预算

C.初步设计和概算

D.项目建议书和开工报告

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。

第48题:采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由()加以归纳分类.整理分析。

A.最为权威的专家

B.建设单位负责人

C.总监理工程师

D.风险管理人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第51题:在下列情况中的()，业主可以直接委托工程监理企业。

A.外资工程

B.机密工程

C.规模较小的工程

D.大型工程

E.原工程监理企业续用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:建设工程风险的分解可以按以下途径进行:()。

A.目标维

B.时间维

C.方法维

D.结构维

E.因素维

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。

A.施工阶段全过程服务

B.全方位目标控制服务

C.合同咨询和索赔服务

D.技术咨询服务

E.工程设计服务

正确答案:查看最佳答案

第54题:建设工程监理实施原则有:()。

A.经济效益原则

B.权责一致原则

C.总监理工程师负责原则

D.公正.独立.自主原则

E.严格监理，热情服务原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:监理单位故意损害项目法人利益或因工作失误造成重大事故可能受到()。

A.警告处分

B.责令停业整顿处罚

C.收缴《监理工程师岗位证书》处罚

D.降低资质等级处罚

E.吊销资质证书或罚款处罚

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第57题:建设工程最常见的非保险转移有以下几种情况:()。

A.承包商将合同责任和风险转移给业主

B.业主将合同责任和风险转移给承包商

C.承包商进行合同转让或工程分包

D.第三方担保

E.抵押担保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第59题:建设工程监理规划的作用有()。

A.指导项目监理机构全面开展监理工作

B.监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据

C.监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据

D.监理规划指导具体监理业务的开展

E.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

正确答案:查看最佳答案

第60题:快速路径法可在下列模式中采用:()。

A.平行承发包模式

B.总分包模式c.项目总承包模式d.ｐｍ模式e.

C.项目总承包模式

D.ｐｍ模式

E.cｍ模式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:在下列内容中，属于施工阶段特点的有:施工阶段()。

A.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

B.是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段

C.施工质量对建设工程质量起保证作用

D.施工质量对建设工程质量起决定性影响

E.施工阶段合同关系复杂，合同争议多

正确答案:查看最佳答案

第62题:在以下内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式特征的是:()。

A.共同的目标

B.出于自愿

C.高层管理的参与

D.承包商承担大部分风险

E.信息的共享

正确答案:查看最佳答案

第63题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第64题:组织设计应遵循一些基本原则，包括下列的()原则。

A.集权与分权统一

B.专业分工与协作统一

C.动态相关

D.规律效应

E.才职相称

正确答案:查看最佳答案

第65题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第66题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第67题:EＰC模式的基本特征是()。

A.业主承担大部分风险

B.承包商承担大部分风险

C.总价合同

D.单价合同

E.业主或业主代表管理工程实施

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第69题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第70题:《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场管理员

E.现场技术人员

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据注册内容的不同，监理工程师的注册分为()。

A.专业注册

B.执业注册

C.初始注册

D.续期注册

E.变更注册

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第73题:监理大纲的主要内容是:()。

A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介

B.拟达到的三大控制的目标

C.拟采用的监理方案

D.将提供给业主的监理阶段性文件

E.估计所需的监理费用

正确答案:查看最佳答案

第74题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第75题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版陕西省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第76题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。

A.提高建设工程投资决策科学化水平

B.促进工程建设领域管理体制的改革

C.规范工程建设参与各方的建设行为

D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

E.实现建设工程投资效益最大化

正确答案:查看最佳答案

第77题:监理工程师在监理工作中，应遵守()基本原则，为业主提供良好的服务。

A.权责一致

B.严格监理

C.公正监理

D.热情服务