[点击进入2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于人民调解的说法,正确的是()。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织
B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力
C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的,不得起诉
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力,当事人应当按照约定履行。P342.
第1题:设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
第2题:某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。
A.2018年5月10日
B.2018年5月15日
C.2018年7月20日
D.2018年8月10日
正确答案:查看最佳答案
第3题:关于劳务派遣的说法,正确的是()
A.可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司拍到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间,其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量.派遣期限.劳动报酬和社会保险费的数额和支付方式以及违反协议的责任。
第4题:关于保险索赔的说法,正确的是()
A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()
A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案
B.负责向有关部门上报施工生产安全事故
C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()
A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有
C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:在施工合同中,就施工行为而言,债权人是()。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工企业
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
正确答案:查看最佳答案
第9题:下列不属于合同解除的特征是()。
A.合同的解除适用于合法的有效合同
B.合同解除须具备法律规定的条件
C.合同的解除须有解除的行为
D.合同解除后,合同还具有法律效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发行的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题
正确答案:查看最佳答案
第11题:某施工企业的下列工作人员中,有权要求公司签订无固定期限合同的是()。
A.张某在该企业连续工作满8年
B.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同,但因工负伤不能从事原工作
C.王某到该企业工作2年,并被董事会任命为总经理
D.赵某在该企业累计工作了12年,但中间曾离开过企业
正确答案:查看最佳答案
第12题:甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同,约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款,设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点,甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中,因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。
A.运输公司可以要求甲支付运费
B.运输公司可以要求乙支付运费
C.甲可以要求乙赔偿损失
D.乙可以要求甲支付设备款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》,诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中,能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。
A.3
B.2
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列人员中,不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
第15题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()
A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案
B.负责向有关部门上报施工生产安全事故
C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《招标投标法实施条例》,国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目,关于如何确定中标人的说法,正确的是()。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人
B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标,必须重新招标
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的,应当重新招标
正确答案:查看最佳答案
第18题:根据《建设工程质量管理条例》,建设单位在申领许可证之前,应当按照有关规定办理()
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是申请领取施工许可证的条件,AB选项没有,C选项应当是建设工程安全施工措施通过审查,不是办理审批手续。D选项是正确的。
第19题:某建设项目准备招标,据注册造价工程师估算合同价款为5000万元。根据《招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》规定,其投标保证金分别为()。
A.100万元.100万元
B.80万元.80万元
C.100万元.80万元
D.80万元.100万元
正确答案:查看最佳答案
第20题:负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施,除有危及生产安全的紧急情形外,应当提前()通知生产经营单位。
A.12小时
B.36小时
C.24小时
D.48小时
正确答案:查看最佳答案
第21题:某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为()
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月3日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《物权法》,不能设定权利质权的是()。
A.专利中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单;依法可以转让的股份.股票;(3)依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。P39
第23题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。
A.丙先行代为清偿
B.甲和丙**支付
C.甲先行支付
D.甲和丙**支付
正确答案:查看最佳答案
第24题:年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()
A.2024年6月12日
B.2024年6月15日
C.2034年6月12日
D.2035年6月16日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于民事诉讼审判程序的说法,正确的是()。
A.一审程序包括普通程序和特殊程序
B.必须以书面形式起诉
C.适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起6个月内审结
D.提交起诉状的同时提交全部证据
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于行政诉讼案件审理的说法,正确的是()。
A.行政诉讼期间,被诉行政行为停止执行
B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的,是否准许,由人民法院裁定
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
正确答案:查看最佳答案
第27题:下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第29题:发包人请求解除建设工程施工合同的,不予支持的情形是()。
A.承包人将承包的建设工程非法转包.违法分包的
B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
C.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
D.承包人在合同约定的期限内没有完工,在发包人催告的合理期限内完工的
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于法人应当具备条件的说法,正确的是()。
A.须经有关机关批准
B.有技术负责人
C.承担有限民事责任
D.应当有自己的名称和组织机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即()。
A.取消当事人继续教育记录,记入不良信用记录,对社会公布
B.撤销当事人注册证书
C.撤销当事人建造师资格证书
D.处以罚款
正确答案:查看最佳答案
第32题:建设工程合理使用年限是指从()之日起,工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。
A.施工许可证办理
B.预验收合格
C.工程竣工验收合格
D.质保期结束
正确答案:查看最佳答案
第33题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元,施工中施工单位仅投入50万元,其他费用挪用,后建设主管部门发现责令其整改,同时可处以()罚款。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.25万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的,由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定,责令限期整改,处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元,可处6万元至15万元罚款,因此B项最符合。
第34题:关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行暴(同音字)破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业,必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的,必须经国务院文物行政部门批准
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。
A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据施工许可制度的要求,建设项目因故停工,()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A.工程项目部
B.施工企业
C.监理单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。
A.同级工会代表
B.劳动行政部门代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员
正确答案:查看最佳答案
第38题:宋某将其房屋出租给陈某,房屋租赁合同约定租期1年,租金按月支付。期间,宋某因子女出国留学急需资金,便决定出售该房屋。对此,下列说法中错误的是()。
A.该租赁合同在房屋出售后即无效
B.宋某有权在租赁期出售房屋
C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利
D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《合同法》第230条规定:“出租人出卖租赁房屋的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利。”第229条还规定:“租赁物在租赁期间发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。”因此,本题中A选项是错误的说法。
第39题:关于建筑市场行为公布的说法,正确的是().
A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确实有效的,可以缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
第41题:实行开工报告制度的建设工程,其开工报告是指()。
A.施工单位向监理工程师提交的开工报告
B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告
C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告
D.施工单位项目部向公司总部提交的报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度,性质上与施工许可证审批制度相同,主要是审查建设单位应具备的开工条件,由建设单位向政府主管部门申报,选项B是正确的。
第42题:下列主体中,属于法人的是()。
A.某施工企业项目部
B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院
D.某乡人民政府
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:下列物权种类中,属于担保物权的是()。
A.抵押权
B.使用权
C.收益权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定,对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令改正,对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对()分别处以罚款。
A.建设单位和监理单位
B.监理单位和施工单位
C.建设单位和设计单位
D.建设单位和施工单位
正确答案:查看最佳答案
第45题:甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备,并在委托合同中明确了设备的生产厂家(为BIN公司).规格型号.价款.到货时间.地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后,乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而,交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M,同时还提供了另1台使用功能.技术参数等与设备M相近.价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约,乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用,但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间,设备N不能正常运转,导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此,下列选项中错误的是()。
A.甲可以向乙提出索赔要求b.应由
B.应由bin公司承担全部赔偿责任
C.乙的行为超越了代理权限
D.乙有委托事务报告义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《合同法》第406条规定,有偿的委托合同,因受托人的过错给委托人造成损失的,委托人可以要求其赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的,应当赔偿损失。本案中,乙公司未经甲公司同意白行替换设备,未尽到按指示处理委托事务和委托事务报告等义务,其行为超越了代理权限,应当承担赔偿责任。
第46题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除或终止劳动合同的是()
A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的
B.家庭无其他就业人员的
C.已签订无固定期限合同的
D.因工负伤,不在规定的医疗期内的
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《文物保护法》,属于受国家保护的文物的是()。
A.与历史事件有关的史迹
B.具有历史价值的壁画
C.古脊椎动物化石
D.古人类化石
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于总分包单位的质量责任的说法,正确的是()。
A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责
B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任
D.分包工程发生质量问题,建设单位只能向总承包单位请求赔偿
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。
A.软件著作权属于软件开发者
B.接受他人委托开发的软件,其著作权属于委托人所有
C.软件著作权需合理使用
D.自然人的软件著作权,保护期为自然人死亡后50年
正确答案:查看最佳答案
第51题:施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院给予支持的是()。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包,违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:以下关于债权和物权的说法不正确的是()。
A.债权的主体和内容及责任都具有相对性
B.物权是绝对权,债权是相对权
C.物权是相对权,债权是绝对权
D.债权为权利人请求特定义务人为或不为一定行为的权利
正确答案:查看最佳答案
第53题:按照上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中错误的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》
正确答案:查看最佳答案
第54题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同,由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故,致使货物受损,无法按期交货。关于责任承担的说法,正确的是()。
A.丙应向甲承担违约责任
B.甲只能向乙主张损害赔偿
C.丙应向乙承担违约责任
D.乙应自行承担货物损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。
A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人.总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师
B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%
C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查
正确答案:查看最佳答案
第56题:某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约,玻璃厂对要约的内容做了以下变更,其中属于要约非实质性变更的是()。
A.每块玻璃的尺寸
B.玻璃的透光标准
C.运输时为减少破碎,包装由木板变为铝合金,价格不变
D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿
D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:建设工程实行施工许可制度,主要是为了()。
A.调控同期开工项目的数量
B.调控同期在建项目的规模
C.防止施工单位违法转包工程
D.确保工程项目符合法定的开工条件
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于行政许可的说法,正确的是()
A.部门规章可以设定行政许可
B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证
C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项
D.行政许可可以统一办理或者联合办理
正确答案:查看最佳答案
第60题:甲与乙签订了仓储合同,约定合同签订后1周内甲将物品交乙保管,并向乙支付仓储费。第二天,丙找到乙,双方签订了仓储合同并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限,乙便通知甲取消为其保管物品的约定。对此,下列说法中正确的是()。
A.甲向乙交付物品时仓储合同才生效
B.仓储合同不以仓储物交付为要件
C.甲未交付物品,乙不承担违约责任
D.甲无权要求乙承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
正确答案:查看最佳答案
第62题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。
A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定
B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿
C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定
D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定
正确答案:查看最佳答案
第63题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.仲裁管辖
D.移送管辖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据代理权获得的方式不同,代理可分为指定代理.委托代理.法定代理。某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程投标活动,这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
第65题:在安装工程一切险中,保险人应当赔偿损失的是()。
A.自然磨损
B.维修保养
C.意外事故
D.盘点时发生的短缺
正确答案:查看最佳答案
第66题:施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中,可以得到支持的是()。
A.解除合同并赔偿损失
B.继续履行并解除合同
C.支付违约金和双倍返还定金
D.确认合同无效并支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于人身保险合同的说法,不正确的是()。
A.保险人对人寿保险的险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定
C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费费
D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同
正确答案:查看最佳答案
第69题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得法院支持的诉讼请求是()。
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。
A.获得防护用品权
B.获得保险赔偿权
C.拒绝违章指挥权
D.安全生产决策权
E.紧急避险权
正确答案:查看最佳答案
第71题:《建设工程质量管理条例》将违法分包的情形界定为()。
A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
B.建设工程总承包合同中有约定,又经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.分包单位将其承包的建设工程再分包的
D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
E.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。
A.填充墙的混凝土小型砌块
B.混凝土中使用的掺加剂
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件
D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料
E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:在民事诉讼证据认定中,不能单独作为认定案件事实依据的有()。
A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言
C.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言
D.无正当理由未出庭作证的证人证言
E.无法与原件.原物核对的复印件.复制品
正确答案:查看最佳答案
第74题:在行政复议期间,行政机关不停止执行具体的行政行为,但可以停止执行的是()。
A.被申请人认为需要停止执行的
B.行政复议机关认为需要停止执行的
C.申请人申请停止执行,行政复议机关认为要求合理,决定停止执行的
D.超越或者滥用职权的
E.具体行政行为明显不当的
正确答案:查看最佳答案
第75题:某工程项目未经竣工验收,发包人擅自使用后楼板出现裂缝,经鉴定是由于混凝土强度没有达到相应技术规范要求就投入使用,关于此项目质量责任的说法,正确的有()。
A.未经竣工验收使用此工程,由发包人承担责任
B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任
C.承包人应当负责返修,费用由发包人承担
D.造成发包人损失的,承包人不承担责任
E.承包人应当负责返修,费用由承包人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:根据《建设工程安全生产管理条例》,下列关于建设工程安全生产责任的说法,正确的是()。
A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节
B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准
C.建设单位应当将拆除工程的施工组织方案报送有关行政机关备案
D.监理单位应当审查施工单位编制的专项施工方案是否符合投资概算
E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。
A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准
B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准
C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。
第78题:关于安全专项施工方案审核的说法,正确的有()。
A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核
B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字
C.实行施工总承包的,专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字
D.不需专家论证的专项方案,经施工企业审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字
E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院,以解决双方争议纠纷。
A.被告住所地
B.合同备案地
C.合同签订地
D.合同履行地
E.原告住所地
正确答案:查看最佳答案
第80题:建筑工程的保修范围应当包括()。
A.地基基础工程.主体结构工程
B.屋面防水工程和其他土建工程
C.电气管线.上下水管线的安装工程
D.供热.供冷系统工程
E.门窗工程
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《中华人民共和国民法总则》关于法人的说法,正确的是()。
A.有法定代表人
B.法人承担民事责任后,法定代表人不再承担民事责任
C.分为营利法人.非营利法人.特别法人
D.营利法人的成立日期为营业执照签发日期
E.特别法人包括机关法人.农村集体经济组织法人等
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。
A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解
B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解
C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书
D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书
E.调解书一经制作,即发生法律效力
正确答案:查看最佳答案
第83题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法,正确的有()。
A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的,第三人承担主要责任
B.代理人不履行职责,应当承担民事责任
C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的,代理人承担主要责任
D.见代理的民事责任由被代理人承担
E.委托书授权不明的,责任由被代理人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是不当或违法代理行为应承担法律责任。A选项,第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的,第三任和行为人负连带责任。C选项,被代理人知道代理人行为违法而不反对的,代理人与被代理人负连带责任,E选项,委托授权书不明的,由代理人与被代理人承担连带责任。
第84题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。
A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险
B.工伤保险是非强制性保险
C.意外伤害保险是强制性保险
D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳
E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:根据《环境噪声污染防治法》,下列情形中,必须公告附近居民的夜间作业()。
A.抢修作业
B.抢险作业
C.因生产工艺上要求必须连续作业的
D.因特殊需求必须连续作业的
E.赶工作业
正确答案:查看最佳答案
第86题:《商标法》规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限,有()行为,均属侵犯注册商标专用权。
A.销售侵犯注册商标专用权的商品的
B.经商标专用权人许可自行制造他人注册商标标志的
C.销售伪造.擅自制造的注册商标标志的
D.未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的
E.未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的
正确答案:查看最佳答案
第87题:工程招标过程中,关于招标代理机构的行为及后果,说法正确的是()。
A.招标代理机构应当以自己的名义发布招标公告和组织评标
B.招标代理机构在招标人授权范围内实施的行为,与招标人承担连带责任
C.招标代理机构有权随时辞去委托,但造成招标人损失的应当赔偿损失
D.招标代理构需要将招标事务转委托他人代理的,应当经过招标人同意
E.招标代理机构超越授权实施的行为,投标人有理由相信其有代理权的,由招标人承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:根据《中华人民共和国民法总则》,下列关于诉讼时效的表述正确的是()。
A.普通诉讼时效期间通常为3年
B.特殊诉讼时效全是4年
C.权利的最长保护期限为20年
D.有特殊情况的,人民法院根据权利人的申请决定延长
E.诉讼时效期间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算
正确答案:查看最佳答案
第89题:甲建筑公司与乙清运公司达成口头协议,由乙清运甲建筑工地的废弃物。按《合同法》规定,乙公司的权利包括()。
A.循环利用废弃物
B.拒绝超载运输废弃物
C.要求甲支付清运费
D.合理控制装载量
E.将废弃物运往指定消纳点
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于安全生产许可证有效期的说法,正确的有()。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续
C.安全生产许可证有效期满需要延期的,施工企业应当于期满前1个月办理延期手续
D.施工企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,自动延期
E.安全生产许可证有效期延期3年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物,通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况,则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据《合同法》,下列关于承诺的说法,正确的是()。
A.承诺的通知到达要约人时合同成立
B.承诺通知一经发出不得撤回
C.承诺可对要约的内容作出实质性变更
D.承诺的内容应当与要约的内容一致
E.受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据《招标投标法实施条例》,关于资格审查下列说法正确的有()。
A.招标人编制的资格审查预审文件的内容违反法律.行政法规强制规定得到,投标人应当在修改资格预审文件后重新招标
B.资格预审文件的发售期不得少于5日
C.资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间,应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日
D.国有资金占控股或主导地位的依法招标项目,招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件
E.潜在投标人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审文件截止时间3日前提出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:建设单位将在建工程抵押给银行贷款,后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款,则下列关于承包人权利的说法中,正确的是()。
A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖,但不得对抗支付全部价款的买受人
B.承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C.承包人可不申请拍卖,而直接与发包人协商将工程折价
D.承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起6个月内提出
E.承包人因发包人违约所造成的损失可在工程拍卖所得中扣除
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定,工程质量不良行为的认定标准包括()。
A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的
C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的
D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的
E.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的
正确答案:查看最佳答案
第96题:某公司注册商标于2013年12月31日到期,下列说法中正确的是()。
A.如公司需要继续使用该商标,应当在2013年申请续展注册
B.如公司未能在2013年提出续展申请,该商标将被注销
C.如公司未能在2013年提出续展申请,可以给予6个月的宽展期
D.如公司未能在2014年6月30日前提出续展申请,其注册商标将被注销
E.公司可以在到期前提出续展注册,续展注册的有效期为20年。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《商标法》规定,注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的,注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。
第97题:工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。
A.建设单位
B.造价咨询单位
C.施工企业
D.建筑材料.构(配)件供应单位
E.设备供应单位
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。
A.某公司的职能部门
B.某市人民法院
C.某有限责任公司
D.自然人孙某
E.某建筑大学
正确答案:查看最佳答案
第99题:关于担保的说法,正确的有()。
A.担保是用益物权的一种
B.担保的目的是保障特定债权的实现
C.主合同无效,担保合同可以另外约定有效
D.主合同无效,担保合同有效
E.反担保不适用《担保法》的规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!