[点击进入西藏自治区监理工程师试卷]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。
A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标,投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标,投标人只针对本次招标报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货,不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时,可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包,可以投1个或其中的几个合同包,但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。
第1题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证设计质量,配合施工.按合同约定参加工程验收工作,是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第2题:同一风险由不同的人识别,结果可能会有较大的差异。这表明风险识别具有()。
A.主观性
B.个别性
C.复杂性
D.不确定性
正确答案:查看最佳答案
第3题:建设单位对所需服务提出的要求,是工程监理单位编制投标文件的依据是()。
A.竣工文件
B.投标文件
C.施工文件
D.招标文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:进行风险管理时,确定客观概率的方法不包括()。
A.演绎法
B.归纳法
C.统计法
D.导出法
正确答案:查看最佳答案
第5题:生产单位提前进厂参加施工.设备安装.调试的人员,其工资.工资性补贴等费用应从()中支付。
A.建筑安装工程费
B.设备工器具购置费
C.建设单位管理费
D.生产准备费
正确答案:查看最佳答案
第6题:在建设工程目标控制的措施中,()是其他各类措施的前提和保障。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《招标投标法》,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
A.10
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
第8题:在委托监理合同中,()约定监理工程师负责管理建设工程安全生产。
A.必须
B.应当
C.可以
D.不会
正确答案:查看最佳答案
第9题:监理工程师在下列那一种情况下,要被收缴证书,且四年内不许参加监理工程师资格考试()。
A.以个人名义承接监理任务
B.未经批准从事监理业务
C.转让监理业务
D.以不正当手段取得《监理工程师资格证书》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),下列施工单位报审.报验用表中,需要由专业监理工程师审查,再由总监理工程师签署意见的是()。
A.单位工程竣工验收报审表
B.费用索赔报审表
C.分部工程报验表
D.工程材料.构配件.设备报审表
正确答案:查看最佳答案
第11题:为了有效控制建设工程质量.造价.进度三大目标,可采取的技术措施是()。
A.审查.论证施工组织设计
B.建立健全实施动态控制的组织机构.规章制度和人员
C.选择合理的承发包模式和合同计价方式
D.编制和实施资金使用计划
正确答案:查看最佳答案
第12题:《建设工程质量管理条例》规定.施工单位的质量责任和义务有()。
A.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
B.施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错
C.施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位
D.施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:下列可能造成第三者责任损失的是()。
A.投资风险和进度风险
B.进度风险和质量风险
C.质量风险和安全风险
D.安全风险和投资风险
正确答案:查看最佳答案
第14题:《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时()。
A.下达停工指令
B.报告建设单位
C.报告安全监督部门
D.报告质量监督部门
正确答案:查看最佳答案
第15题:从管理理论和方法的角度看,我国的建设工程监理与国际上通称的建设项目管理是一致的。我国的建设工程监理是()。
A.建设项目管理
B.建设单位项目管理
C.建设单位或承建单位项目管理
D.专业化.社会化的建设单位项目管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据监理规划,由专业监理工程师编写,并经总监理工程师批准,针对工程项目某一专业或某一方面监理工作的操作性文件是()。
A.监理规范
B.监理实施细则
C.监理大纲
D.监理手册
正确答案:查看最佳答案
第17题:组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为()。
A.组织行为
B.组织设计
C.组织结构
D.组织模式
正确答案:查看最佳答案
第18题:根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令,监理单位的资质等级()。
A.一年核定一次
B.二年核定一次
C.三年核定一次
D.四年核定一次
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:在风险事件发生后,风险管理的目标是()。
A.使潜在损失最小
B.减少忧虑价值
C.使实际损失最小
D.选择最佳的风险对策组合
正确答案:查看最佳答案
第20题:下列不属于风险管理主要环节的是()。
A.投机风险
B.风险识别
C.风险分析与评价
D.风险对策的实施
正确答案:查看最佳答案
第21题:风险损失的衡量就是定量确定()的大小。
A.风险发生概率
B.风险客观概率
C.风险损失值
D.风险量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:建设工程监理评标中采用“定性综合评估法”的优点是()。
A.能减少评估过程中的相互干扰
B.能增强评标的公正性
C.能集中体现各方的意见
D.能增加评标的透明度
正确答案:查看最佳答案
第23题:某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
正确答案:查看最佳答案
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第24题:监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括()。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。
A.工程施工承包合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程设计合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。
第26题:监理工程师应针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息,这体现了建设工程信息管理工作的()。
A.有效性原则
B.时效性原则
C.标准化原则
D.定量化原则
正确答案:查看最佳答案
第27题:处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是()。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。
第29题:关于平行检验的说法,正确的是()。
A.平行检验是项目监理机构控制施工质量的工作之一
B.平行检验仅指对工程实体的量测检验
C.平行检验人员应根据施工单位自检情况填写检验结论
D.平行检验是指项目监理机构对施工单位自检结论的核验
正确答案:查看最佳答案
第30题:增值税的计算中,组成计税价格有()。
A.进口代理手续费
B.海关监管手续费
C.关税完税价格
D.增值税
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:监理工程师办理变更注册后,()内不能再次进行变更注册。
A.3年
B.2年
C.1年
D.半年
正确答案:查看最佳答案
第32题:在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是()。
A.投入
B.产出
C.反馈
D.纠正
正确答案:查看最佳答案
第33题:建设工程归档工程文件应按()组卷。
A.建设工程
B.单项工程
C.单位工程
D.分部工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动,多表现为完成一定的工作,或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第35题:建设工程风险识别的结果是()。
A.建设工程风险分解
B.识别建设工程风险后果
C.建立建设工程初始风险清单
D.建立建设工程风险清单
正确答案:查看最佳答案
第36题:为了公平地维护项目法人和被监理单位的合法权益,监理单位开展工作时,应坚持()。
A.公正.独立.自主原则
B.客观.公正.服务原则
C.科学.公正.自主原则
D.科学.公正.服务原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》,需要在专用条件中约定的委托人义务是()。
A.对监理人的授权范围
B.向监理人提供财产的清单
C.要求监理人提供工程监理的依据
D.派遣委托人代表的姓名和职责
正确答案:查看最佳答案
第38题:下列方法中,具有合同效力的监理组织协调方法是()。
A.会议协调法
B.书面协调法
C.情况介绍法
D.交谈协调法
正确答案:查看最佳答案
第39题:建设工程监理向着全方位.全过程监理发展的导向是()。
A.市场供给
B.市场需求
C.宏观调控
D.经济实体
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:每一项监理工作的具体目标都应确定,完成的时间也应有明确的限定,从而能通过书面资料对建设工程监理工作及其效果进行检查和考核,这是监理工作()的体现。
A.工作的时序性
B.职责分工的严密性
C.完成目标的准确性
D.工作目标的确定性
正确答案:查看最佳答案
第41题:一方面总监理工程师掌握所有的监理大权,各专业监理工程师只是其命令的执行者,另一方面各专业管理工程师在总监理工程师的授权下,在各自管理的范围内有足够的决策权,这主要体现的是项目监理机构组织设计的()原则。
A.专业分工与协作统一
B.权责一致
C.管理跨度与管理层次统一
D.集权与分权统一
正确答案:查看最佳答案
第42题:项目监理机构在编制监理规划时,应制定旁站方案,明确旁站的范围.内容.程序和旁站人员职责等,现场监理人员必须按此执行并根据方案的要求,有()地进行检查,将可能发生的工程质量问题和隐患加以消除。
A.综合性
B.针对性
C.可操作性
D.指导性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度,建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务,下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务,工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务,工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第44题:建设工程质量控制要避免不断提高质量目标的倾向,确保基本质量目标的实现,并尽量发挥其对投资目标和进度目标实现的积极作用,这表明对建设工程质量应进行()控制。
A.前馈
B.系统
C.全过程
D.全方位
正确答案:查看最佳答案
第45题:新设立的工程监理企业,其资质等级()。
A.按照最低等级核定
B.按照最低等级核定,并设1年的暂定期
C.按照所达到的资质等级标准核定
D.按照所达到的资质等级标准核定,并设1年的暂定期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:监理人更换项目监理机构专业监理工程师,应遵循的原则是()。
A.不少于现有人员数量
B.不增加监理酬金
C.不低于现有资格与能力
D.不超过现有监理成本
正确答案:查看最佳答案
第47题:按照《建设工程监理规范》的规定,施工阶段,项目总监理工程师可将()工作委托给总监理工程师代表。
A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员
B.组织编写监理月报.监理工作总结,组织质量监理文件资料
C.审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收
D.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据建设工程进度控制早期控制的思想,建设单位()。
A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划
B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划
C.在设计阶段就应当编制总进度计划
D.在招标阶段就应当编制总进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第51题:《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体,包括()。
A.县级以上建设主管部门
B.建设单位
C.勘察.设计单位
D.施工单位
E.工程监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第53题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第54题:监理工程师的法律责任的表现行为主要有()。
A.违法行为
B.违约行为
C.违规行为
D.违纪行为
E.违背职业道德的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第56题:下列控制活动,()属于监理方的“对投入的控制”。
A.施工方案审定
B.下达工程暂停令
C.对试块.试件现场取样并送验
D.工程计量
E.采取防偏措施
正确答案:查看最佳答案
第57题:监理工作规范化体现在()。
A.人员组成固定性
B.工作的时序性
C.档案资料的完整性
D.职责分工的严密性
E.工作目标的确定性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是()监理组织。
A.按子项目分解的
B.按建设阶段分解的
C.职能制
D.直线职能制
E.矩阵制
正确答案:查看最佳答案
第59题:质量控制目标包括()。
A.设计质量控制目标
B.材料质量控制目标
C.设备质量控制目标
D.土建施工工程质量控制目标
E.设备制造质量控制目标
正确答案:查看最佳答案
第60题:在下列风险中,属于按风险产生原因划分的风险是()。
A.投机风险
B.政治风险
C.基本风险
D.经济风险
E.自然风险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第62题:在采用EPC模式时,应具备以下条件:()。
A.有完整.足够详细的设计图纸
B.给投标人充分的资料和时间
C.业主直接按照合同规定向承包商支付工程款
D.业主代表不能过分干预承包商的工作
E.业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
第63题:《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场管理员
E.现场技术人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:建设工程风险的分解可以按以下途径进行:()。
A.目标维
B.时间维
C.方法维
D.结构维
E.因素维
正确答案:查看最佳答案
第65题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第66题:为了使我国建设工程监理在工程建设领域发挥更大的作用,至少应从以下几个方面发展:()。
A.加强法制建设,走法制化的道路
B.以市场需求为导向,向全方位.全过程监理发展
C.加强宣传,全面提升工程监理企业的社会地位
D.适应市场需求,优化工程监理企业结构
E.加强培训工作,不断提高从业人员素质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
第68题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。
第69题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。
第70题:监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未受到支付单据,业主又未对监理单位提出任何书面意见时,()。
A.监理单位可向业主发出终止合同通知
B.26天后可自行终止合同
C.终止合同通知发出56天后仍未答复,可终止合同
D.监理单位继续正常履行合同
E.有权得到业主所给的拖欠酬金利息
正确答案:查看最佳答案
第71题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第72题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第73题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第74题:在将目标的实际值与计划值进行比较时,要注意以下几点:()。
A.明确目标实际值与计划值的内涵
B.合理选择比较对象
C.确定比较工作的人员
D.建立目标实际值与计划值的对应关系
E.确定衡量目标偏离的标准
正确答案:查看最佳答案
第75题:设立监理单位的资质审查要注重以下条件,即()。
A.从事过监理业务的人员比例达到规定要求
B.单位负责人资格条件符合要求
C.申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性
D.构成经济实体
E.非专业技术人员比例符合规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:工程建设监理合同的主要条款是:()。
A.监理的范围和内容
B.双方的权利和义务
C.监理费的计取与支付
D.违约责任
E.双方约定的其他事项
正确答案:查看最佳答案
第77题:《建筑法》关于建筑许可的规定包括对()的规定。
A.建筑工程施工许可
B.建设单位应具备的条件
C.从事建筑活动的单位应具备的条件
D.从事建筑活动的专业技术人员执业资格
E.从事建筑活动的专业技术人员执业资质
正确答案:查看最佳答案
第78题:工程进度事中控制过程中应重点做好下列工作:()。
A.编制项目实施总进度计划
B.建立工程进度状况监理日志
C.工程进度检查
D.按合同要求进行工程计量验收
E.进度计量签证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。