贵州省监理工程师模拟真题

其他建筑考试安全员考试网 2024-4-13 8:19:50

[点击进入贵州省监理工程师模拟真题]

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据，属于()。

A.工程项目一览表

B.工程项目总进度计划

C.投资计划年度分配表

D.年度建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后

正确答案:查看最佳答案

第2题:固定节拍流水施工的特点是()。

A.所有专业队只在第一段采用固定节拍

B.所有施工过程在各个施工段的流水节拍均相等

C.专业队数等于施工段数

D.各个专业队在各施工段可间歇作业

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列关于线路.关键线路和关键工作的说法错误的是()。

A.总持续时间最长的线路称为关键线路

B.关键线路上的工作称为关键工作

C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点

D.在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。

A.再次发布招标公告进行招标

B.降低对投标人的资格要求再次招标

C.降低工程质量标准再次招标

D.采用直接发包形式委托施工任务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。

第6题:某项目设备购置费800万元，物价上涨预备费50万元，建设期贷款利息50万元，建安工程费1000万元，基本预备费50万元，工程建设其他费用100万元，则该项目的静态投资部分为()万元。

A.1800

B.1850

C.1900

D.1950

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，下列哪一项()是可以明显地看出的。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.项目总的实际进展情况

D.导致进度拖延的原因

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程项目质量控制的基本原则是()。

A.精心施工，质量第一

B.质量第一，用户至上

C.以预防为主，防患于未然

D.坚持质量标准，严格检查

正确答案:查看最佳答案

第9题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第10题:根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()

A.材料生产厂家

B.保修期限

C.材料供应单位

D.合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第11题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。

A.质量不满足合同要求的

B.承包商不履行保险费用的

C.对超额利润的

D.对指定分包商的

正确答案:查看最佳答案

第12题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4.2.6天，该工程的流水施工工期为()天。

A.28

B.20

C.16

D.14

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

A.资源使用均衡时工程总成本最低

B.工程总成本固定条件下最短工期安排

C.按要求工期寻求最低成本的计划安排

D.工期固定条件下工程总成本最低

正确答案:查看最佳答案

第14题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。

A.已完工程实际投资

B.拟完工程计划投资

C.未完工程计划投资

D.拟完工程实际投资

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列计算进口设备关税正确的公式是()。

A.完税价格×关税税率

B.fob价×关税税率

C.(fob价＋国际运费)×关税税率

D.(fob价＋国际运费＋运输保险费＋银行财务费＋外贸手续费)×关税税率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)投标的工程，完全不得作为竞争性费用的部分是()。

A.规费

B.分部分项工程费

C.措施项目费

D.其他项目费

正确答案:查看最佳答案

第17题:在工程预付款的额度中，包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个()。

A.单项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.子分部工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程，发包方宜采用()合同。

A.纯单价

B.固定总价

C.估算工程量单价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

第20题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

正确答案:查看最佳答案

第21题:工程项目竣工验收一般分()两阶段进行。

A.施工单位预验收和正式验收

B.单项工程验收和全部验收

C.工程项目的实体质量验收和工程竣工资料验收

D.分部工程验收和单位工程验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是()。

A.承担货物装船后的一切费用和风险

B.负责租船或订舱

C.负责提供有关装运单据

D.负责办理保险及支付保险费

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第24题:根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以()为准进行计算。

A.完成后的实际值

B.形成工程实体的净值

C.定额工程量数量

D.对应的施工方案数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:用于工程的进口材料.构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由()提出联合检查验收申请。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第26题:在非节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是()。

A.累加数列错位相减取大差法

B.累加数列错位相加取小和法

C.累加数列对应相减取大差法

D.累加数列对应相减取小差法

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第28题:根据《标准施工招标文件》，在施工过程中遭遇不可抗力，承包人可以要求合理补偿()。

A.工期

B.费用

C.利润

D.成本

正确答案:查看最佳答案

第29题:审查施工图预算的重点应该放在()等方面。

A.审查文件的组成

B.审查总设计图和工艺流程

C.工程量计算是否准确.预算单价套用是否正确.各种取费标准是否符合现行规定

D.审查项目的“三废”治理

正确答案:查看最佳答案

第30题:在实际工程实施质量控制时，通常是由施工承包单位在()施工前制定施工计划时，就选定设置质量控制点，并在相应的质量计划中进一步明确哪些是见证点。

A.分部工程

B.检验批

C.分项工程

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:某工程钢筋混凝土带型基础的工程量为60立方米，已知直接费等于2.6万元，间接费率为9％，利润率6％，税率3.41％(假定其余费用项目不计)，则该分项工程的利润应为()万元。

A.0.156

B.0.160

C.0.170

D.0.234

正确答案:查看最佳答案

第32题:某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为()天。

A.2和22

B.2和30

C.4和28

D.4和36

正确答案:查看最佳答案

第33题:某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第()天。

A.6

B.8

C.11

D.13

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相同的部分可采用()审查施工图预算。

A.标准预算审查法

B.对比审查法

C."筛选"审查法

D.重点审查法

正确答案:查看最佳答案

第35题:工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报()认可。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目监理机构

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第37题:在施工招标阶段，监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查，重点了解的内容包括()。

A.人员素质

B.管理水平

C.施工安全

D.开展全面质量管理情况

正确答案:查看最佳答案

第38题:监理工程师控制工程建设进度时，采取经济措施的主要目的是为了()。

A.保证物资供应

B.确定费用补偿额

C.保证资源均衡使用

D.保证资金供应

正确答案:查看最佳答案

第39题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理，与会各方会签。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和()。

A.可修复的质量缺陷

B.永久质量缺陷

C.可整改质量缺陷

D.不可整改质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

第41题:工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改.早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

正确答案:查看最佳答案

第42题:建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人()。

A.措施费

B.规费

C.直接工程费

D.企业管理费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.检验特殊性

D.终检局限性

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列()不属于试验室的检查应包括的内容。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

C.试验室管理制度

D.试验材料验收结果

正确答案:查看最佳答案

第45题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在工程建设国家标准与行业标准中，某些用粗体字表达的条文指的是()。

A.工程建设强制性标准

B.工程建设通用性标准

C.工程建设一般标准

D.工程建设特殊标准

正确答案:查看最佳答案

第47题:发生工程质量事故后，《工程暂停令》由()签发。

A.工程质量监督机构

B.总监理工程师

C.建设单位技术负责人

D.设计单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第49题:监理工程师控制质量的目的是()。

A.维护业主的建设意图，保证投资的经济效益

B.维护社会公共利益

C.保证技术法规和标准的贯彻执行

D.体现政府对工程项目的管理职能

正确答案:查看最佳答案

第50题:某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为()。

A.9.18%

B.13.53:%,.

C.21.96%

D.32.55%

正确答案:查看最佳答案

第51题:建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。

A.设计概算

B.施工图预算

C.建安工程承包合同价

D.投资估算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:生产能力指数法是估算生产装置投资的常用方法。若拟建项目或装置与类似项项目或装置的规模差不大，生产规模比值在()之间，则指数N的取值近似为1。

A.0.5~1

B.0.5~2

C.1~2

D.0.1~1

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第54题:工程设计变更由()审查准。

A.业主

B.监理工程师

C.原设计单位

D.造价工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

第56题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第57题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。

第58题:某工程项目采用两阶段设计，当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，宜采用()编制建筑工程概算。

A.概算指标法

B.预算单价法

C.扩大单价法

D.造价指标法

正确答案:查看最佳答案

第59题:人工消耗量的确定，首先是根据()，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定额时间。

A.企业环境

B.企业历史数据的统计分析

C.实地考察

D.市场环境

正确答案:查看最佳答案

第60题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查，宜采用的审查方法是()。

A.对比审查法

B.分组计算审查法

C.标准预算审查法

D.重点审查法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化，但分部分项工程的合同单价不变，结算支付时以()为依据。

A.清单中的工程量

B.实际完成工程量

C.预算工程量

D.计划完成工程量

正确答案:查看最佳答案

第62题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是()。

A.改进施工工艺和施工技术

B.实行包干奖励，提高奖金数额

C.采用更先进的施工机械

D.增加劳动力和施工机械的数量

正确答案:查看最佳答案

第63题:建筑工程管理(CM)方法的特点是()。

A.使设计与施工能够充分搭接，实现分期分批交付使用

B.待施工图设计全部完成后，再分阶段施工，分期分批交付使用

C.分阶段进行施工图设计，待工程全部竣工后一并交付使用

D.使设计与施工能够充分搭接，待工程全部竣工后一并交付使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:质量管理体系文件中()的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化.补充和衔接。

A.质量手册

B.程序文件

C.记录表格

D.作业指导书

正确答案:查看最佳答案

第65题:样本数据的子样平均值表示数据的()。

A.分散程度

B.集中位置

C.相对波动程度

D.相互协调程度

正确答案:查看最佳答案

第66题:分包单位资格报审表十的审核意见应自()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36，单方造价为1200元，重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28，单方造价为1250元，重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15，单方造价为1230元，重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12，单方造价为1180元，重要系数为0.3215。其最佳方案是()。

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案

正确答案:查看最佳答案

第68题:()是建设工程进度控制的总目标。

A.建设项目按预定的时间动用

B.建设项目按预定的时间提前交付使用

C.资源优化配置

D.建设工期

正确答案:查看最佳答案

第69题:价值工程的核心是()。

A.项目成本分析

B.降低项目价格

C.提高项目(或产品)价值

D.增加产品功能

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:对于涉及工程结构设计文件修改的设计变更，应由()进行修改。

A.施工图审查机构

B.有相应资质的设计单位

C.监理机构

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计.施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专会议。

第71题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是()。

A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案:查看最佳答案

第72题:设计概算的编制依据的审查不包括()。

A.合法性审查

B.合理性审查

C.时效性审查

D.适用范围审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:不属于企业定额作用的是()。

A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据

B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据

C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据

D.企业定额是编制施工图预算的依据

正确答案:查看最佳答案

第74题:监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()。

A.勘察实施方案的制定

B.勘察工作方案的审查

C.勘察成果的技术交底

D.勘察工作的总结报告

正确答案:查看最佳答案

第75题:()项目是对检验批的基本质量产生决定性影响的检验项目，不允许有不符合要求的检验结果。

A.一般

B.功能

C.主控

D.保证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第77题:建设工程组织流水施工时，其特点之一是()。

A.由一个专业队在各施工段上依次施工

B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工

C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工

D.施工现场的组织管理简单，工期最短

正确答案:查看最佳答案

第78题:施工阶段投资控制的目的是()。

A.保证施工的顺利进行

B.确保投资项目的完成

C.确保投资目标的实现

D.确保在投资范围内完成工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由()签署审查意见

A.总监理工程师

B.**单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:监理工程师在施工阶段的事前质量控制工作主要包括()。

A.把好开工令

B.审查承包单位技术资质

C.对工程所需原材料.构配件的质量进行检查与控制

D.协助承包单位搞好工序控制

E.组织技术交底和图纸会审

正确答案:查看最佳答案

第81题:工程质量事故处理报告的主要内容有()。

A.工程质量事故情况.调查情况.原因分析

B.质量事故处理的依据

C.质量事故技术处理方案

D.编制质量事故调查报告

E.实施处理中的有关问题和资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第83题:项目资本金的来源主要是()。

A.国家预算内投资

B.自筹资金

C.银行贷款

D.发行股票

E.发行债券

正确答案:查看最佳答案

第84题:监理工程师审查承包商提交的施工进度计划时发现，该计划符合要求工期，但分期施工不能满足分批动用的需要，此时应进行的工作内容包括()。

A.及时向承包商发出整改通知书

B.要求承包商增加施工力量

C.协助承包商修改施工进度计划

D.要求承包商重新确定施工方案

E.协助分包商修改施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第86题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第87题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第88题:关于横道图正确的有()。

A.用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分

B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间

C.能反映出工作所具有的机动时间

D.无法反映出整个工程项目的关键所在

E.有利于建设工程进度的动态控制

正确答案:查看最佳答案

第89题:设计阶段监理工程师的工作内容有()。

A.设计方案及图纸的审查

B.组织对设计的评审

C.对设计工作协调控制，保证设计如期保质完成

D.参与设计计算及绘图工作

E.参与设计交底与图纸会审

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第91题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第92题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第93题:关于投标报价编制的说法，正确的有()。

A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价

B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价

C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本

D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标

E.执行工程量清单招标的，投标人必须按照招标工程量清单填报价格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:工程承包单位资质是综合考核了企业的()等情况后确定的。

A.建设业绩

B.技术水平

C.人员素质和管理水平

D.资金

E.质量体系认证情况

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第96题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第97题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准，包括()定额。

A.企业管理费

B.临时设施费

C.现场管理费

D.财务费

E.劳动保险费

正确答案:查看最佳答案

第98题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第99题:在工程质量控制中，重点控制人员的素质包括()。

A.文化水平

B.技术水平

C.控制能力

D.使用能力

E.身体素质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法，其优点有()。

A.突出重点

B.审查速度快

C.工作量小

D.适用范围小

E.易定案

正确答案:查看最佳答案

第101题:在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有()。

A.功能分析

B.提案编写

C.方案创新

D.方案评价

E.方案实施与检查

正确答案:查看最佳答案

第102题:下列费用中，以定额人工费为计算基础的规费有()。

A.工伤保险

B.生育保险

C.劳动保险

D.住房公积金

E.工程排污费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。

A.分解投资控制目标

B.进行工程计量

C.严格控制设计变更

D.审查施工组织设计

E.审核竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第105题:通过()等途径可以提高价值。

A.提高功能.降低造价

B.降低功能，提高造价

C.功能不变的情况下降低造价

D.造价不变的情况下提高功能

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:建筑工程中的质量事故，可按()分类。

A.事故造成损失的严重程度

B.事故造成的损失

C.事故产生的原因

D.事故造成的后果