[点击进入2024版辽宁省监理工程师历年题库]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:业主投保“建设工程一切险”后,工程项目建设过程中的()。
A.一切风险转移给保险公司
B.全部风险转移给承包商
C.部分风险转移给保险公司
D.全部风险仍由业主承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中,不正确的是()。
A.属于保修范围、内容的项目,承包人应在接到发包人的保修通知起7d内派人保修
B.发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
C.涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取相应的安全防范措施
D.质量保修完成后,由工程师组织验收
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时,设计人收取的定金处理方式是()。
A.全部退还
B.按完成工作比例返还
C.双倍返还
D.不予退还
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计服务完成之前,由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时,定金不予退还。
第3题:按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则()。
A.无论上涨还是下降均按新价格执行
B.无论上涨还是下降均按原合同价执行
C.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行
D.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用()的概念阐述。
A.合同有效期
B.项目施工期
C.建设周期
D.竣工时间
正确答案:查看最佳答案
第5题:FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。
A.业主合同内的暂列金
B.承包商应交付的定金
C.业主应交付的定金
D.承包商应得的工程款
正确答案:查看最佳答案
第6题:委托监理合同的有效期是指()。
A.完成正常监理工作预定的时问
B.以约定的天数为准
C.在专用条款中约定
D.以监理人是否完成附加.额外工作的义务来判定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:合同当事人之间出现合同纠纷,可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议,下列说法错误的是()。
A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁
C.仲裁协议约束合同当事人
D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权
正确答案:查看最佳答案
第8题:简明施工合同通用条款包括()款
A.17
B.69
C.24
D.131
正确答案:查看最佳答案
参考解析:简明施工合同通用条款包括17条,标题分别为:一般规定;发包人义务;监理人;承包人;施工控制网;工期;工程质量;试验和检验;变更;计量与支付;竣工验收;缺陷责任与保修责任;保险;不可抗力;违约;索赔;争议的解决,共69款。
第9题:对拟验收的单位工程,总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认,并上报建设单位,同时提出“工程质量评估报告”,“工程质量评估报告”要由()共同签署。
A.建设单位.设计单位.施工单位.监理单位
B.总监理工程师.监理单位技术负责人
C.项目经理.总监理工程师
D.建设单位项目负责人.项目经理.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)出厂年限超过5年的钢丝绳式施工升降机和出厂年限超过8年的齿轮齿条式施工升降机,应进行(),合格后方可继续使用。
A.自行检测
B.维护保养
C.无损检测
D.安全评估
正确答案:查看最佳答案
第11题:可以不依法公开招标的项目是()。
A.全部使用国有资金投资的工程项目
B.国有资金投资占控股的工程项目
C.国有资金投资占主导地位的工程项目
D.总投资在3000万元人民币以上项目
正确答案:查看最佳答案
第12题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
A.7
B.14
C.28
D.90
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:由题意可知答案为90天。
第13题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中,不正确的是()。
A.抵押物已登记的先于未登记的受偿
B.抵押合同以登记生效的,按抵押物登记的价值清偿
C.抵押合同以登记生效的,且顺序相同的,按照债权比例清偿
D.抵押合同自签订之日起生效的,如果抵押物未登记的,按照合同生效的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿
正确答案:查看最佳答案
第14题:对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后()D内,组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。
A.14
B.28
C.30
D.34
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金
B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
第16题:监理工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后,应在()天内完成审查并报送发包人。
A.14
B.21
C.28
D.35
正确答案:查看最佳答案
第17题:FIDIC《施工合同条件》规定,通用条件内针对预付款金额不少于合同价()的情况,规定了管理程序。
A.8%
B.15%
C.17%
D.22%
正确答案:查看最佳答案
第18题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,工程师不能按时参加试车的,须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求,但延期不能超过()h。
A.6
B.12
C.21
D.48
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
正确答案:查看最佳答案
第20题:施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格,则()。
A.发包人承担全部费用,工期相应顺延
B.发包人承担全部费用,工期不予顺延
C.承包人承担全部费用,工期不予顺延
D.承包人承担全部费用,工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定,群体工程中采取分阶段进行施工的(),承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按工程编制进度计划,分别向工程师提交。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:保险合同中的保险人对于()事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
A.一切
B.偶然
C.合同约定
D.自然
正确答案:查看最佳答案
第23题:关于合同鉴证的说法,正确的是()。
A.经过鉴证的合同,在诉讼中不需要进行质证
B.法律规定强制实施合同鉴证
C.合同鉴证的效力不限于我国国内
D.合同鉴证由工商行政管理机关作出
正确答案:查看最佳答案
第24题:由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则()。
A.业主承担相应的费用
B.业主从监理费中支付给承包商
C.监理工程师承担相关费用
D.承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:按照伙伴关系协议,()负责支付咨询顾问费用。
A.雇主
B.承包商
C.监理人
D.工程师
正确答案:查看最佳答案
第26题:交货数量发生增减的原因不包括()。
A.供货方的责任
B.运输部门的责任
C.采购方的责任
D.运输过程中的合理损耗
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于货样买卖的规定描述错误的是()
A.货样买卖属于非即时买卖合同
B.当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。
C.当事人应当封存样品
D.买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量可不符合同种物的通常标准。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。货样买卖,是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第28题:公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标
正确答案:查看最佳答案
第29题:投保“建筑工程一切险”后,被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()。
A.全部损失
B.规定为除外责任内的损失
C.在承保责任范围内的全部损失,但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额
D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
正确答案:查看最佳答案
第30题:合同生效应当具备的条件不包括()。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B.意思表示真实
C.不违反法律或者社会公共利益
D.必须采用一定的合同形式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立合同时,发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。
A.城市规划许可文件
B.工程勘察资料
C.限额设计的要求
D.经批准的项目可行性研究报告
正确答案:查看最佳答案
第32题:工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
正确答案:查看最佳答案
第33题:设计施工总承包模式与施工承包模式相比主要优点是有利于()。
A.业主选用指定的分包商
B.吸引更多的投标人竞标
C.发包人对承包人的监督和检查
D.减少承包人的索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:设计施工总承包合同的特点包括:优点(1)单一的合同责任(2)固定工期、固定费用(3)可以缩短建设周期(4)减少设计变更(5)减少承包人的索赔;缺点(1)设计不一定是最优方案(2)发包人对承包人项目实施的监督和检查力度减弱。
第34题:工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
正确答案:查看最佳答案
第35题:施工预付款担保的有效期始于()之日。
A.工程开工
B.施工合同生效
C.施工合同签订
D.支付预付款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工预付款担保是指承包人与发包人签订合同后,承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保,其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工,偿还发包人已支付的全部预付金额。所以,施工预付款担保的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。
第36题:根据规定,一个工程只能编制()个标底,一般是在招标前就制定出来的。
A.一
B.二
C.三
D.四
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:承担违约责任的主要方式是()。
A.继续履行
B.支付违约金
C.赔偿损失
D.采取补救措施
正确答案:查看最佳答案
第38题:以下不属于形式评审因素的是()
A.投标函的签字盖章
B.投标文件的格式
C.安全生产许可证
D.投标报价的唯一性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:安全生产许可证属于资格评审的因素
第39题:关于评标、决标阶段的工作程序,下列说法错误的是()。
A.如果投标人代表未到场,也要开启其投标书,进行评标
B.设有标底的,公布标底
C.按照宣布的开标顺序当众开标
D.检查投标文件的密封情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的承包人机设备损坏及停工损失,由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
正确答案:查看最佳答案
第41题:按照我国《合同法》的规定,承担违约责任的条件采用()。
A.过错责任原则
B.严格责任原则
C.无过错责任原则
D.惩罚性责任原则
正确答案:查看最佳答案
第42题:担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。
A.保证人和债权人
B.债权人和债务人
C.主合同当事人
D.保证人和债务人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),人货两用施工升降机采用的渐进式防坠安全器,检测合格有效期为()年,使用寿命为()年。
A.1,3
B.1,5
C.3,1
D.5,1
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是()。
A.有组织开标、评标、定标的能力
B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金
C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力
D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的"专家库"
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《标准施工合同》下列引起暂停施工的情形中,属于承包人责任的是()。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人责任引起的暂停施工情形包括:1、承包人违约引起的暂停施工2、由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工(选项A)3、承包人擅自暂停施工4、承包人其他原因引起的暂停施工5、专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。发包人责任引起的暂停施工情形包括:1、未履行合同规定的义务,包括自身未能尽到管理责任或源于第三者责任原因(选项D)2、不可抗力等发包人无法控制但应承担的风险(选项B、C)3、协调管理原因,避免发生施工干扰4、政府行政管理部门的指令。教材P86-87。
第46题:对工程项目招标人而言,与邀请招标相比,公开招标的优点是()。
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高
正确答案:查看最佳答案
第47题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015临时用电施工组织设计应经()批准后方可实施。
A.施工项目技术负责人
B.施工企业技术负责人
C.施工企业项目负责人和项目总监理工程师
D.施工企业技术负责人和项目总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于货样买卖合同的说法,正确的是()。
A.货样买卖属于即时买卖合同
B.货样买卖应当封存样品
C.样品是交付标的物时的质量参考
D.样品存在隐蔽瑕疵的,交货时的瑕疵风险由买受人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:货样买卖属于非即时买卖合同。凭样品买卖的当事人应当封存样品,出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第49题:某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位,甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元,乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元,则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。
A.甲投标人,合同价为7040万元
B.甲投标人,合同价为7080万元
C.乙投标人,合同价为7050万元
D.乙投标人,合同价为7060万元
正确答案:查看最佳答案
第50题:下列文件中,不能作为项目监理机构施工质量控制依据的是()。
A.建设单位口头指令
B.部门规章与规范性文件
C.工程合同文件
D.技术规程
正确答案:查看最佳答案
第51题:承包人在临街交通要道附近施工,施工开始前应向监理人提出安全措施,监理人认可后实施,其防护措施费由()。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.发包人和承包人共同分担
D.承包人垫付,施工结束无安全事故后由发包人支付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:分部工程的划分应按()确定。
A.专业性质.施工工艺
B.主要工种.材料
C.独立施工条件.施工缝
D.工程部位.专业性质
正确答案:查看最佳答案
第53题:工程变更由()审核无误后签发。
A.建设单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.总监理工程师
D.施工单位项目经理
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《中华人民共和国合同法》规定,合同解除后,合同中的()条款仍然有效。
A.结算和清理
B.结算.清理.违约
C.结算.仲裁.违约
D.仲裁和诉讼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:工程建设过程中,形成工程实体质量的阶段是()阶段。
A.决策
B.勘察
C.设计
D.施工
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据《标准施工合同》,因承包人原因未在约定的工期内竣工时,原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同,后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定**的均值
正确答案:查看最佳答案
第57题:下列选项中,不属于必须实行公开招标的是()。
A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购
B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标
C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目
D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
正确答案:查看最佳答案
第59题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作,属于工程师发出暂停施工的情况中的()。
A.内外部条件的变化
B.发包人应承担责任的原因
C.协调管理的原因
D.承包人的原因
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据相关规范,对钢结构薄型防火涂料涂层厚度,采用()检测。
A.测针
B.钢尺
C.涂层厚度测定仪
D.红外线测距仪
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《标准勘察招标文件》,属于“勘察纲要”内容的是()。
A.勘察安全保证措施
B.勘察成果文件
C.勘察人资质文件
D.勘察分包合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察纲要或设计方案应包括下列内容:勘察设计工程概况、勘察设计范围及内容、勘察设计依据及工作目标、勘察设计机构设置及岗位职责、勘察设计说明,勘察、设计方案、拟投入的勘察设计人员、勘察设备(适用于勘察投标)、勘察设计质量、进度、保密等保证措施、勘察设计安全保证措施、勘察设计工作重点和难点分析、对本工程勘察设计的合理化建议。
第62题:根据《标准材料采购招标文件》,合同材料交付前,卖方应对其进行全面检验,并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是()。
A.质量检测报告
B.产品核验清单
C.第三方检测证明
D.质量合格证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同材料交付前,卖方应对其进行全面检验,并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。
第63题:根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。
A.采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:预付款担保采用银行保函形式,担保期限自预付款支付给承包人起,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
第64题:国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。
A.公开招标
B.邀请招标
C.议标
D.监理规划和大纲竞选
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容,招标人可以自行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。
第66题:隐蔽工程经工程师验收,工程符合要求,(),工程师不在验收记录上签字,承包人可进行隐蔽。
A.验收7小时后
B.验收24小时后
C.验收48小时后
D.验收72小时后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:按照《建设工程监理合同》规定,执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。
A.向其他人泄露委托人申明的秘密
B.从承包方获取提前工期奖金
C.帮助承包人完善施工组织设计
D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人应对勘察方法的()完全负责。
A.备性、可靠性、先进性
B.完备性、正确性、经济性
C.适用性、先进性、经济性
D.正确性、适用性、可靠性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察人对于勘察方法的正确性、适用性、可靠性完全负责。
第69题:承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前()d内,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
A.7
B.14
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔式起重机避雷引下线宜采用铜导线单独铺设并保证电气连接,导线截面不应小于()。
A.12mm2
B.14mm2
C.16mm2
D.18mm2
正确答案:查看最佳答案
第71题:某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同,合同约定,物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月,合同应竣工月计算的调价系数P
=1.05,实际竣工月计算的调价系数为P
=1.07。施工最后一个月支付工程进度款时,应取用的调价系数为()。
A.1.0
B.1.05
C.1.06
D.1.07
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,支付管理中的“合同价格”是指()。
A.协议书中的签约合同价格
B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款
C.中标通知书中的中标价格
D.承包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同价格是承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额,即中标价。
第73题:某市建筑工程项目,由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理人以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据标准施工合同的通用条款中规定,承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()。
A.无须补偿经济损失,合同工期不予顺延
B.无须补偿经济损失,合同工期相应顺延
C.补偿承包人的经济损失,合同工期相应顺延
D.补偿承包人的经济损失,合同工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误),由于监理人不能按时发出开工通知,则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
第74题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在建工程脚手架的外侧边缘与1KV外电架空线路之间必须保持的最小安全操作距离应为()。
A.2m
B.4m
C.6m
D.8m
正确答案:查看最佳答案
第75题:资格预审和资格后审不同时使用,资格后审适用于()。
A.技术难度较大
B.投标人数量多
C.标准化项目
D.公开招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:工程施工合同文本的条款规定,施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与()通过协商确定的二元管理模式。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程师
正确答案:查看最佳答案
第77题:开标时,若投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函,则应()。
A.在详评阶段予以淘汰
B.在初评阶段予以淘汰
C.返回投标人要求其修改后再进入评标
D.作为无效投标,不再进入评标
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是()。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:某工程监理人员在验收墙面涂膜防水层厚度时发现;设计为1.5mm省标要求平均厚度不小干设计值,最小厚度不得小干设计值的90%,则以下实测数据合格的是()。
A.1.3mm,1.6mm,1.7mm
B.·1.4mm,1.4mm,1.6mm
C.1.4mm,1.6mm,1.7mm
D.1.3mm,1.7mm,1.7mm
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款,现建设单位对甲单位的一项债权到期,但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法,正确的有()。
A.施工企业可以行使代位权
B.施工企业可以行使撤销权
C.施工企业应以建设单位名义行使权利
D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利
E.施工企业行使权利的范围以其债权为限
正确答案:查看最佳答案
第81题:施工招标资格预审报告的主要内容有()。
A.资格预审申请人基本情况和数据表
B.资格预审申请人对资格预审结果的申诉意见
C.资格预审申请人的澄清、说明、补正事项纪要
D.资格审查委员会名单
E.政府招投标监管部门对报告的审查意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:资格预审报告的主要内容有(1)基本情况和数据表(2)资格审查委员会名单(3)澄清、说明、补正事项纪要(4)评分比较一览表的排序(5)其他需要说明的问题。
第82题:下列合同属于非即时买卖合同的是()。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
E.现金买卖
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列关于标准施工招标文件的说法,错误的有()。
A.“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触,否则抵触内容无效
E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化
正确答案:查看最佳答案
第84题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.工期不予顺延
E.检查费用发包人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:工程师对分包工程的管理职责有()。
A.批准分包工程部位
B.审查分包商资质
C.审查分包工程的质量
D.检查分包工程使用的材料
E.参与计量分包人完成的永久工程
正确答案:查看最佳答案
第86题:按索赔事件的性质分类,索赔可分为()。
A.工程变更索赔
B.合同中明示的索赔
C.工程延误索赔
D.意外风险和不可预见因素索赔
E.工程加速索赔
正确答案:查看最佳答案
第87题:FIDIC施工合同条件规定,属于业主的风险有()。
A.工程所在国军事政变的损失
B.放射性污染引起的损失
C.施工质量出现问题的损失
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:混凝土结构实体检测,包括的内容有()。
A.混凝土强度
B.混凝土结构或构件变形
C.钢筋配置
D.钢结构连接质量
E.现浇混凝土板厚度
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据九部委联合颁布的《标准施工招标资格预审文件》的规定,项目招标人在编制施工招标资格预审文件时,对()必须不加修改地引用,不能针对项目情况作修改。
A.申请人须知
B.申请人须知前附表
C.资格审查办法
D.评标办法
E.技术标准和要求
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,买卖双方承担违约责任的方式有()。
A.继续履行合同义务
B.采取经对方认可的补救措施
C.免除守约方配合义务
D.赔偿损失
E.提交仲裁机构裁定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的,应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第91题:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避的是()
A.投标人主要负责人的近亲属:
B.项目主管部门人员
C.与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审
D.曾在评标时从事违法行为受过行政处罚
E.因为其它原因受到刑事处罚
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:1)投标人或者投标人主要负责人的近亲属:2)项目主管部门或者行政监督部门的人员:3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的:4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第92题:根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,以下关于建设工程最低保修期,正确的有()。
A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限
B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限
C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期
D.有防水要求的卫生间为8年
E.电气管线和设备安装工程为2年
正确答案:查看最佳答案
第93题:在工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程垫支保证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:下列属于监理人职责的有()。
A.约定开工时间
B.提出开工申请
C.组织设计交底
D.审查承包人的实施方案
E.开工通知
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《标准施工招标文件》,关于招标人组织投标人现场踏勘的说法,正确的有()。
A.招标人组织投标人踏勘现场发生的费用应由招标人承担
B.除非招标人原因,投标人应自行负责踏勘现场所发生的财产损失
C.投标人依据对场地和相关周边环境情况的了解独立判断和决策
D.招标人在投标人踏勘现场后不得再对招标文件中工程场地情况进行更改
E.投标人在踏勘现场后不得再对招标文件中现场环境情况提出质疑
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人承担自己踏勘现场发生的费用。除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。
第96题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下严禁在生活区宿舍内(包括值班室)使用的有()。
A.手机充电器
B.煤气灶.煤油炉
C.电饭煲.电炒锅
D.热得快
E.电炉
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:以下属于设备制造单位质量管理资料的有()。
A.质量管理制度
B.试验.检测仪器设备质量证明资料
C.特殊工种.试验检测人员上岗证书
D.分包制造单位资质
E.设计图纸审查记录
正确答案:查看最佳答案
第98题:关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中,正确的有()。
A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责
B.监理人在责任期内,不负任何监理失职的责任
C.监理人在责任期内,如果因过失而造成经济损失,要负监理失职的责任
D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任
E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任
正确答案:查看最佳答案
第99题:《招标投标法》规定,对招标人的招标能力要求,下列说法中正确的是()。
A.有编制招标文件的能力
B.具有自己的场所
C.有组织开标.评标.定标的能力
D.有审查投标单位资质的能力
E.有与招标工作相适应的经济.法律咨询和技术管理人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:鉴于建设工程监理招标标的特殊性,其特点主要有()。
A.邀请投标人较多
B.一般采用邀请招标
C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择
D.报价在选择中居主要地位
E.邀请数量以3~5家为宜
正确答案:查看最佳答案
第101题:施工招标文件一般包括()
A.招标广告
B.合同条件
C.技术规范
D.施工图纸
E.工程量报价单
正确答案:查看最佳答案
第102题:工程师在处理工期展延中,()。
A.依据合同有权删减工作内容和缩短工期
B.依据合同有权删减工作内容,但无权要求缩短工期
C.由工程师提出,经业主批准缩短工期
D.由工程师与承包商协商一致缩短工期
E.由业主与承包商协商,变更合同后缩短工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:根据《标准施工招标文件》,合同附件格式有()。
A.通用合同条款格式
B.专用合同条款格式
C.合同协议书格式
D.履约担保格式
E.预付款担保格式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约担保和预付款担保。
第104题:根据标准施工合同的通用条款中规定,属于发包人义务的是()。
A.及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作
B.按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料
C.按专用条款约定及时修建出入施工场地的专用和临时道路
D.根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底
E.按专用条款约定向承包人发出开工通知
正确答案:查看最佳答案
参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作,并在开工后急需解决其遗留问题,同时按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。2.地下管线和地下设施的相关资料发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。3.现场外的道路通行权发包人应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。(二)组织设计交底发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底,以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。(三)约定开工时间关于C,发包人的义务是办理“专用和临时道路”通行权;关于E,是监理人的职责。
第105题:组织的目标应该是实现持续改进,以下属于“改进”基本内容的有()。
A.持续改进的核心是提高有效性和效率,实现质量目标
B.应当为员工提供有关持续改进方法和手段的培训
C.提供必要的资源保证改进的实施
D.定期评价业绩,确定改进领域
E.评估过程风险以及对顾客可能产生的影响和后果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:监理人应完成的监理附加工作主要有()。
A.灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作
B.由于委托人原因,承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间
C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作
D.由于第三方原因,使监理工作增加了工作量
E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准
正确答案:查看最佳答案
第107题:分包工程开工前,项目监理机构对分包单位资格审核的基本内容包括()。
A.分包单位资质及其业绩
B.分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书
C.安全生产许可文件
D.施工单位对分包单位的管理制度
E.分包单位施工规划
正确答案:查看最佳答案
第108题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015下列关于临时用房组合建造,正确的有()。
A.发电机房.变配电房可组合建造
B.办公用房.宿舍与厨房操作间.锅炉房可组合建造
C.会议室与办公用房可组合建造。
D.餐厅与办公用房或宿舍可组合建造。
E.餐厅与厨房操作间可组合建造。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标,关于打分法的说法正确的有()。
A.打分法的好处是简便易行
B.各评标人不是独立给分
C.对评标人的水平要求高
D.评标考虑因素较为全面
E.若采用打分法评标,评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明
正确答案:查看最佳答案
第110题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人应当将委托的()以书面形式通知承包人。
A.监理单位名称
B.监理单位地址
C.工程师的姓名
D.监理内容
E.监理权限
正确答案:查看最佳答案
第111题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的是()。
A.采购人可以是发包人,也可以是承包人
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:以下属于工程质量控制自控主体的有()。
A.政府
B.建设单位
C.监理单位
D.勘察设计单位
E.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第113题:根据有关规定,以下施工作业人员应持建筑施工特种作业操作资格证书上岗的有()。
A.挖掘机司机
B.混凝土运输车司机
C.建筑木工
D.建筑电工
E.建筑焊工(切割工)
正确答案:查看最佳答案
第114题:按照《建设工程施工合同》的规定,下列选项中属于发包人义务的有()。
A.提供施工场地
B.现场勘查
C.组织设计交底
D.编制施工实施计划
E.约定开工时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第116题:在工程施工中,总监理工程师应及时签发工程暂停令的情形有()。
A.建设单位要求暂停施工,经论证没必要暂停的
B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的
C.施工单位拒绝项目监理机构管理的
D.施工单位违反工程建设强制性标准的
E.施工单位存在重大质量.安全事故隐患的
正确答案:查看最佳答案
第117题:依据《民法典》,有关承担违约责任的条件的表述,正确的是()。
A.承担违约责任的条件采用过错责任原则
B.违反合同而承担的违约责任,是以合同有效为前提的
C.只要当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件,就应当承担违约责任
D.当事人一方因第三人的原因造成违约时,无须向对方承担违约责任
E.施工过程中,承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后,发包人应首先给承包人以相应损失的补偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:某一般项目的评标委员会组成如下:招标人代表2人,建设行政监督部门代表2人,技术、经济方面专家4人。招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有()。
A.不应该包括建设行政监督部门代表
B.不应该包括招标人代表
C.技术、经济方面的专家所占比例偏低
D.招标人代表所占比例偏低
E.招标人可以直接指定专家
正确答案:查看最佳答案
第119题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于竣工后试验的说法,正确的有()
A.应当在工程竣工后、移交前进行
B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行
C.试验所必需的电力由发包人提供
D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责
E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责
正确答案:查看最佳答案
参考解析:竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。由于发包人已接受工程并进入运行期,因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。