2024版新版海南省海口二级注册建造师历年真题

其他建筑考试安全员考试网 2024-4-23 11:54:55

[点击进入2024版新版海南省海口二级注册建造师历年真题]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实工程资金的方式来解决此问题，该措施属于项目目标控制的()。

A.组织措施

B.管理措施

C.经济措施

D.技术措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新版海南省海口二级注册建造师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是项目目标动态控制的纠偏措施。，选项分析:经济措施:分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等。

第1题:按程序覆盖后的隐蔽工程监理工程师重新检验的费用()。

A.应由承包人承担

B.应由发包人承担

C.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担

D.应视重新检验结果，确定由哪方承担

正确答案:查看最佳答案

第2题:作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应()。

A.在项目的前期决策阶段建立

B.在项目的初步设计阶段完善

C.在项目的进展过程中逐步形成

D.在项目的施工准备阶段建立

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建设工程监理规范》，关于土方回填工程旁站监理的说法，正确的是()。

A.承包人应在施工前24小时书面通知监理方

B.监理人员实施旁站监理的依据是监理规划

C.旁站监理人员仅对施工过程跟班监督

D.旁站监理人员到场但未在监理记录上签字，不影响进行下一道工序施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C选项错误，旁站监理人员应当认真履行职对需要实施旁站监理的关键部位.关键工序在施工现场跟班监督。D选项错误，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录(见附件)上签字的，不得进行下一道工序施工。

第4题:某建设工程网络计划如下图(时间单位:天)，工作C的自由时差是()天。

A.2

B.0

C.1

D.3

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号网络计划。，选项分析:自由时差=紧后工作的最早开始时间-本工作的最早完成时间，C工作的紧后工作只有G工作，由六时标注法可得出G工作的最早开始时间是9，C工作最早完成时间是7，所以C工作的自由时差=9-7=2天。

第5题:业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是()。

A.施工平行承发包模式

B.施工总承包模式

C.施工总承包管理模式

D.工程总承包模式

正确答案:查看最佳答案

第6题:质量成本可分为控制成本和损失成本两部分，关于控制成本和损失成本的说法，不正确的是()。

A.质量控制成本增加，工程质量水平会随之提高，质量损失成本就会减少

B.质量控制成本减少，工程质量水平会随之提高，质量损失成本就会减少

C.通过绘制质量成本曲线，可寻求使质量成本最低时的工程质量水平

D.通过绘制质量成本曲线，可在质量成本与工程质量水平之间进行权衡

正确答案:查看最佳答案

第7题:在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同的单位一般是()。

A.业主方

B.监理方

C.施工总承包方

D.施工总承包管理方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都是由业主方直接签订。

第8题:在施工质量管理中，()起着决定性的作用。

A.材料的因素

B.人的因素

C.机械的因素

D.施工方法

正确答案:查看最佳答案

第9题:在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护管理的目的是()。

A.保护和改善人力资源并避免浪费

B.保护和改善物质资源并避免浪费

C.保护和改善施工人员的环境

D.保护和改善施工现场的环境

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列施工质量控制的工作中，属于事后控制的是()。

A.进行施工部署

B.对质量偏差进行纠正

C.监督作业者质量活动

D.进行施工现场准备

正确答案:查看最佳答案

第11题:某双代网络计划如下图(时间单位:天)，其计算工期是()天。

A.12

B.14

C.22

D.17

正确答案:查看最佳答案

参考解析:关键线路A1—A2—A3—B3—C3，6+6+6+3+1=22。

第12题:根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，劳务分包项目的施工组织设计应由()负责编制。

A.发包人

B.监理人

C.劳务分包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第13题:某混凝土工程，工程量清单中的混凝土工程量2500m
，合同约定:混凝土工程综合单价为420元／m
；当实际工程量增加超过10%时综合单价的调整系数为0.9；当实际工程量减少超过10%时综合单价的调整系数为1.15，该工程施工过程中由于出现设计变更，承包商实际完成的混凝土工程量为2200m
，则该混凝土工程的价款为()万元。

A.75.60

B.94.50

C.102.90

D.106.26

正确答案:查看最佳答案

第14题:下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是()。

A.编写施工项目质量工作计划发生的费用

B.根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用

C.例行的重要工序试验.检验的费用

D.为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:外部质量保证成本是指依据合同要求向顾客提供所需要的客观证据所支付的费用，包括采用特殊的和附加的质量保证措施.程序以及检测试验和评定的费用。

第15题:施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用应计入()费用。

A.分部分项工程

B.规费项目

C.措施项目

D.其他项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑安装工程费用项目组成。，选项分析:措施项目费中的安全文明施工费包括:①环境保护费，即施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用；②文明施工费，即施工现场文明施工所需要的各项费用；③安全施工费，即施工现场安全施工所需要的各项费用；④临时设施费，即施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用；⑤建筑工人实名制管理费:是指实施建筑工人实名制管理所需的费用。因此，题中施工现场产生的费用应计入措施项目费。

第16题:在职业健康安全管理体系中，以下()不是管理评审内容的一部分。

A.职业健康安全方针的持续有效性

B.职业健康安全目标、指标的持续适宜性

C.组织结构调整及人事变动情况

D.职业健康安全目标、指标和职业健康安全绩效的实现程度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查对管理评审内容组成部分的理解。，选项分析:管理评审的内容包括:①职业健康安全方针的持续有效性；②职业健康安全目标、指标的持续适宜性；③职业健康安全目标、指标和职业健康安全绩效的实现程度；④职业健康安全管理体系内部审核结果，内部审核报告提出的建议及纠正措施实施情况；⑤风险控制措施的适宜性，职业健康安全事故中吸取的教训；⑥相关方关注的问题，内、外部反馈的信息；⑦针对具体情况对职业健康安全方针、计划、手册及有关文件进行修订。

第17题:下列危险源控制方法中，可用于控制第二类危险源的是()。

A.采取应急救援方法

B.隔离危险物质

C.加强员工的安全意识教育

D.限制能量释放

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是危险源的识别和风险控制。，选项分析:第二类危险源控制方法:提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育，克服不良的操作习惯，严格按章办事，并在生产过程保持良好的生理和心理状态。

第18题:按照我国现行规定，夜间施工增加费的计算基数可以是()。

A.定额人工费

B.定额直接工程费

C.定额直接费

D.定额机械费

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《建设工程工程量清单计价规范》暂列金额可用于支付()。

A.施工中发生设计变更增加的费用

B.业主提供了暂估价的材料采购费用

C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用

D.因施工缺陷造成的工程维修费用

正确答案:查看最佳答案

第20题:指导性成本计划是以()为依据编制的。

A.合同标书

B.企业的施工定额

C.概算定额

D.概算指标

正确答案:查看最佳答案

第21题:承包人提出索赔时，下列各种相关文件的提交程序正确的是()。

A.索赔意向通知书→延续索赔通知→索赔通知书→最终索赔通知书?

B.索赔通知书→延续索赔通知→索赔意向通知书→最终索赔通知书?

C.索赔意向通知书→索赔通知书→延续索赔通知→最终索赔通知书?

D.索赔通知书→索赔意向通知书→延续索赔通知→最终索赔通知书?

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据施工项目相关的信息管理，项目施工进度计划表属于()。

A.公共信息

B.项目管理信息

C.工程总体信息

D.施工信息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目管理信息包括:项目管理规划(大纲)信息，项目管理实施规划信息，项目进度控制信息，项目质量控制信息，项目安全控制信息，项目成本控制信息，项目现场管理信息，项目合同管理信息，项目材料管理信息.构配件管理信息，工.器具管理信息，项目人力资源管理信息，项目机械设备管理信息，项目资金管理信息，项目技术管理信息，项目组织协调信息，项目竣工验收信息，项目考核评价信息等。

第23题:施工方信息管理手段的核心是()

A.实现工程管理信息化

B.编制信息管理手段

C.建立基于互联网的信息处理平台

D.实现办公自动化

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是()。

A.监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督

B.监督机构有权颁发施工企业资质证书

C.监督机构工作属于行政调解行为

D.工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督

第25题:根据施工质量事故处理程序规定，工程质量事故发生后单位负责人接到报告后应在()内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。

A.30分钟

B.1小时

C.2小时

D.24小时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对施工质量事故处理报告时间要求的掌握。，选项分析:根据教材原文，单位负责人接到事故报告后应于1小时内进行上报，因此答案为选项B。

第26题:关于人工定额消耗量的测定，下列计算公式正确的是()。

A.工序作业时间=基本工作时间/(1+辅助工作时间%)

B.规范时间=辅助工作时间+准备与结束工作时间+休息时间

C.规范时间=工序作业时间/(1+规范时间%)

D.定额时间=工序作业时间+规范时间

正确答案:查看最佳答案

第27题:在工程项目开工前，监督机构接受()有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格后签发相关质量监督文件。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是受理建设单位办理质量监督手续。，选项分析:在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格后签发相关质量监督文件。

第28题:根据《质量管理体系基础和术语》,凡工程产品未满足质量要求就称为()。

A.质量问题

B.质量不合格

C.质量事故

D.质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

第29题:某工程浇筑混凝土时随意加水，造成混凝土质量事故，该事故属于()。

A.指导责任事故

B.操作责任事故

C.技术原因引发的质量事故

D.管理原因引发的质量事故

正确答案:查看最佳答案

第30题:某检验批质量验收时，抽样送检资料显示其质量不合格，经有资质的法定检测单位实体检测后，仍不满足设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全与使用功能要求，则该检验批的质量()。

A.应返工重做后重新验收

B.需与建设单位协商一致方可验收

C.可予以验收

D.由监督机构决定是否予以验收

正确答案:查看最佳答案

第31题:下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调查组的是()。

A.2人以下死亡，100万元~500万元的直接经济损失

B.5人以下重伤、100万元~500万元的直接经济损失

C.未造成人员伤亡，1000万~5000万元的直接经济损失

D.未造成人员伤亡，100万元~1000万元的直接经济损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量事故调查处理。，选项分析:未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。AB均有造成人员伤亡，C属于较大事故，所以此题选择D。

第32题:承包人需要更换项目经理的，应提前()天书面通知发包人和代理人，并征得发包人书面同意。

A.5

B.7

C.14

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和代理人，并征得发包人书面同意。

第33题:下列施工质量控制措施中，属于事中质量控制的是()。

A.设计交底

B.重要结构实体检测

C.制定施工方案

D.施工质量检查验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量控制的基本环节。，选项分析:事中质量控制是指在施工质量形成过程中，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制。“设计交底”、“制定施工方案”属于事前质量控制；“施工质量检查验收”属于事后质量控制。

第34题:关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是()。

A.业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的

B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图

C.工作流程图可以用来描述工作流程组织

D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于项目工作流程图的说法，正确的是()。

A.项目各参与方应形成统一的工作流程图

B.工作流程图反映组织系统中各工作之间的逻辑关系

C.工作流程图中用菱形框表示工作和工作的执行者

D.工作流程图中用双向箭线表示工作之间的逻辑关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是六种组织工具——四图两表(下)。，选项分析:工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作流程图是一个重要的组织工具。工作流程图用矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条件。也可用两个矩形框分别表示工作和工作的执行者。

第36题:单代号网络计划如下图所示(时间单位:天)工作C的最迟开始时间是()。

A.0

B.1

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单代号网络计划中最迟开始时间等于该工作最早开始时间加上其总时差，固工作C的最迟开始时间为3+１=４天。

第37题:某施工企业组织结构如下，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是()

A.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主

B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策

C.每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源

D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主

正确答案:查看最佳答案

第38题:在施工质量控制点的控制中，对冷拉钢筋应注意先焊接之后再进行冷拉，其重点控制的方面是()。

A.关键操作

B.技术间歇

C.施工顺序

D.施工技术参数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工顺序。对于某些工序之间必须严格控制施工的先后顺序，比如对冷拉的钢筋应当先焊接后冷拉，否则会失去冷强;屋架的安装固定，应采取对角同时施焊方法，否则会由于焊接应力导致校正好的屋架发生倾斜。

第39题:某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是()。

A.施工总承包模式

B.施工总承包管理模式

C.建设项目工程总承包模式

D.施工平行发承包模式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工平行发承包的特点实行施工平行发承包对建设工程项目的费用.进度.质量等目标控制以及合同管理和组织与协调等的影响如下

第40题:当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主方不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是()。

A.适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度

B.在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度

C.进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系

D.在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作降低费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当关键线路的实际进度比计划进度提前时，若不拟提前工期，应选用资源占用量大或者直接费用高的后续关键工作，适当延长其持续时间，以降低其资源强度或费用。

第41题:材料消耗定额中不可避免的消耗一般以损耗率表示，损耗率的计算公式为()。

A.损耗率=损耗量/材料消耗定额×100%

B.损耗率=损耗量/净用量×100%

C.损耗率=损耗量/(净用量+损耗量)×100%

D.损耗率=损耗量/(净用量-损耗量)×100%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是损耗率。，选项分析:损耗率=损耗量/净用量×100%。总消耗量=净用量+损耗量=净用量×(1+损耗率)。

第42题:下列有关项目资本金制度的说法，错误的是()。

A.公益性投资项目不实行资本金制度

B.项目资本金，是指在项目总投资中出投资者认缴的出资额。这里的总投资是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和

C.项目资本金属于非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务

D.项目资本金，投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，不可以转让其出资，也不得以任何方式抽回

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目资本金制度。，选项分析:D错误，投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。

第43题:在措施项目费的计算方法中，()适用于室内空气污染测试。

A.综合单价法

B.分包法计价

C.参数法计价

D.混合单价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是措施项目费的计算方法。，选项分析:分包法计价:在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法，这种方法适合可以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。

第44题:根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指()。

A.施工进度横图

B.大型机械布置位置图

C.施工现场交通组织图

D.施工现场平面布置图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场文明施工的措施。，选项分析:“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

第45题:招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

A.3

B.5

C.7

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工招标的过程。，选项分析:招标人对招标文件进行澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

第46题:关于建设工程信息内涵的说法，正确的是()。

A.信息管理是指信息的收集和整理

B.信息管理的目的是为有效的反映工程项目管理的实际情况

C.建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息

D.建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度得影响项目目标实现

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度得影响项目目标实现，故选项D正确;选项A，信息管理的内容不仅包括信息的收集和整理，表述不完全;选项B信息管理的目的是为项目建设增值服务而不是有效反应项目管理的实际情况;选项C，信息不仅包括运行阶段的信息，还包括决策.实施阶段的信息。故选D。

第47题:在人口密集区进行较强噪声施工时，必须严格控制作业时间，一般避开()作业。

A.晚9点至次日早7点

B.晚10点至次日早7点

C.晚9点至次日早6点

D.晚10点至次日早6点

正确答案:查看最佳答案

第48题:现场质量检查的方法中，实测法的手段可概括为()。

A.看、摸、敲、照

B.靠、量、吊、套

C.理化试验

D.无损检测

正确答案:查看最佳答案

第49题:按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是()。

A.受自然地域环境限制的

B.公开招标程序过于烦琐的

C.因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的

D.因潜在投标人多而导致招标工作量太大的

正确答案:查看最佳答案

第50题:县级以上安全生产监督管理部门可给予本行政区域内施工企业警告，并处3万元以下罚款的情形是()。

A.未按规定编制应急预案

B.未按规定组织应急预案演练

C.未按规定进行应急预案备案

D.未按规定公布应急预案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是生产安全事故应急预案的管理。施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三万元以下罚款。

第51题:建设工程施工质量验收时，分部工程的划分一般按()确定。

A.施工工艺，设备类别

B.专业性质，工程部位

C.专业类别，工程规模

D.材料种类，施工程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是分部工程的划分原则。，选项分析:分部工程的划分应按下列原则确定:1.可按专业性质、工程部位确定；2.当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。“施工工艺，设备类别”用于划分分项工程；“专业类别，工程规模”室外工程可根据专业类别和工程规模，按规定划分单位工程、分部工程。“材料种类，施工程序”用于划分为若干子分部工程。

第52题:按造价形成划分，建筑安装工程费由()组成。

A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金

B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金

C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于成本加酬金合同的说明，正确的是()。

A.采用该计价方式对业主的投资控制不利

B.成本加酬金合同不适用于抢险.救灾工程

C.成本加酬金合同不宜用于项目管理合同

D.对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用这种合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。而承包商则往往缺乏控制成本的积极性，常常不仅不愿意控制成本，甚至还会期望提高成本以提高自己的经济效益。所以，应该尽量避免采用这种合同。

第54题:关于工作流程与工作流程图，说法正确的是()。

A.业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的

B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图

C.工作流程图可以用来描述工作流程组织

D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工作流程组织的任务。，选项分析:业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的错误。业主方和项目各参与方，如工程管理咨询单位、设计单位、施工单位和供货单位都有各自的工作流程组织的任务；工作流程组织的任务就是编制组织结构图错误，应为:工作流程组织的任务是定义工作的流程；工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系错误，应为:工作流程图中表示逻辑关系的箭线为单方向。

第55题:除专用合同条款另有约定外，承包人原则上采用()的方式提供质量保证金。

A.质量保证金保函

B.相应比例的工程款

C.相应比例的进度款

D.双方约定的其他方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承包人提供质量保证金的方式。，选项分析:除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用质量保证金保函这种方式。

第56题:施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经()批准后方可实施。

A.施工项目经理

B.总监理工程师

C.甲方工程师

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。

第57题:建设工程项目信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的()为项目建设的增值服务。

A.识别与交流

B.沟通与协调

C.融汇与贯通

D.组织和控制

正确答案:查看最佳答案

第58题:对于施工现场用气焊用的乙炔发生罐产生的污水，正确的处理方式是()。

A.要求专用容器集中存放，并倒入沉淀池处理

B.储存及保管要采取措施和专人负责

C.在合理位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入市政污水管网

D.应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于施工现场用气焊用的乙炔发生罐产生的污水，正确的处理方式是要求专用容器集中存放，并倒入沉淀池处理，以免污染环境。

第59题:某工程发生一般事故，施工单位及时向建设主管部门进行了事故报告，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建设主管部门应逐级上报至()。

A.国务院建设主管部门

B.国务院

C.设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

D.国家安全生产监督管理总局

正确答案:查看最佳答案

第60题:某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方式分包形成的总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现，因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。

A.按照合同中的工程量计算

B.按变更后的工程量计算

C.按承包人提交的已完工程量计算

D.按发包人核准的工程量计算

正确答案:查看最佳答案

第61题:下列有关建设工程生产安全事故报告和调查处理的表述正确的是()。

A.实行施工总承包的建设工程，当发生生产安全事故后，由总承包单位负责上报事故

B.事故调查是落实“四不放过”原则的核心环节

C.任何情况下，建设主管部门都不能越级上报事故情况

D.若当月无事故，则可不填报安全事故月报

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于绿色施工理念，以下说法不正确的是()。

A.绿色施工旨在最大限度节约资源

B.绿色施工只关注经济效益，忽视环境保护

C.绿色施工实现的是“四节一环保”

D.绿色施工需要通过科学管理和技术进步来实现

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对绿色施工理念的正确理解。，选项分析:绿色施工是指在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现节材、节水、节能、节地和环境保护(“四节一环保”)的施工活动。

第63题:下列网络计划中的计算工期是()

A.9

B.11

C.12

D.13

正确答案:查看最佳答案

第64题:某合同约定，合同价格为工程成本总价加固定酬金，若实际成本超过合同中规定的成本总价。超过部分由承包人承担，若节约由双方按约定比例分成。该合同属于成本加酬金合同形式中的()。

A.成本加固定费用合同

B.成本加固定比例费用合同

C.成本加奖金合同

D.最大成本加费用合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在工程成本总价基础上加固定酬金费用的方式，即当设计深度达到可以报总价的深度，投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金(包括各项管理费.风险费和利润)。如果实际成本超过合同中规定的工程成本总价，由承包商承担所有的额外费用，若实施过程中节约了成本，节约的部分归业主，或者由业主与承包商分享，在合同中要确定节约分成比例。在非代理型(风险型)CM模式的合同中就采用这种方式。

第65题:根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，可不实行监理的工程是总投资额为3000万元以下的()。

A.学校项目

B.影剧院项目

C.商场项目

D.体育场馆项目

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列入()等风险。

A.2

B.4

C.5

D.3

正确答案:查看最佳答案

第67题:从建设工程施工质量验收的角度来说，工程施工质量验收的最小单位是()。

A.检验批

B.工序过程

C.分部工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工过程的工程质量验收。，选项分析:检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。检验批是施工过程中条件相同并有一定数量的材料、构配件或安装项目，由于其质量基本均匀一致，因此可以作为检验的基础单位，并按批验收。

第68题:如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应()。

A.承担由此增加的费用，但不承担工期延误

B.承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用

C.承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失

D.承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是《标准施工招标文件》的“通用合同条款”中发包人的责任与义务。，选项分析:发包人责任的第(2)条:发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

第69题:施工质量检测中工序交接检测的“三检”制度是指()

A.质量员检查，技术负责人检查，项目经理检查

B.施工单位检查，监理单位检查，建设单位检查

C.自检，互检，专检

D.施工单位内部检查，监理单位检查，质量监督机构检查，

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须加强工序管理，建立质量检查制度，严格实行自检，互检和专检

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:采用公开招标方式进行招标的项目，按照《建设工程工程量清单计价规范》，该工程合同价款的约定应遵循的规定包括()。

A.在合同中约定的预付款数额，可以是绝对数，也可以是额度

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.可以在合同中约定，预付款在工程进度款中按比例抵扣

D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标公告为准

E.在合同中应对工程质量保证金的数额.预留方式及时间进行约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B错误，中标人应当自中标通知书发出之日起30天内与招标人订立书面合同。选项D正确的表述应为“招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准”。

第71题:下列关于施工质量事故报告的说法，正确的有()。

A.工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

B.单位负责人接到报告后应在1h内向有关部门报告

C.重大及特别重大事故逐级上报至国务院住房和城乡建设主管部门，不得越级上报

D.住房和城乡建设主管部门逐级上报事故情况时，每级上报时间不得超过1h

E.事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报

正确答案:查看最佳答案

第72题:施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有()

A.所含检验均已验收合格

B.观感质量验收符合要求

C.有关安全和功能的检验资料完整

D.所含检验批质量验收资料完整

E.主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定

正确答案:查看最佳答案

第73题:在绿色施工管理措施中，用能用水管理应包括()。

A.制定合理的施工能耗指标

B.设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标

C.分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标

D.对生产用水不进行计量管理

E.在施工现场不设置安全与纠正措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对施工现场用能用水管理的认知。，选项分析:A选项正确，制定合理的施工能耗指标是用能管理的一个内容。B选项正确，设定用电控制指标是用能管理中重要的一部分。C选项正确，生活用水与工程用水确定用水定额指标属于用水管理的内容。D选项错误，对生产用水同样需要进行计量管理。E选项错误，施工现场应设置安全与纠正措施。

第74题:根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标［2013］44号)，属于人工费的组成部分的是()。

A.生产工人劳动保护费

B.加班加点工资

C.津贴补贴

D.奖金

E.职工教育经费

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)，事故类别包括()。

A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺

B.灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮

C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等

D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸

E.中毒和窒息、其他伤害

正确答案:查看最佳答案

第76题:某项目全部进度计划系统的***该项目进度计划系统存在的问题有()。暂缺图片

A.存在网络图绘制错误

B.进度计划的体系不完整

C.进度计划的时间范畴不相同

D.进度计划的表达方式不一致

E.总进度规划与基础工程进度计划之间不协调

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于安全技术交底内容及要求的说法，正确的有()。

A.内容中必须包括事故发生后的避难和急救措施

B.内容中必须包括针对危险点的预防措施

C.必须采用新的安全技术措施

D.交底内容应描述施工项目的作业特点和危险点

E.应保存书面安全技术交底签字记录并归档

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有()。

A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间

B.可以通过分段施工缩短施工工期

C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险

D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足

E.可以较深入介入和控制工程施工和管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本加酬金合同的特点和适用条件。，选项分析:对业主而言，这种合同形式也有一定优点，如:(1)可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工；(2)可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷；(3)可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；(4)业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理；(5)也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。

第79题:下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的有()。

A.确定进度控制的工作流程

B.优化施工方案

C.选择合适的施工承发包方式

D.选择合理的合同结构

E.分析工程设计变更的必要性和可能性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工方进度控制的措施。选项A属于施工方进度控制的组织措施。选项C.D属于施工方进度控制的管理措施。

第80题:危险源分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源，其中，第一类危险源危险性的大小主要取决于()。

A.能量或危险物质的量

B.能量或危险物质意外释放的强度

C.设备故障或缺陷

D.管理缺陷

E.意外释放的能量或危险物质的影响范围

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是危险源的分类。，选项分析:第一类危险源危险性的大小主要取决于以下几个方面:(1)能量或危险物质的量；(2)能量或危险物质意外释放的强度；(3)意外释放的能量或危险物质的影响范围。设备故障或缺陷和管理缺陷均属于第二类危险源。

第81题:某双代号网络计划如下图，绘图的错误有()。

A.有多个起点节点

B.有多个终点节点

C.存在循环回路

D.有多余虚工作

E.节点编号有误

正确答案:查看最佳答案

第82题:我国投标担保可以采用的担保方式有()。

A.银行保函

B.信用证

C.担保公司担保书

D.同业担保书

E.投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标担保的方式，可以采用银行保函.担保公司担保书.同业担保书和投标保证金担保方式，多数采用银行投标保函和投标保证金担保方式，具体方式由招标人在招标文件中规定。

第83题:下列属于承包商可索赔的材料费包括()。

A.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费

B.索赔事件引起的材料用量增加

C.承包商使用不合格材料引起的损失费用

D.停工损失费

E.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是索赔费用的组成。，选项分析:承包商可索赔的材料费包括:索赔事件引起的材料用量增加、材料价格大幅度上涨、非承包人原因造成的工期延误而引起的材料价格上涨和材料超期存储费用。

第84题:下列干扰事件中，承包人可以进行索赔的有()。

A.承包人选择的分包人不能按时进场施工

B.发包人对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格

C.发包人要求提前完成项目或者缩短工期

D.承包人为项目创优而自主增加投入

E.监理工程师对合同文件的歧义解释影响了工程进展

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包商可以提起索赔的事件有:(1)发包人违反合同给承包人造成时间.费用的损失。(2)因工程变更(含设计变更.发包人提出的工程变更.监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间.费用损失。(3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释.技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变造成了时间.费用的增加。(4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。(5)发包人延误支付期限造成承包人的损失。(6)合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用。(7)非承包人的原因导致工程暂时停工。

第85题:采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。

A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外

B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请

C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁

D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼

E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于施工专业分包的说法，正确的是()。

A.承包人未按约定日期支付工程进度款使分包工程施工不能正常进行，经确认工期相应顺延

B.分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，可免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任

C.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系

D.分包工程合同只有固定价格和可调价格两种形式

E.分包合同约定的工程变更调整的合同价款应与工程进度款同期调整支付

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，施工项目经理应履行的职责有()。

A.主持编制项目目标责任书

B.对资源进行动态管理

C.建立各种专业管理体系

D.参与工程竣工验收

E.进行授权范围内的利益分配

正确答案:查看最佳答案

第88题:建设项目管理常用的组织结构模式有()

A.网络组织结构

B.职能组织结构

C.多层组织结构

D.矩阵组织结构

E.线性组织结构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常用的组织结构模式包括职能组织结构.线性组织结构和矩阵组织结构等。

第89题:建筑材料采购合同中，约定质量标准的一般原则有()。

A.按颁布的国家标准执行

B.没有任何标准的，按第三方提供标准执行

C.没有国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行

D.没有国家标准和部颁标准的，按企业标准执行

E.对于采购方有特殊要求的，按合同中约定技术条件、样品或补充的要求执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑材料采购合同的主要内容。，选项分析:约定质量标准的一般原则是:(1)按颁布的国家标准执行；(2)没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行；(3)没有国家标准和部颁标准为依据时，可按照企业标准执行；(4)没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求，按照双方在合同中约定的技术件、样品或补充的技术要求执行。(该知识点中的“部颁”已修改为“行业”，表达的是同一个意思，实质内容无变化)

第90题:根据《中华人民共和国建筑法》的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。

A.工程监理单位

B.监理单位项目负责人姓名

C.监理的内容

D.监理期限

E.监理的权限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理的工作程序。，选项分析:根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。因此，工程监理单位、监理的内容和监理的权限三者符合题意。

第91题:工程项目施工风险管理过程中，风险识别工作包括()。

A.收集与施工风险有关的信息

B.确定风险因素

C.分析风险因素发生的概率