[点击进入2024版最新福建省福州监理工程师真题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。
第1题:建设工程施工合同通用条款规定,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第2题:工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
正确答案:查看最佳答案
第3题:施工合同履行过程中,不可抗力事件继续发生,承包人应每隔()d向工程师报告一次受害情况。
A.7
B.14
C.28
D.34
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《标准施工招标文件》确定调价公式中可调因子的现行价格指数时,应以约定的付款证书相关周期最后一天前()天的相应价格指数为准。
A.14
B.30
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可调因子的现行价格指数时,应以约定的付款证书相关周期最后一天前42天的相应价格指数为准
第5题:下列解决建设工程合同争议方式,具有强制执行法律效力的是()。
A.和解
B.调解
C.行政复议
D.仲裁
正确答案:查看最佳答案
第6题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任;(2)固定工期.固定费用;(3)可以缩短建设周期;(4)减少设计变更;(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。
第7题:FIDIC《施工合同条件》规定,工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后,承包商在他认为可以完成移交工作前14d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。其基本竣工是指()。
A.能够按照预定目的交给业主占用或使用
B.完成了扫尾、清理施工现场的工作
C.完成了不影响工程使用的某些次要部位的缺陷修复工作
D.主体工程完成
正确答案:查看最佳答案
第8题:监理工程师通知承包商进行工程量计量后,承包商在约定时间未派人参加,则()。
A.监理工程师单独计量有效
B.监理工程师单独计量无效
C.监理工程师应推迟计量时间
D.监理工程师单独计量后再请承包商确认
正确答案:查看最佳答案
第9题:在选择工程施工分包人方面,监理人有()。
A.选定权
B.认可权和否决权
C.建议权
D.直接指定权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方应该()。
A.提取部分材料,按实际交付数量付款
B.按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款
C.拒绝提前提货,拒付货款
D.提取全部材料,按订购数量付款
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下错误的是()。
A.PVC管道的阻火圈.伸缩节安装应符合设计要求
B.空调水管道系统可采用强度试验替代严密性试验
C.防排烟系统应进行联合试运行与调试
D.紧急广播系统应采取防火保护措施
正确答案:查看最佳答案
第12题:建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数,其中技术、经济方面的专家不得少于总人数的()。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.3/4
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。详见教材第34页。
第13题:在室外工程划分中,下列属于电气子单位工程的分部工程的是()。
A.室外排水系统
B.室外给水系统
C.室外照明系统
D.室外供热系统
正确答案:查看最佳答案
第14题:工程质量控制主体中,下面属于自控主体的是()。
A.各级政府
B.勘察单位
C.建设单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第15题:合同法律关系(),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体
B.客体
C.内容
D.事实
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写,()进行检查,并作出检查结
A.项目技术负责人
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.项目专职质检员
正确答案:查看最佳答案
第17题:()是指当事人双方在买卖合同成立的同时,就履行了全部义务,即移转了材料设备的所有权、价款的占有。
A.即时买卖合同
B.非即时买卖合同
C.货样买卖合同
D.试用买卖合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:即时买卖合同指当事人双方在买卖合同成立的同时,就履行了全部义务,即移转了材料设备的所有权、价款的占有。
第18题:设计合同规定,办理各设计阶段设计文件的审批工作应由()负责。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.承包人的委托人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于特种作业人员正确的是()。
A.建筑施工特种作业人员经施工单位考核合格后取得操作资格证书
B.建筑施工特种作业人员只能受聘于一家建筑施工企业或建筑机械租赁企业
C.建筑施工特种作业人员发现现场存在险情时,应当消除险情后撤离现场
D.施工单位可自行决定特种作业人员的专业配备和人员数量
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《标准施工招标文件》,到投标截止时间时,投标人数量不足()个的,应当重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:查看最佳答案
第21题:我国《担保法》规定,采用抵押担保时,其抵押物应当是()。
A.交付动产
B.交付不动产
C.货币
D.只交付不动产的法律文书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:建设监理招标的最大特点是()。
A.非常注重监理单位的报价
B.邀请招标人较多
C.很注重监理单位能力的选择
D.很注重监理单位的资金状况
正确答案:查看最佳答案
第23题:能够引起合同法律关系消灭的是()。
A.行为
B.事件
C.法律事实
D.后果
正确答案:查看最佳答案
第24题:监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。
A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
C.停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:FIDIC《施工合同条件》规定,工程师接到承包商申请竣工检验后的()d内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书。
A.7
B.14
C.21
D.28.
正确答案:查看最佳答案
第26题:施工合同履行中,若承包人提出使用专利技术,应首先取得()认可,然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。
A.发包人
B.监理人
C.专利权人
D.专利管理机关
正确答案:查看最佳答案
第27题:监理合同中“附加工作”是指()。
A.由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作
B.监理合同范围以外的工作
C.由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作
D.建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔
正确答案:查看最佳答案
第29题:设备招标及报价注意事项描述错误的是()
A.对工程成套设备的供应,投标人只能是生产厂家
B.生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备,仅能委托一个代理商参加投标
C.大型设备采购招标,须具有尤其是制作同类型产品的经验,以确保标的物能够保质保量、按期交货
D.大型成套设备采购,买卖双方权利和义务关系涉及的内容多、期限较长
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对工程成套设备的供应,投标人可以是生产厂家,也可以是工程公司或贸易公司
第30题:材料采购合同履行中,对于供货方提前发运或交付的货物,采购方仍可按合同规定的时间付款,而且对多交货部分,以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品,在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由()承担。
A.供货方
B.采购方
C.运输部门
D.保管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,在合同的计价方式中,()的价款并不是绝对不可调整的,而是约定范围内的风险由承包人承担。
A.单项价格合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第32题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》,当合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列文件中应优先解释()。
A.工程量清单
B.通用条款
C.中标通知书
D.专用条款
正确答案:查看最佳答案
第33题:甲建设单位和乙施工单位签订施工合同,因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强,甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙,委托丁监理单位对该工程进行监理,指定分包商丙应该与()签订分包合同。
A.甲
B.乙
C.了
D.甲和乙均可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:开标时判定为无效的投标文件,应当()。
A.不再进入评标
B.在初评阶段淘汰
C.在详评阶段淘汰
D.在定标阶段淘汰
正确答案:查看最佳答案
第35题:要约人要撤销要约,撤销要约通知应在()到达对方。
A.要约到达对方之前
B.对方发出承诺之前
C.对方承诺要达要约人之前
D.对方承诺生效之后
正确答案:查看最佳答案
第36题:交货数量发生增减的原因不包括()。
A.供货方的责任
B.运输部门的责任
C.采购方的责任
D.运输过程中的合理损耗
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于模板及其支架安装,不正确的是()。
A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工
B.模板安装高度超过3米时,必须设置脚手架或操作平台
C.经专家论证后方可在模板支撑架上固定混凝土泵管
D.模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆措施
正确答案:查看最佳答案
第38题:某工程材料供应合同被确认无效,双方具有同等过错,购买方有4万元损失,供应方有2万元损失,下列关于双方损失责任承担的说法中,正确的是()。
A.各自承担自己的损失
B.分别承担对方的损失
C.供应方承担购买方1万元损失
D.供应方承担购买方2万元损失
正确答案:查看最佳答案
第39题:设计人的工作进展不到委托设计任务的一半,由于发包人项目建设资金的筹措问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应()。
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:工程建设过程中,目标规划需要反复进行多次。这表明,目标规划具有()。
A.反复性
B.循环性
C.周期性
D.动态性
正确答案:查看最佳答案
第41题:公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标
正确答案:查看最佳答案
第42题:涉及()的装修工程,建设单位应在施工前委托原设计单位或者相应资质等级的设计单位提出设计方案,经原审查机构审批后方可施工。
A.改善工程内部观感
B.改变建筑工程局部使用功能
C.增加工程造价总额
D.建筑主体和承重结构变动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。
第44题:《招标投标法》规定,中标人的投标应当符合的条件之一是()。
A.投标报价最低
B.经评审的价格最低
C.可垫付全部建设投资
D.投标价格可以低于成本
正确答案:查看最佳答案
第45题:工程建设施工过程中,()是最为常用的一种担保方式。
A.定金
B.留置
C.保证
D.质押
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:招标单位在评标委员会中不得超过1/3,其他人员应来自()。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省、市政府部门提供的专家名册
正确答案:查看最佳答案
第47题:工程师直接向分包人发布了错误指令,分包人经承包人确认后实施,但该错误指令导致分包工程返工,为此分包人向承包人提出费用索赔,承包人()。
A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理,先行支付后再向业主索赔
C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告
正确答案:查看最佳答案
第48题:检验批质量验收的原始记录应由()和施工单位专业质量检查员.专业工长共同签署,并在单位工程竣工验收前存档备查。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师代表
C.设计单位技术负责人
D.专业监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。
A.乙项目经理
B.甲施工企业
C.建设单位
D.具体施工人员
正确答案:查看最佳答案
第50题:经济合同当事人发生争议,依法确定仲裁机构时,应实行()。
A.申请人指定的仲裁机构
B.合同管理机关指定的仲裁机构
C.当事人双方共同商定的仲裁机构
D.有地域管辖权的仲裁机构
正确答案:查看最佳答案
第51题:债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),对高度超过8m,或跨度超过18m的扣件式钢管模板支架,立杆的纵横距离除满足设计要求外,且不应大于()。
A.1500mm
B.1200mm
C.900mm
D.800mm
正确答案:查看最佳答案
第53题:因债务人无偿转移财产,对债权人造成损害,债权人可行使的撤销权是指()。
A.单方宣布合同终止
B.请求政府行政主管部门授予撤销权
C.请求仲裁机构撤销债务人行为
D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
正确答案:查看最佳答案
第54题:工程师在确认工期是否顺延时,应当首先()
A.依据合同确认责任者
B.分析施工进度计划
C.判断是否符合顺延工期的条件
D.考察事件实际造成的时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:招标投标法规定开标的时间应当是()。
A.提交投标文件的同一时间
B.提交投标文件截止日期的同一天
C.提交投标文件截止日期的第二天
D.提交投标文件截止日期的30天内
正确答案:查看最佳答案
第56题:单位工程质量验收过程中,当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时,可请()协调处理。
A.监理机构
B.设计单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据《标准施工招标文件》,下列评审工作中,不属于详细评审阶段工作内容的是()。
A.施工组织设计
B.项目管理机构
C.响应性评审
D.投标报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时()。
A.如果承包人要求交付工程,发包人应当接收
B.如果承包人不要求交付工程,发包人不可提出交付要求
C.如果发包人要求交付工程,承包人应当交付
D.如果发包人不要求交付工程,承包人则不需承担保管责任
正确答案:查看最佳答案
第59题:()适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作,还要负责设施的长期运营,并在运营期到期后将设施移交给政府的项目。
A.金皮书
B.红皮书
C.新黄皮书
D.绿皮书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:“金皮书”,适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作,还要负责设施的长期运营,并在运营期到期后将设施移交给政府的项目。
第60题:根据《标准材料采购招标文件》初步评审材料采购投标文件时,属于响应性评审内容的是()。
A.业绩要求
B.联合体协议书
C.交货期
D.投标人名称
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B、D项属于形式评审内容,A项属于资格评审内容。
第61题:,以下关于工程施工质量验收不符合要求的处理,正确的是()。
A.经返工或返修的检验批,应重新进行验收
B.主控项目不能满足验收规范的,必须予以拆除返工
C.保证项目超过偏差限值的,必须予以拆除返工
D.一般项目超过偏差限值的,必须予以拆除返工
正确答案:查看最佳答案
第62题:若要对工程组织等节奏流水施工,其基本条件是()。
A.各施工段工程量基本相等
B.各施工队作业人数相等
C.各施工段的面积基本相等
D.各施工段所用机械相同
正确答案:查看最佳答案
第63题:某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活,为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.设计人
D.承包人和发包人共同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因设计缺陷导致的设计变更属于发包人的责任,变更增加的合同价格应由发包人承担。
第64题:由于建筑生产的单件性.流动性,要严防出现系统性因素的质量变异,这是因为工程质量具有()的特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.终检局限性
D.质量隐蔽性
正确答案:查看最佳答案
第65题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》,通用条款的规定,当合同文件内容含糊不清或不一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由()协商解决。
A.承包人和设计人
B.发包人和监理人
C.发包人和承包人
D.承包人和监理人
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《标准设计招标文件》,工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时,应将()的优先排序。
A.设计方案得分高
B.设计资质等级高
C.投标报价低
D.项目负责人业绩优
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,以勘察纲要或设计方案得分高的优先;如果勘察纲要或设计方案得分也相等,则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
第67题:下列监理工程师目标控制任务中,既是设计阶段进度控制任务又是施工阶段进度控制任务的是
A.编制业主方材料和设备供应进度计划
B.制定预防工期索赔的措施
C.做好对人力、材料、机具设备等的投入控制
D.制定建设工程控制性总进度计划
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下关于基槽验收正确的是()。
A.验槽时,现场应留置厚度200mm的保护土层
B.人工挖孔桩应在桩孔清理完毕后对桩端持力层进行检验
C.钻孔灌注桩基础工程不需要验槽
D.槽底被扰动后,经勘察.设计及总监共同认可后方可验槽
正确答案:查看最佳答案
第69题:FIDIC《施工合同条件》规定,根据施工进度管理,工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及()。
A.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现
B.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰
C.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程
D.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:关于抵押效力的表述中,有误的是()。
A.当事人可以约定抵押担保的范围
B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值
C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
D.抵押期间,抵押人转让已办理登记的抵押物,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况
正确答案:查看最佳答案
第71题:某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同,合同约定,物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月,合同应竣工月计算的调价系数P
=1.05,实际竣工月计算的调价系数为P
=1.07。施工最后一个月支付工程进度款时,应取用的调价系数为()。
A.1.0
B.1.05
C.1.06
D.1.07
正确答案:查看最佳答案
第72题:经济合同是特定的主体在平等基础上共同作出的()。
A.民事行为
B.经济行为
C.法律行为
D.行政行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:建设工程材料设备可采用询价方式进行采购,买卖双方意思表示一致,合同即可成立,并不以实XXX付为合同成立的条件,这类合同属于()合同。
A.实践
B.双务
C.信用
D.诺成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不以实物交付为合同成立条件的合同属于诺成合同
第74题:监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后,承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额,发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
第75题:对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件()。
A.归入无效投标书
B.不再进入详评
C.仍属于有效投标书
D.予以淘汰
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:设计招标文件的内容不包括()。
A.设计依据
B.工程项目应达到的技术指标
C.具体的工作量
D.项目限定的工作范围
正确答案:查看最佳答案
第77题:工程师判定承包人索赔成立的条件不包括()。
A.造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任
B.与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误
C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
D.索赔意向通知必须在28d内提交
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,工程师不能按时参加试车的,须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求,但延期不能超过()h。
A.6
B.12
C.21
D.48
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:下列关于设计阶段特点的表述中,正确的是()。
A.设计阶段是执行计划为主的阶段
B.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段
C.设计阶段需要协调的内容多
D.设计阶段合同关系复杂、合同争议多
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),安全技术交底的内容应包括()。
A.工程项目建筑设计特点
B.作业环境.作业特点和危险源
C.针对危险源的预防措施
D.安全防护要求
E.安全操作规程和标准
正确答案:查看最佳答案
第81题:投标人须知正文中,总则包括()、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容;
A.项目概况
B.资金来源和落实情况
C.招标范围
D.招标文件的组成
E.招标文件的澄清与修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分。正文有:(1)总则,包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容。
第82题:根据《标准施工招标资格预审文件》,不能作为资格预审申请人的单位有()。
A.本项目的代建人
B.为本项目前期提供咨询服务的单位
C.为本项目提供招标代理服务的单位
D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的施工单位
E.施工企业不具有法人资格的分公司
正确答案:查看最佳答案
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。(详见19版教材第三章第36-37页。2020版教材删除了本部分内容)
第83题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,质量保证金的计算基数应包括()。
A.付款周期末已实施工程的价款金额
B.工程预付款的支付金额
C.工程预付款的扣回金额
D.按合同约定价格调整的金额
E.按合同约定经监理人核实的计日工金额
正确答案:查看最佳答案
参考解析:从承包人本期应获得的工程进度款中,扣除预付款的支付、扣回以及因物价浮动对合同价格的调整三项金额后的款额为基数。
第84题:建设工程材料采购中,交货质量检验的方法有()。
A.物理试验法
B.理论换算法
C.衡量法
D.化学分析法
E.查点法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:指定代理只在没有()的情况下适用。
A.委托代理人
B.指定代理人
C.法定代表人
D.法定代理人
E.被代理人
正确答案:查看最佳答案
第86题:与单价合同相比,固定总价合同的特点有()。
A.适用于施工条件复杂的工程
B.适用于时间特别紧迫的工程
C.业主控制投资的难度大
D.承包商承担价格变化的风险较大
E.对承包商准确预估工程量的要求高
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A、B项属于成本加酬金合同适用情形。固定总价合同对业主而言,有利于投资控制。
第87题:关于建设工程材料釆购合同的说法,正确的有()。
A.以取得材料所有权为目的
B.以取得材料使用权为目的
C.是双务合同
D.是实践性合同
E.是无偿合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时,应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商。
第89题:下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有()。
A.检查确认分包工程的施工质量
B.确认分包人完成的工程量
C.向分包商发出变更指令
D.审查分包商的资质
E.对分包人使用的材料进行监督
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于塔式起重机使用,正确的有()。
A.使用前,应对起重司机.信号司索工等作业人员进行安全技术交底
B.每班作业前,应按规定进行日检.试吊
C.零星材料起吊时,必须采用吊笼或钢丝绳绑扎牢固
D.作业中遇突发故障,应立即停止作业,严禁将吊物降落到地面
E.应确保塔机在非工作工况时,臂架固定,不得摆动
正确答案:查看最佳答案
第92题:施工合同示范文本规定,对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。
A.施工合同条件
B.施工合同协议条款
C.发包人与监理单位签订的监理委托合同
D.发包人上级主管部门的书面指示
E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议
正确答案:查看最佳答案
第93题:建设工程一切险的被保险人通常有()。
A.施工分包商
B.项目贷款银行
C.业主
D.业主聘用的建筑师
E.承包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程一切险的被保险人通常包括:(1)业主或工程所有人;(2)承包商或者分包商;(3)技术顾问,包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。
第94题:按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。
A.工程本身的损害
B.承包方人员伤亡
C.承包人停工损失
D.由发包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害
E.由承包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,监理单位应当将()等相关资料纳入危大工程安全档案管理。
A.监理大纲
B.监理规划
C.监理实施细则
D.专项巡视检查
E.专项施工方案审查
正确答案:查看最佳答案
第96题:招标阶段的主要工作内容包括()。
A.发布招标公告
B.发出招标文件
C.资格预审
D.现场考察
E.确定中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:“建筑工程一切险”中,保险人对()等原因造成的损失不负责赔偿。
A.包装物料的损失
B.自然磨损造成的损失
C.地震带来的损失
D.火灾带来的损失
E.设计错误引起的损失
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔式起重机有下列情况之一的,严禁安装和使用()。
A.结构上有可见裂纹和严重锈蚀的
B.主要受力杆件存在塑性变形的
C.连接件存在严重磨损和塑性变形的
D.钢丝绳达到报废标准的
E.出厂年限超过10年的630kN·m塔式起重机
正确答案:查看最佳答案
第99题:某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为()。
A.只减少1名招标人代表
B.招标人代表不变,增加1名招标人以外的专家
C.招标人代表不变,增加2名招标人以外的专家
D.招标人代表不变,增加4名招标人以外的专家
E.减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:设计交底的内容一般包括()。
A.施工图设计文件总体介绍
B.特殊的工艺要求
C.施工中的难点.疑点和容易发生的问题
D.设计意图说明
E.地基处理方法是否合理
正确答案:查看最佳答案
第101题:以下属于设备监造质量控制点的有()。
A.设备制造图纸的复核
B.制造工艺流程安排.加工设备精度的审查
C.外购配件制造过程的检查
D.工序交接见证点
E.出厂前装箱的检查确认
正确答案:查看最佳答案
第102题:发包人将在建工程抵押给银行贷款,后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款,则下列关于承包人权利的说法中,正确的是()。
A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖
B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C.承包人申请拍卖该工程,应按照诉讼时效的规定,在工程竣工之日提出
D.承包人可不申请拍卖,而直接与发包人协商将工程折价
E.承包人因发包人违约所造成的损失,可在工程拍卖所得中扣除
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:对于施工中发生的不可抗力,施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。
A.工程所需清理费
B.由承包人负责采购,运至施工场地用于施工材料的损失
C.工程本身的损害
D.承包方造成的人员伤亡损失
E.承包人施工机械的停工损失
正确答案:查看最佳答案
第104题:工程项目施工过程中,质量监督机构的职责有()。
A.核查工程项目报建审批手续是否齐全
B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况
C.核查实际进度是否滞后于计划进度
D.抽查主体结构工程的施工质量
E.依据法规对违法分包行为进行处罚
正确答案:查看最佳答案
第105题:工程施工招标资格预审公告包括的内容有()。
A.招标条件
B.项目概况与招标范围
C.资格预审方法
D.申请人资格要求
E.投标保证金要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工招标资格预审公告的内容包括:招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等。
第106题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,工程师应当具备的风险意识能力包括()。
A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素
B.督促当事人转移或分散风险
C.监督承包人采取有效的防范措施
D.重视施工安全
E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失
正确答案:查看最佳答案
第107题:根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》,承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有()。
A.保证进度计划如期实现承诺书
B.工程各主要阶段的预期安排
C.各项重要检验工作的顺序安排
D.各项重要试验的时间安排
E.计划采取的赶工方案及措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包商应在开工日期后28天内向业主提交一份进度计划。进度计划应包括承包商计划实施工程的工作顺序,包括工程各主要阶段的预期时间安排、各项检验和试验的顺序和时间安排。
第108题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。
第109题:下列关于标准施工招标文件的说法,错误的有()。
A.“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触,否则抵触内容无效
E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化
正确答案:查看最佳答案
第110题:招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时,招标备案文件中应说明的内容有()。
A.招标工作范围
B.计划工期
C.对投标人的资质要求
D.招标费用预算
E.评标办法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标备案文件应说明:招标工作范围;招标方式;计划工期;对投标人的资质要求;招标前期准备工作完成情况;自行还是委托招标等内容。
第111题:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避的是()
A.投标人主要负责人的近亲属:
B.项目主管部门人员
C.与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审
D.曾在评标时从事违法行为受过行政处罚
E.因为其它原因受到刑事处罚
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:1)投标人或者投标人主要负责人的近亲属:2)项目主管部门或者行政监督部门的人员:3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的:4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第112题:在《担保法》规定的担保方式中,既允许债务人用自己的财产,也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。
A.保证
B.抵押
C.动产质押
D.留置
E.定金
正确答案:查看最佳答案
第113题:根据FIDIC《施工合同文件》,保证金在工程款颁发()后分次返还。
A.工程移交证书
B.工程接受证书
C.履约证书
D.缺陷责任期终止证书
E.工程保修书
正确答案:查看最佳答案
第114题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:按照施工合同文本的规定,监理人发布变更通知的范围应限于()等方面。
A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成
B.更改部分工程的位置和尺寸
C.增加部分合同中约定的工程量
D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程
正确答案:查看最佳答案
第116题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中,正确的有()。
A.以顾客为关注焦点
B.改进
C.全员参与
D.领导作用
E.结果导向
正确答案:查看最佳答案
第117题:下列关于发包人审查的说法错误的有()。
A.承包人的设计文件提交监理人后,监理人应组织设计审查
B.自监理人收到承包人的设计文件之日起,对承包人的设计文件审查期限不超过7天
C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定,监理人应以书面形式通知承包人
D.承包人应根据监理人的书面说明,对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查,审查期限重新起算
E.合同约定的审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为承包人的设计文件已获发包人同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新福建省福州监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:监理合同履行过程中,合同当事人承担违约责任的原则包括()。
A.委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失
B.因监理人工作失误造成工程损失时,不赔偿委托人的损失
C.因监理人的过失造成工程损失时,应赔偿委托人的全部损失
D.任何一方索赔要求不成立时,应当补偿由此所导致的对方各种费用支出
E.因监理人过失造成的损失赔偿额,累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
正确答案:查看最佳答案
第119题:建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有()。
A.材料生产制造
B.材料交接程序
C.质量检验方式
D.材料质量要求
E.合同价款支付
正确答案:查看最佳答案
参考解析:材料采购合同条款一般限于物资交货阶段,主要涉及交接程序、检验方式、质量要求和合同价款支付等。