[点击进入2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是()。
A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先进行备案后进行消防验收
C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查
D.在验收后应当报公安机关消防机构备案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:根据《环境影响评价法》，在项目建设。运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。
第2题:根据《建筑业企业资质管理规定》，不属于建筑业企业资质序列的是()。
A.施工总承包
B.专业分包
C.专业承包
D.劳务分包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质序列:施工总承包资质.专业承包资质.施工劳务资质。
第3题:建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任()。
A.给予警告
B.取消继续教育记录
C.处1万元以上3万元以下罚款
D.撤销注册证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建造师继续教育违法行为应承担的法律责任。对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。
第4题:根据《民法典》规定，一般情况下动产物权的转让，自()起发生效力。
A.买卖合同生效
B.转移登记
C.双方达成一致
D.交付时
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是动产物权的设立和转让。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力
第5题:因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工企业
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力。是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。
第6题:下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()。
A.涉及国家安全.国家秘密的项目
B.使用各级财政预算资金的项目
C.使用企业事业单位自有资金的项目
D.使用上市公司资金的项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察.设计.施工.监理以及与工程建设有关的重要设备.材料等的采购，必须进行招标:1.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目；2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3.使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目。
第7题:根据《招标投标法实施条例》，属于招标人与投标人串通投标的是()。
A.招标人允许其子公司参加投标
B.投标人在开标后撤销投标文件，与招标人协商退还投标保证金
C.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是禁止招标人与投标人串通投标，选项分析:有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标:(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
第8题:关于民事诉讼时效的说法，正确的是()。
A.超过诉讼时效的，权利人的诉讼权利消灭
B.权利人超过诉讼时效的，人民法院不予受理
C.人民法院不得主动适用诉讼时效的规定
D.普通诉讼时效期间通常为2年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼时效，选项分析:超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。普通诉讼时效期间通常为3年。
第9题:关于违约金的说法，正确的是()。
A.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得予以减少
B.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行
C.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加
D.一方违约，当事人要求解除合同的，不得再要求支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是违约责任及违约责任的免除，选项分析:A错，C对，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。B错，继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。D错，《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任不因解除合同而消失，所以D中是可以要求，不是不得要求。
第10题:根据《建设工程质量检测管理办法》，关于工程施工质量检测的说法，正确的是()。
A.检测报告经检测人员签字并加盖检测专用章后生效
B.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检
C.检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况，及时报告安全生产主管部门
D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测，选项分析:检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。如果检测结果利害关系人对捡测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。
第11题:关于刑法裁量的说法，正确的是()。
A.被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在3年以内再犯应当判处拘役以上刑罚之罪的，是累犯
B.犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首
C.对阻止他人犯罪活动的，应当减刑
D.数罪中有判处有期徒刑和管制，有期徒刑执行完毕后，管制无需再执行
正确答案:查看最佳答案
第12题:属于建设工程代理行为终止的主要情形的是()。
A.被代理人暂停委托
B.代理事项难以完成
C.发生不可抗力
D.代理人辞去委托
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:关于建设工程质量保修制度的说法，正确的是()。
A.发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复的，视同认可承包人的返还保证
B.因承包人的原因造成的缺陷，如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，承包人不再承担责任
C.承包人维修并承担相应费用后，对工程的损失赔偿责任即可免除
D.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，并承担鉴定及维修费用
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列关于建设单位和相关单位的建设工程安全责任的表述中，错误的是()。
A.建设单位要保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任
B.勘察单位要提供真实准确的勘察文件，不能弄虚作假
C.设计单位要全部按照建设单位的要求设计，防止因设计不合理发生生产安全事故
D.监理单位有权要求施工单位对存在的安全隐患进行整改
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》中明确规定，建设单位必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任；勘察单位必须按照法律、法规的规定以及工程建设强制性标准的要求进行勘察，并提供真实、准确的勘察文件，不能弄虚作假。工程监理单位受建设单位的委托，有权要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改，有权要求施工单位暂时停止施工，并依法向建设单位和有关主管部门报告。故“建设单位要保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任”、“勘察单位要提供真实准确的勘察文件，不能弄虚作假”、“监理单位有权要求施工单位对存在的安全隐患进行整改”选项正确。《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。故选项“设计单位要全部按照建设单位的要求设计，防止因设计不合理发生生产安全事故”错误，符合题意当选。
第15题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，限额以下的小型工程是指工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。
A.10
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
第16题:电气管线.设备安装及装修工程的保修期限为()。
A.2年?
B.3年?
C.5年?
D.设计文件规定的合理使用年限?
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是()。
A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水
B.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护
C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水
D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定，选项分析:非传统水源利用:(1)优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。(2)处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。(3)现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。(4)大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。(5)力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。
第18题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是()。
A.安全员
B.资料员
C.材料员
D.标准员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:关于专利权期限的说法，正确的是()。
A.外观设计专利权的期限为10年
B.发明专利权的期限为20年
C.专利权期限自核准之日起计算
D.实用新型专利权的期限为15年
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是()。
A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级行政监督部门指定一个部门负责处理
B.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动
C.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料
D.行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理，选项分析:投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理；必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动；行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。
第21题:甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司、乙公司连带
D.乙公司、丙公司连带
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是不当或违法行为应承担的法律责任，选项分析:代理人和相对人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和相对人负连带责任。
第22题:下列关于科学编制标底的说法，不正确的是()。
A.标底编制过程和标底必须保密
B.标底由招标人自行编制或委托中介机构编制
C.一个工程只能编制一个标底
D.招标项目必须设置标底，不得进行无标底招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:依据《土程建设项目施工招标投标办法》第34条，招标人可根据项目特点决定是否编制标底。痏标项目可以不设标底，迸行无标底招标，故D项错误。
第23题:注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则注册证书应当()。
A.被吊销
B.被撤销
C.延续有效
D.注销或变更
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是二级建造师的注册，选项分析:聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。
第24题:关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。
A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利
C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理
D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于借款合同利息的说法，正确的是()。
A.借款的利息可以预先在本金中扣除
B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付
C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息
D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息
正确答案:查看最佳答案
参考解析:借款的利息不得预先在本金中扣除，利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。A错误。借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。B错误。借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息。D错误。自然人之间的借款合同
第27题:某起生产安全事故造成9人死亡，51人重伤，直接经济损失近2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:9人死亡是较大，51人重伤是重大，直接经济损失2000万是较大，我们按从重处理，因此是重大事故。P240
第28题:某工程竣工验收时发现隐蔽工程检测质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()。
A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担
B.承担人应负责返修，费用由承包人先行承担
C.承担人应负责返修，费用由发包人先行承担
D.由设计缺陷造成质量不合格，承包人不负责返修
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工质量检验和返修的规定。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用由责任方负责。
第29题:关于违约责任中承担赔偿损失限制的说法，正确的是()。
A.违约方应当赔偿不可预见的损害
B.损失赔偿不得超过违约方为履行合同付出的成本
C.当事人一方违约后，对方没有采取适当措施致使损失扩大的，非违约方可以就扩大的损失请求赔偿
D.当事人为防止因违约造成的损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程赔偿损失的规定，选项分析:如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
第30题:位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经内省，下列说法正确的是()。
A.向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意
B.向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意
C.向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意
D.向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:转移固体废物出省.自治区.直辖市行政区域贮存.处置的，应当向固体废物移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省.自治区直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省自治区。直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后方可批准转移该固体废物出省.自治区.直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。选D。
第31题:某建设单位2016年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是()
A.领取施工许可证不能延期
B.可以延期，但只能延期1次
C.延期以两次为限，每次不超过2个月
D.超过延期时限的，施工许可证自行废止
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是()。
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.女职工生育享受98天产假
C.不得安排怀孕5个月以上女职工上夜班
D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。女职工的特殊保护有;(1)禁止从事矿山井下.四级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动;(2)不得安排女职工在经期从事高处.低温冷水作业和三级体力劳动强度的劳动;(3)不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动(4)女职工生育享受98天的产假。(《劳动法》规定为不少于90天，目前执行的《女职工劳动保护特别规定)为98天);(5)不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第33题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:关于委托合同的说法，正确的是()。
A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务，给受托人造成损失的，委托人不再承担责任
B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务
C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失
D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务，但因此给受托人造成损失的，受托人可以向委托人要求赔偿损失，故A错误。委托人死亡.终止或者受托人死亡.丧失民事行为能力.终止的，委托合同终止；但当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外，故B错误。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失，故C错误。
第35题:某企业机械操作工张某在作业过程中，发现供电线路绝缘破损，铜丝裸露。根据《安全生产法》，关于张某安全生产权利、义务和责任的说法，正确的是()。
A.张某有权立即撤离现场
B.张某应当排除事故隐患
C.张某未及时报告事故隐患，应当给予其罚款处罚
D.张某对事故隐患应当立即向有关负责人报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务，选项分析:从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。
第36题:人民法院对受理的案件，分别情形，予以处理，下列表述错误的是()。
A.当事人有争议，但符合督促程序规定条件的，可以转入督促程序
B.开庭前可以调解的，采取调解方式及时解决纠纷
C.根据案件情况，确定适用简易程序或者普通程序
D.需要开庭审理的，通过要求当事人交换证据等方式，明确争议焦点
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序，选项分析:《民事诉讼法》规定，人民法院对受理的案件，分别情形，予以处理:①当事人没有争议，符合督促程序规定条件的，可以转入督促程序；②开庭前可以调解的，采取调解方式及时解决纠纷；③根据案件情况，确定适用简易程序或者普通程序；④需要开庭审理的，通过要求当事人交换证据等方式，明确争议焦点。故选项“当事人有争议，但符合督促程序规定条件的，可以转入督促程序”正确。
第37题:2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。
A.违约责任
B.不当得利
C.侵权行为
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
第38题:超过诉讼时效期间，当事人()的，不受诉讼时效的限制。
A.提起诉讼
B.提出请求
C.主张权利
D.自愿履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是民事诉讼时效。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。
第39题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。
A.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格
B.有分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案
C.保证本项目安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施，并为管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件，选项分析:B错误，有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；C错误，保证本单位安全生产条件所需资金的投入；D错误，有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。
第40题:关于环境保护税税收减免的说法，正确的是()。
A.纳税人排放应税大气污染物低于国家和地方规定的污染物排放标准的30%，减按65%征收环境保护税
B.纳税人排放应税大气污染物低于国家和地方规定的污染物排放标准的50%，减按50%征收环境保护税
C.纳税人排放应税大气污染物低于国家和地方规定的污染物排放标准的50%，减按40%征收环境保护税
D.纳税人排放应税大气污染物低于国家和地方规定的污染物排放标准的30%，减按70%征收环境保护税
正确答案:查看最佳答案
第41题:除当事人另有约定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。
A.合同成立时
B.合同生效时
C.标的物交付时
D.运输行为完成时
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是()。
A.企业投资的体育场
B.企业投资的廉租住房
C.企业投资的商品住房
D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:可以不进行招标的(1)涉及国家安全国家秘密或者抢险敕灾而不适官招标的:(2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的:(3)施工主要技术采用特走的专利或者专有技术的:(4)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的;(5)在建工程追加的附属小刑工程或者主体加层工程。原中标人仍具备承包能力的:(6)法律.行政法规规定的其他情形
第43题:甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为1000万元，根据《民法典》的规定，该定金数额最多为()万元。
A.40
B.80
C.160
D.200
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
第44题:当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是()。
A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期，选项分析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第45题:甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。
A.甲市
B.乙市
C.丙市
D.丁市
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:根据《安全生产许可证条例》规定，说法错误的是()。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.企业应于期满前3个月向建设行政主管部门办理延期手续
C.安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，可以不审查而直接办理延期手续
D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人应及时办理安全生产许可证变更手续
正确答案:查看最佳答案
第47题:·某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《合同法》的规定，该建筑公司于2007年3月8日得知自己有撤销权。则下列关于其撤销权消灭的表述中正确的是，该公司()。
A.2008年2月5日前未行使撤销权
B.2008年3月8日前未行使撤销权
C.未明确表示是否放弃撤销权
D.未明确表示是否继续履行该合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。P125。
第48题:关于加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是()。
A.力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%
B.建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%
C.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60%
D.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治，选项分析:加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。
第49题:某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。
A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表
B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表
C.企业的职工代表和企业代表
D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表
正确答案:查看最佳答案
参考解析:企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。
第50题:关于计算机软件著作权的说法，正确的是()。
A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生
B.如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者
C.接受他人委托开发的软件，其著作权由委托人享有
D.法人的软件著作权，保护期为30年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是计算机软件著作权的保护期限，选项分析:A错误，自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，截止于作者死亡后第50年的12月31日。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。C错误，接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定；无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。D错误，法人或者其他组织的软件著作权保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。
第51题:关于商标专用权的说法，正确的是()。
A.注册商标不得续展
B.注册商标的转让是指商标专用人许可他人使用其注册商标的行为
C.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请
D.转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标应当一并转让
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2012年4月1日还款。但到2012年5月1日，甲仍未还钱。2012年6月3日乙向甲要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()。
A.引起诉讼时效的中断
B.引起诉讼时效的中止
C.引起诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
正确答案:查看最佳答案
第53题:律师出庭的权利是基于()而产生的。
A.人民法院的允许
B.委托合同与单方授权
C.当事人一方无诉讼能力
D.维护社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
第54题:按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取的处理方式是()。
A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿
B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿
C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿
D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是工程竣工结算，选项分析:根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。故选项“承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿”正确。
第55题:关于物权的说法，正确的是()。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村士地承包经营者同意.土地所有人不得在该地块设立地役权
D.物权的变动只能基于合同关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项错误，担保物权是对他人的物的优先受偿，所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利，含占有.使用.收益.处分四项权能。不可以是同一人P16B选项错误，用益物权对他人的物的占有.使用.收益权。不可以是该物的所有权人。P16C选项正确，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意.土地所有人不得在该地块设立地役权。P18D选项错误，不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。P18
第56题:关于民事诉讼级别管辖的说法，正确的是()。
A.划分同级人民法院之间审判第一审民事案件的分工和权限
B.各地人民法院确定的级别管辖争议标的数额标准是相同的
C.群体性纠纷案件，一般由中级人民法院管辖
D.主要根据案件的性质、影响和诉讼标的金额等确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是级别管辖，选项分析:A错，级别管辖，是指按照一定的标准，划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限。B错，在实践中，争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据，但各地人民法院确定的级别管辖争议标的数额标准不尽相同。C错，婚姻、继承、家庭、物业服务、人身损害赔偿、名誉权、交通事故、劳动争议等案件，以及群体性纠纷案件，一般由基层人民法院管辖。D对，我国《民事诉讼法》主要根据案件的性质、影响和诉讼标的金额等来确定级别管辖。
第57题:关于承揽合同，说法正确的是()。
A.承揽合同应当采用书面形式
B.承揽人发现定作人提供的图纸不合理的，可以直接修改
C.承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验
D.承揽人可以根据工作需要自行决定是否留存复制品或者技术资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A项错误，承揽合同可以采用书面形式。B项错误，承揽人发现定作人提供的图纸不合理的，应当及时通知定作人，不能直接修改。D项错误，承揽人不能自行决定是否留存复制品或者技术资料。
第58题:关于投标有效期的说法，正确的是()。
A.招标人要求延长投标有效期的，投标人无权拒绝
B.投标人同意延长投标有效期的，可以修改投标文件的实质性内容
C.投标有效期内，投标文件对招标人和投标人均具有合同约束力
D.投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算
正确答案:查看最佳答案
第59题:小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A.小张取得该房屋的所有权
B.小王必须收回房屋并向小李交付
C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任
D.小李与小王签订的合同有效
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:根据《招标投标法》，可以不进行招标的工程项目有()。
A.国有企业开发建设的商住两用的工程项目
B.涉及国家秘密的工程项目
C.涉及抢险救灾的工程项目
D.利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工的工程项目
E.涉及国家安全的工程项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《招标投标法》规定，涉及国家安全.国家秘密.抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。
第61题:某项目业主与银行签订了借款合同，项目业主的主要义务是()。
A.提供担保
B.按照约定用途使用借款
C.提供借款
D.按期归还本金和利息
E.按照约定收取借款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是借款合同当事人的权利义务。，选项分析:借款合同中，提供借款是贷款人(本题中为银行)的义务，故“提供借款”不符合题意。而提供担保、按照约定收取借款、按约定用途使用借款和归还本金和利息是借款人(本题中为项目业主)的义务。
第62题:关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。
A.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳
B.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳
C.生育保险费，由职工自行缴纳
D.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳
E.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳动者的社会保险与福利。用人单位和职工共同缴纳的保险包括养老.医疗和失业种，工伤和生育险均由用人单位缴纳，职工不承担。
第63题:建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括()。
A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失
B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失
C.发包方中途变更设计造成的损失
D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失
E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失，选项分析:本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中“因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失”属于承包人的责任，“承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失”属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，“发包方中途变更设计造成的损失”属于发包方的责任，“发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失”属于承包人保管不善的责任，“发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁”中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责。故选项“因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失”、“承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失”、“发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失”正确。
第64题:关于农民工工资支付的说法，正确的有()。
A.用工单位使用个人派遣的农民工，拖欠农民工工资的，由用工单位清偿
B.分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿再进行追偿
C.施工总承包单位应当自工程取得施工许可证(开工报告批复)前，开立工资保证金专门账户
D.施工合同额低于300万元的工程，免除该工程存储工资保证金
E.工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再进行追偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是劳动保护的规定，选项分析:分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。施工总承包单位应当自工程取得施工许口证(开工报告批复)之日起20个工作日内(依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起20个工作日之内)，持营业执照副本、与建设单位签订的施工合同在经办银行开立工资保证金专门账户存储工资保证金。施工合同额低于300万元的工程，目该工程的施工总承包单位在签订施工合同前一年内承建的工程未发生工资拖欠的，各地区可结合行业保障农民工工资支付实际，免除该工程存储工资保证金。
第65题:根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。
A.原告
B.被告
C.鉴定人
D.第三人
E.审判员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:广义的民事诉讼当事人包括原告.被告.共同诉讼人和第三人。
第66题:根据《招标投标法》及相关规定，关于投标文件的说法，正确的有()。
A.对未通过资格预审的投标文件，招标人应当签收保存
B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收
C.不同投标人的投标文件在同一文印店装订视为投标人相互串通投标
D.投标文件当对招标文件提出的实质性要求与条件作出响应
E.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独提交的投标文件无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是投标文件，选项分析:未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
第67题:关于评标委员会组成及其行为的说法，正确的有()。
A.投标人的债权人不得担任评标委员会的专家成员
B.评标委员会成员可以拒绝在评标报告上签字
C.评标委员会成员可以全部采取随机抽取的方式确定
D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人
E.为了便于操作，评标委员会可以对评标标准进行细化
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《民法典》，合同权利义务终止的情形有()。
A.债务人依法将标的物抵押
B.合同解除
C.债务相互抵消
D.债权人依法将标的物提存
E.债权人免除债务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同的终止。《民法典》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止:(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务互相抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除责任;(6)债权债务同归于一人;(刀)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
第69题:根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批.核准部门审批.核准。
A.招标范围
B.招标文件
C.招标方式
D.招标组织形式
E.招标代理机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围.招标方式.招标组织形式应当报项目审批.核准部门审批.核准。
第70题:下列情形中，可以引起诉讼时效中断的有()。
A.权利人申请仲裁
B.义务人同意履行义务
C.不可抗力
D.权利人被义务人或者其他人控制
E.权利人向义务人提出履行请求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼时效，选项分析:《民法典》规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算:(1)权利人向义务人提出履行请求；(2)义务人同意履行义务；(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁；(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。《民法典》规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止:(1)不可抗力；(2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；(3)继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；(4)权利人被义务人或者其他人控制；(5)其他导致权利人不能行使请求权的障碍。自中止时效的原因消除之日起满6个月，诉讼时效期间届满。根据上述规定，诉讼时效中止，应当同时满足两个条件:(1)权利人由于不可抗力或者其他障碍，不能行使请求权；(2)导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内。
第71题:在违反《电力法》规定的处罚中，电力管理部门实施惩罚的方式一般有()。
A.责令停止作业
B.追究刑事责任
C.恢复原状
D.治安处罚
E.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:电网经营企业.供电企业和发电企业负责电力设施保护的日常工作。对危害电力设施安全的行为，电力企业有权制止并可以劝其改正.责其恢复原状.强行排除妨害，责令赔偿损失.请求有关行政主管部门和司法机关处理，以及采取法律.法规或政府授权的其他必要手段。
第72题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。
A.施工合同支付条款显失公平的合同
B.承包人对工程价款有重大误解的合同
C.发包人胁迫承包人订立的合同
D.承包人超越资质等级订立的合同
E.承包人将部分工程违法分包的合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:对于可撤销合同，具有撤销权的当事人()，撤销权消灭。
A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权
B.自知道或者应当知道撒销事由之日起六个月内没有行使撤销权的
C.自知道或者应当知道撒销事由之日起一年内没有行使撤销权的
D.知道撒销事由后明确表示放弃撤销权的
E.知道撒销事由后以自己的行为放弃撤销权的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法典》规定，有下列情形之一的。撤销权消灭;(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
第74题:在招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的情况下，下列可以做同一项目的工程总承包单位的有()。
A.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位
B.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件评估单位
C.工程总承包项目的项目管理单位
D.工程总承包项目的造价咨询单位
E.工程总承包项目的代建单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是工程总承包项目的发包和承包，选项分析:工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。
第75题:下列物权属于用益物权的是()。
A.土地所有权
B.地役权
C.不动产抵押权
D.居住权
E.土地承包经营权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权.居住权和地役权。
第76题:根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()
A.建筑面积260㎡的房屋
B.抢险救灾工程
C.城市大型立交桥
D.城市居住小区
E.实行开工报告审批制度的建筑工程
正确答案:查看最佳答案
第77题:某施工企业向某设备公司出卖起重设备1台，同时又与该设备公司订立租赁合同继续占有使用该设备。关于该起重设备所有权转移的说法，正确的有()。
A.施工企业是该设备的所有权人
B.设备公司是该设备的所有权人
C.该交付方式为简易交付
D.该施工企业交付设备增值税专用发票后，设备所有权转移
E.该交付方式为占有改定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同的法律规定，选项分析:本题中，起重设备为动产，动产物权变动以“交付”为生效要件。双方约定的“交付方式”为占有改定。买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移。因此，通过“占有改定”的交付方式，合同双方已完成标的物所有权在法律上的转移。因此，设备公司是该设备的所有权人。且“该交付方式为简易交付”错误“该施工企业交付设备增值税专用发票后，设备所有权转移”错误，不是简易交付而是占有改定。“简易交付”是指，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。占有改定的条件是双方的“约定”，而非交付相应票据，所以“交付设备增值税转专用发票”只能证明合同双方存在标的物价款的给付，是债权行为，而非“占有改定”的物权“交付”行为。
第78题:根据《民法总则》，关于民事诉讼时效的说法，正确的有()。
A.向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间均为3年
B.超过诉讼时效期间，权利人的胜诉权消灭
C.诉讼时效期间届满后，义务人自愿履行债务的，不得请求返还
D.当事人违反法律规定，预先放弃诉讼时效利益的，人民法院不予认可
E.超过诉讼时效期间，当事人起诉的，人民法院不予受理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版黑龙江省二级注册建造师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:选项A，普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。选项B，超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。选项C，2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)规定，诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返还。人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。选项D，当事人违反法律规定，约定延长或者缩短诉讼时效期间.预先放弃诉讼时效利益的，法院不予认可。选项E，依照《民法典》，当事人未提出诉讼时效抗辩，法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判。当事人违反法律规定，约定延长或者缩短诉讼时效期间.预先放弃诉讼时效利益的，法院不予认可。
第79题:关于工程质量检测的说法正确的有()。
A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
C.检测机构不得与建设单位有隶属关系
D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
正确答案:查看最佳答案
