[点击进入2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题]
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:按被保险人人数投保职工意外伤害险时，其投保人数必须占约定承保团体人员的()以上，且投保人数不低于()人。
A.65%，7
B.75%，7
C.65%，5
D.75%，5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。
第1题:下列关于业主享有的权利，说法错误的是()
A.业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权
B.业主有对工程规模.设计标准.规划设计.生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权
C.监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意
D.业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告
正确答案:查看最佳答案
第2题:FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后()d内做出合理的裁决。
A.15
B.28
C.72
D.84
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和监理人共同
D.参与验收的各方共同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
第4题:下列关于分包合同的履行，说法错误的是()
A.分包工程价款由承包方与分包单位结算
B.发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项
C.工程分包不能解除承包人任何责任与义务
D.分包单位因任何原因给发包方造成损失的，承包方承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。
A.经批准的项目可行性研究报告
B.施工许可证
C.城市规划许可文件
D.工程勘察资料
正确答案:查看最佳答案
第6题:某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定不明，则应()。
A.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算
B.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付
C.按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付
D.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是()。
A.技术标准和要求——图纸——已标价工程量清单——投标函及其附录
B.投标函及其附录——已标价工程量清单——技术标准和要求——图纸
C.技术标准和要求——投标函及其附录——图纸——已标价工程量清单
D.投标函及其附录——技术标准和要求——图纸——已标价工程量清单
正确答案:查看最佳答案
参考解析:组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行约定，合同文件序号为优先解释的顺序:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)技术标准和要求(7)图纸(8)已标价的工程量清单(9)其他合同文件。
第8题:施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是()。
A.审核施工进度计划
B.控制施工工作按进度计划执行
C.争取提前完成工程
D.发布工程暂停令
正确答案:查看最佳答案
第9题:招标项目设有标底的，标底应当在()时公布。
A.公布招标公告
B.发售招标文件
C.开标
D.评标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元／吨。在履约期内，供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元／吨。供货方提出变更单价的要求，采购方不同意。此时供货方()。
A.可单方宣布解除合同
B.必须仍按原单价交付剩余水泥
C.有权拒绝原单位继续供应水泥
D.可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)市区主要路段围挡高度不得小于()m。
A.3
B.2.5
C.2.0
D.1.8
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专职安全生产管理人员()及以上的，应按专业配备专职安全生产管理人员，并组成安全管理组。
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:支付委托监理合同的酬金过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()h内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。
A.12
B.24
C.36
D.48
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C错误，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项D错误，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。
第15题:某采购合同中，甲乙双方约定违约金为100万元，在合同履行过程中，因供货方的原因不能交货，承包人为了避免停工，只能以高出原采购合同价120万元的价格采购同种材料，则供货方应赔偿给承包人()万元。
A.220
B.120
C.1OO
D.20
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人的竣工日应确认为()。
A.承包人自检合格日
B.承包人递交竣工验收报告日
C.竣工验收开始日
D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日
正确答案:查看最佳答案
第17题:测定地基土压实度，应采用()。
A.烘干法
B.重型击实法
C.轻型击实法
D.环刀法
正确答案:查看最佳答案
第18题:合同当事人双方权利义务共同指向的对象是()。
A.标的
B.数量
C.质量
D.价款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是()。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供
正确答案:查看最佳答案
参考解析:暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定。未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。
第20题:下列选项中，有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述，不正确的是()。
A.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
B.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见
C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为不同意
D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据标准施工合同通用条款规定，下列不可抗力造成的损失应当由承包人承担的是()。
A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失
B.发包人人员伤亡和其他财产损失
C.承包人人员伤亡和其他财产损失
D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:恶劣的气候条件和异常恶劣的气候条件，对施工的影响分别由谁承担?
A.分别由发包人和承包人承担
B.分别由承包人和发包人承担
C.全部由承包人承担
D.全部由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(.*);/)
第23题:对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的延性.钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值应符合的规定，正确的是()。
A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于125
B.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应小于125
C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于125
D.钢筋的最大力下总伸长率不应大于9%
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()。
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.政府投资政策变化
D.局部武装暴动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。
A.招标代理机构
B.建设单位
C.政府监管机构
D.项目评标委员会
正确答案:查看最佳答案
第26题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署()意见。
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第27题:《民法典》规定，应当先履行合同的一方有可能丧失履行债务能力的行为，则可以()。
A.撤销合同
B.变更合同
C.解除合同
D.中止合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
第29题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。
A.缔约一方受损
B.缔约当事人有过错
C.合同尚未成立
D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系
正确答案:查看最佳答案
第30题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人()。
A.20万元
B.10万元
C.2万元
D.4万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。
A.技术标准
B.专用条款
C.最新签署的纪要.协议
D.通用条款
正确答案:查看最佳答案
第32题:发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
第33题:在质量控制图中，运用排列图法可以()。
A.分析造成质量问题的薄弱环节
B.掌握质量特性分布规律
C.划分调查分析的类别和层次
D.评价生产过程能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:FIDIC《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及()。
A.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现
B.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰
C.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程
D.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致
正确答案:查看最佳答案
第35题:工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()。
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度
正确答案:查看最佳答案
第36题:按照承包工程计价方式分类不包括()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.预算合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:根据FIDIC《施工合同条件》。合同争端可按照规定由争端避免裁决委员会(DAAB)裁决。关于DAAB人员任命和酬金的说法，正确的是()。
A.由业主任命、承包商承担酬金
B.合同双方联合任命、业主承担酬金
C.合同双方联合任命、承包商承担酬金
D.合同双方联合任命、分摊酬金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB，分摊酬金。
第38题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
正确答案:查看最佳答案
第39题:担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循()的原则。
A.平等、自愿、公平、公正
B.平等、公开、公平、公正
C.平等、公开、公平、诚实信用
D.平等、自愿、公平、诚实信用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。
第41题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于脚手架工程，正确的是()。
A.使用竹木脚手架时，专项方案应经专家论证通过
B.使用扣件式钢管悬挑卸料平台时，专项方案应经专家论证通过
C.采用单排脚手架时，专项方案应经专家论证通过
D.脚手架不得钢木.钢竹混搭
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。由此导致了设计人费用增加，修改增加的设计费用应由()承担。
A.设计人
B.提出增加设备运行工况的用户
C.设计人和发包人共同
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:发包人原因导致设计人费用增加，修改增加的设计费用应由发包人承担。
第43题:FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的()。
A.10％
B.20％
C.30％
D.40％
正确答案:查看最佳答案
第44题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
第45题:钢结构焊接工程的检验包括焊条.焊丝.焊剂.电渣焊熔嘴等材料.方法，其中对焊接材料的检验方法是()。
A.重量偏差
B.检查质量证明书
C.检查产品说明书
D.抽样检验焊接性能
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。
A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标
B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段
C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价
D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案
正确答案:查看最佳答案
第47题:某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.2011年4月15日
B.2011年5月1日
C.2011年5月15日
D.2011年6月1日
正确答案:查看最佳答案
第48题:下列施工合同订立方式中为非法定方式的是()。
A.公开招标
B.邀请招标
C.直接发包
D.定向议标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承
A.7
B.10
C.12
D.28
正确答案:查看最佳答案
第50题:某工程监理人员在验收墙面涂膜防水层厚度时发现;设计为1.5mm省标要求平均厚度不小干设计值，最小厚度不得小干设计值的90%，则以下实测数据合格的是()。
A.1.3mm，1.6mm，1.7mm
B.·1.4mm，1.4mm，1.6mm
C.1.4mm，1.6mm，1.7mm
D.1.3mm，1.7mm，1.7mm
正确答案:查看最佳答案
第51题:为了保证工程质量，工程师在合同规定进行的正常的检验外指示承包商变更规定检验的位置.细节.进行附加检验，涉及的费用和工期变化的责任应当()。
A.由承包方承担
B.由发包方承担
C.由工程师承担
D.视检验结果是否合格划分责任归属
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:以下关于钢结构焊接材料检验，正确的是()。
A.焊丝.焊剂需要检查质量证明文件，焊条不做此要求
B.焊丝.焊剂.焊条均需要检查质量证明文件，对焊条还应进行见证取样检验
C.对首次使用的钢材.焊接材料，应检查焊接工艺评定报告
D.对焊接材料应按规定进行存放和烘焙，检查方法为现场测定含水率
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。
A.以投标人的平均报价作为评标价
B.以中标人的评标价作为中标价
C.以报价最低的投标价为中标价
D.以中标人的报价为中标价
正确答案:查看最佳答案
第54题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:分部工程的划分应按()确定。
A.专业性质.工程材料
B.工程部位.专业性质
C.独立施工条件.施工程序
D.主要工种.材料.施工工艺
正确答案:查看最佳答案
第56题:工程师代表仅对()负责。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于地基强度或承载力检验，正确的是()。
A.注浆地基经承载力检验合格后即可判定合格
B.注浆地基应进行地基承载力检验和原位测试两种检测
C.对地基承载力检验应采用高应变动测法
D.对地基承载力检验应采用低应变动测法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。参见教材P142。
第59题:由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，()有权确定一个价格作为执行格。
A.监理工程师
B.业主
C.承包商
D.定额站
正确答案:查看最佳答案
第60题:某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同文件包括:①承包人建议书:②中标通知书:③合同协议书。仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为()。
A.①-②-③
B.③-①-②
C.①-③-②
D.③-②-①
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包合同的组成文件优先解释顺序为(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)承包人建议书(8)价格清单(9)其他合同文件。
第62题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，只能由()发出。
A.发包人
B.总承包人
C.监理人
D.设计人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经发包人同意，监理人可按约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。若没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更合同内容。
第63题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),碗扣式钢管模板支撑架，当立杆间距大于()时，应在拐角处设置通高专用斜杆，中间每排每列应设置通高八字形斜杆或剪刀撑。
A.1.0m
B.1.2m
C.1.5m
D.1.8m
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是()。
A.应立即通知合同另一方当事人和监理人
B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任
C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告
D.不能按期竣工的，应合理延长工期
正确答案:查看最佳答案
第65题:建设工程的分项工程交接多.中间产品多.隐蔽工程多，若在施工中不及时进行质量检查，事后只能从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这样就容易产生误判。这是因为工程质量本身具有()的特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.终检局限性
D.质量隐蔽性
正确答案:查看最佳答案
第66题:资格后审和资格预审描述不妥当的是()
A.二者审查的时间不同
B.审查的内容是一致的
C.资格预审比较适合具有单件性特点的招标项目
D.资格后审适合于潜在投标人数量较多的通用性、标准化项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。一般情况下，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目；资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。通常情况下，资格预审多用于公开招标，资格后审多用于邀请招标。
第67题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于基坑土方开挖，正确的是()。
A.土方开挖顺序可根据现场实际情况随时调整
B.支护结构未达到设计要求之前，可根据建设单位要求进行下层土方开挖
C.基坑开挖分层厚度应根据土质情况确定，且不应小于2米
D.基坑开挖至坑底标高后，应及时进行垫层施工，垫层应浇筑到基坑支护边
正确答案:查看最佳答案
第68题:依照《监理合同(示范文本)》规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()。
A.合同专用条款内约定的监理人工作
B.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作
C.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作
D.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作
正确答案:查看最佳答案
第69题:某施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时合同()。
A.成立
B.未成立
C.无效
D.效力待定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第70题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主。
A.设计单位
B.施工单位
C.工程监理单位
D.勘察单位
正确答案:查看最佳答案
第71题:中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的()天内发出中标通知书。
A.5
B.7
C.10
D.15
正确答案:查看最佳答案
第72题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
第73题:委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受()的指示完成相应的试验工作。
A.承包人
B.发包人
C.设计人
D.监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第74题:FIDIC通用条件规定，承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线，如果出现与图纸有偏差的施工，应纠正差错达到工程师满意，并在工程师提供资料正确的情况下，费用由()负责。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.设计人
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据法律规定，下列财产可以抵押的有()。
A.建设用地使用权
B.集体土地所有权
C.被扣押、监管的财产
D.公立医院的医疗设施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:下列财产可以作为抵押物:(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)海域使用权(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未一并抵押的，未抵押财产视为一并抵押。下列财产不得抵押:(1)土地所有权；(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)依法不得抵押的其他财产。
第76题:采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为()。
A.加权评价值
B.最高评价值
C.独立评价值
D.最低评价值
正确答案:查看最佳答案
参考解析:每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值。
第77题:根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。
A.7
B.14
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第78题:典型的从合同是()。
A.融资租赁合同
B.担保合同
C.赠与合同
D.借款合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:甲、乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。
A.遇价格上涨时，按原价格执行
B.遇价格上涨时，按新价格执行
C.遇价格下降时，按新价格执行
D.遏价格下降时，按原价格执行
E.无论上涨或下降，仍按原定价格执行
正确答案:查看最佳答案
第81题:依照《建设工程施工合同(示范文本)》，关于提前竣工协议的内容的表述，正确的是()。
A.承包人在保证质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
B.负责修改施工进度计划
C.提前竣工所需的追加合同价款
D.提前竣工时间
E.发包人应为赶工提供方便的条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:投标保证金可以是()
A.银行保函
B.保兑支票
C.银行汇票
D.现金支票
E.其他不合法的担保形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金可以是银行保函、保兑支票、银行汇票、现金支票、现金，也可以是其他合法担保形式
第83题:根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有()。
A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用
B.工程施工期间配合及现场服务的费用
C.工程勘察和设计服务应缴纳的增值税税金
D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用
E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:除专用合同条款另有约定外，勘察合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。除专用合同条款另有约定外，设计合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人、设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。
第84题:在招标程序中，()等将作为未来合同文件的组成部分。
A.招标文件
B.中标人的投标文件
C.中标函
D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改
E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:对施工单位提交的设备采购方案，项目监理机构审查的内容有()。
A.采购的基本原则
B.依据的设计图纸
C.采购合同条款
D.依据的质量标准
E.检查和验收程序
正确答案:查看最佳答案
第86题:ISO质量管理体系要求做到循证决策，其内容包括()。
A.收集与目标有关的数据和信息
B.保证数据和信息的可靠性和准确性
C.及时.准确地传达和共享信息
D.科学分析数据和信息
E.总结推广改进成果
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，关于计算当期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的表述，正确的是()。
A.经过确认核实的完成工程量对应报价单的相应价格计算应支付的工程款
B.当期应扣回的工程暂列金额
C.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项
D.设计变更应调整的合同价款
E.经过监理人批准的发包人索赔款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:《合同法》规定的合同生效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
第89题:某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有()。
A.买方可要求推土机生产厂承担违约责任
B.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任
C.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任
D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半
E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理
正确答案:查看最佳答案
第90题:仲裁协议包括如下内容()
A.请求仲裁的意思表示
B.不向法院起诉的承诺
C.仲裁事项
D.双方争议的解决方式
E.所选定的进仲裁委员会
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是()
A.按进度计划组织施工
B.实地检查
C.有权通知承包人修改进度计划
D.有权发布暂停施工指令
E.当事人协商一致
正确答案:查看最佳答案
第92题:施工招标投标的评标方法有()。
A.综合评估法
B.评标价法
C.最低投标价法
D.综合评标价法
E.以设备寿命周期成本为基础的评标价法
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑系统的监测内容应包括()等。
A.架体基础变形
B.立杆垂直度
C.水平挠度
D.立杆轴力
E.扣件拧紧程度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:建设工程监理工作的规范化主要体现在)。
A.监理工作的时序性
B.热情服务的工作原则
C.严密的职责分工
D.各项监理工作目标明确
E.各项工作的完成时间有明确的限定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(.*);/)
第95题:材料采购方货款结算的支付方式包括()。
A.现金支付
B.转账结算
C.托收承付
D.验单付款
E.验货后付款
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验
B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程
C.建议业主解除合同
D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限
E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有()。
A.在发包人授权范围内发出监理人指示
B.根据合同约定向承包人发出变更指示
C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务
D.与施工合同当事人商定变更工程价款
E.检查工程实体、材料和设备质量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人无权免除或变更合同约定的承包人权利、义务和责任。
第98题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工平面布置原则，正确的有()。
A.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍
B.施工区域内严禁设置办公设施
C.施工平面布置应符合消防安全.卫生防疫规定
D.大型机械设备不宜对周边环境安全带来不利影响
E.现场出入口应满足交通安全基本要求
正确答案:查看最佳答案
第99题:在建设工程监理合同中，属委托人应履行的义务有()。
A.负责合同的协调管理工作
B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作提供必要的外部条件
C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料
D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位
E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第100题:下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有()。
A.单位工程
B.分部工程
C.单项工程
D.分项工程
E.检验批
正确答案:查看最佳答案
第101题:建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括()。
A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失
B.正常水位变化引起第三者财产损失
C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡
D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用
E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失
正确答案:查看最佳答案
第102题:根据相关规范，以下关于钢结构工程焊缝检测，正确的有()。
A.一.二级焊缝可以采用超声波探伤的方法检测
B.一级焊缝应100%检测
C.二级焊缝检测比例不小于80%
D.二级焊缝检测比例不小于20%
E.三级焊缝根据设计要求进行检测
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第103题:图纸会审的内容一般包括()。
A.地质勘探资料是否齐全
B.图纸是否经施工单位正式签署
C.防火.消防是否满足要求
D.地基处理方法是否合理
E.设计地震烈度是否符合当地要求
正确答案:查看最佳答案
第104题:保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为()。
A.发生与否的不确定性
B.发生范围的不确定性
C.发生原因的不确定性
D.发生时间的不确定性
E.发生后果的不确定性
正确答案:查看最佳答案
第105题:根据相关规范，以下关于钢结构工程，正确的有()。
A.永久性普通螺栓拧紧后，外露丝扣不应少于2扣
B.高强度螺栓连接副初拧扭矩应为标准值的30%
C.高强度螺栓连接副初拧扭矩应为标准值的50%
D.对高强度螺栓连接副终拧扭矩应采用扭矩扳手检测
E.终拧扭矩检测应在终拧1小时后，48小时之内完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第106题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，可列入施工进度付款证书的内容有()。
A.按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款
B.按合同约定应增加的变更金额
C.按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款
D.按合同约定应支付的预付款和扣还预付款
E.按合同约定应扣减的质量保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款中要求进度付款申请单的内容包括:①截至本次付款周期末已实施工程的价款；②变更金额；③索赔金额；④本次应支付的预付款和扣减的返还预付款；⑤本次扣减的质量保证金；⑥根据合同应增加和扣减的其他金额。
第107题:混凝土结构实体检测，包括的内容有()。
A.混凝土强度
B.混凝土结构或构件变形
C.钢筋配置
D.钢结构连接质量
E.现浇混凝土板厚度
正确答案:查看最佳答案
第108题:下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行
D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务
E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第109题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()。
A.被保证的主债权种类.数额
B.债务人履行债务的方式
C.保证的期间
D.保证担保的范围
E.债务人履行债务的期限
正确答案:查看最佳答案
第110题:根据《标准施工合同》，关于工程质量保证金的说法，正确的有()。
A.质量保证金从第一次支付工程进度款时起扣
B.质量保证金主要用于约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务
C.发包人应在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金
D.合同双方应在专用合同条款中约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例
E.质量保证金累计扣留达到约定总额时不再扣留
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人和承包人需在专用条款内约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例以及质量保证金总额。质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，累计扣留达到约定的总额为止。质量保证金用以约束承包人在施工阶段、竣工阶段和缺陷责任期内，均必须按照合同要求对施工的质量和数量承担约定的责任。监理人颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还的质量保证金。发包人应在14天内会同承包人按照合同规定核实承包人是否完成缺陷修复责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。详见教材第91页。
第111题:分包工程开工前，项目监理机构对分包单位资格审核的基本内容包括()。
A.分包单位资质及其业绩
B.分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书
C.安全生产许可文件
D.施工单位对分包单位的管理制度
E.分包单位施工规划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第112题:招标人可以没收投标保证金的情况有()。
A.投标人在投标截止日前撤销投标书
B.投标人在投标有效期内撤销投标书
C.投标人在中标后拒签合同
D.投标人在中标后拒交履约保函
E.投标人有可能在合同履行中违约
正确答案:查看最佳答案
第113题:设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括()。
A.质量标准
B.健康
C.备案要求
D.安全与环境管理体系
E.变更
正确答案:查看最佳答案
第114题:合同公证与鉴证的相同点包括()等。
A.效力相同
B.都实行自愿申请原则
C.适用范围相同
D.内容和范围相同
E.目的都是为了证明合同的合法性与真实性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第115题:对违反合同者追究责任时，实行()
A.违约金、定金并用原则
B.以补偿性为原则
C.过错原则
D.因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任
E.严格责任原则
正确答案:查看最佳答案
第116题:以下关于施工单位质量责任，正确的有()。
A.实行总承包的工程，总承包单位应对全部建设工程质量负责
B.分包单位应对其分包工程向建设单位负责
C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任
D.解决施工中对设计提出的问题
E.主持工程质量事故调查
正确答案:查看最佳答案
第117题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定，合同价中应包括的费用有()。
A.进行测绘、取样、试验评估的费用
B.占地及青苗、园林绿化补偿费用
C.发包人要求勘察人外出考察的费用
D.因勘察人原因需要对工程进行补充勘察的费用
E.不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版内蒙古呼和浩特监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。
第118题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。
第119题:施工索赔按照索赔的目的可以分为()。
A.费用索赔
B.工期索赔
C.合同中默示的索赔
D.合同中明示的索赔
E.工程变更索赔
正确答案:查看最佳答案
