全国各地一建管理模拟习题

其他建筑考试安全员考试网 2024-7-10 10:27:21

[点击进入全国各地一建管理模拟习题]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()DB(A)。

A.55

B.60

C.65

D.70

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题是一个常规的记忆性题目，比较简单，主要考察噪声污染的防治。施工昼间排挡限值是70分贝，晚间是55分贝，因此答案为D。一定要看清题目中是问的昼间噪声排放，而不是夜间。知识点会，审题很重要。

第1题:全国建设工程质量实行统一监督管理的部门是()。

A.国家技术监督局

B.各级政府建设行政主管部门

C.国务院铁路、交通、水利等部门

D.国务院建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第2题:在施工成本的过程控制中，需进行包干控制的材料是()。

A.钢钉

B.水泥

C.钢筋

D.石子

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是材料用量的控制。，选项分析:包干控制即在材料使用过程中，对部分小型及零星材料(如钢钉、钢丝等)根据工程量计算出所需材料量，将其折算成费用，由作业者包干使用。

第3题:施工成本控制的过程控制程序中，下列说法正确的是()。

A.管理行为控制程序是过程控制的重点

B.指标控制程序是过程控制的基础

C.项目成本指标控制程序不包括调整改进成本管理方法

D.两者既相对独立又相互联系，既相互补充又相互制约

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《GB/T19000-IS09000(2000)质量管理体系标准》的定义，质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行()的一系列工作。

A.考核和评价

B.评价和记录

C.预测和评价

D.评价和改进

正确答案:查看最佳答案

第5题:国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效、也是应该首选的是()。

A.仲裁

B.协商

C.调解

D.诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是协商解决。，选项分析:协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。

第6题:建设工程项目信息管理的目的是()。

A.通过有效的项目信息收集组织和控制为项目参与各方的沟通搭建平台

B.通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务

C.通过项目信息存储的有效组织和控制为项目运营期的维护保养提供依据

D.通过项目信息处理的有效组织和控制为项目业主方协调各方关系提供依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:信息管理指的是信息传输的合理的组织和控制。项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。

第7题:施工承包企业应对建设单位提供的原始坐标点.基准线和水准点等测量控制点进行复核。并将复测结果上报()审批，批准后才能建立施工测量控制网。

A.项目技术负责人

B.企业技术负责人

C.业主

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工现场场内道路要平整、坚实、畅通，设置()；严格按施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材料和机具、设备。

A.排水系统

B.防尘设施

C.消防设施

D.保卫设施

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《招标投标法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目招标时，施工投标保证金额度符合规定的是()万元人民币。

A.70

B.100

C.120

D.50

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。为了实现进度目标，应选择合理的()。

A.合同结构

B.组织结构

C.采购模式

D.施工模式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目进度控制的管理措施。，选项分析:承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。工程物资的采购模式对进度也有直接的影响，对此应作比较分析。

第11题:国际工程承包合同的争议，尤其是较大工程项目的施工承包合同争议，双方即使协商或调解不成功，也很少采用()。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁。，选项分析:由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，国际工程承包合同的争议，尤其是比较大规模项目的施工承包合同争议，双方即使协商或调解不成功，也很少采用诉讼的方式解决。故“诉讼”正确。

第12题:某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天，工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天，则工作F的总时差和自由时差分别为()

A.5;4

B.11;7

C.5;5

D.4;4

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:利用水泥、沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移扩散，是的废物对环境的污染建设，此做法属于固体废弃物()的处置

A.减量化?

B.压实浓缩?

C.无害化?

D.稳定和固化

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建设工程施工合同(示范文本》，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前()小时书面形式近知监理人检查。

A.48

B.12

C.24

D.36

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工承包合同文件。，选项分析:除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

第15题:国内实行建筑企业资质管理制度，属于控制建设工程项目质量影响因素的()。

A.人的因素

B.管理因素

C.方法的因素

D.环境因素

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是项目质量的影响因素分析。，选项分析:我国实行建筑业企业经营资质管理制度、市场准入制度、执业资格注册制度、作业及管理人员持证上岗制度等，从本质上说，都是对从事建设工程活动的人的素质和能力进行必要的控制。

第16题:根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告()要求设计单位改正。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.质量监督站

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是监理的工作方法。，选项分析:工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

第17题:用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的()的观察分析，可以判断生产过程是否正常、稳定。

A.位置

B.形状

C.比例

D.大小

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是()。

A.开工前业主未能及时交付施工图纸

B.工程师指示承包商加快施工进度

C.异常恶劣的气候条件

D.业主未能及时支付工程款造成工期延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:下列干扰时间中，承包商不能提出工期索赔的是工程师指示承包商加快施工进度。

第19题:建设工程项目信息管理的目的是通过有效的项目信息传输的组织和控制()。

A.改变传统的施工模式

B.提高工程质量

C.降低施工成本

D.为项目建设的增值服务

正确答案:查看最佳答案

第20题:施工成本过程控制中，控制人工费通常采用的方法是()。

A.弹性管理

B.量价分离

C.指标包干

D.计量控制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本的过程控制方法。，选项分析:人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过劳务合同进行控制。

第21题:关于分包人和发包人关系的说法，错误的是()。

A.分包人必须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

B.分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师

C.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与分包人或工程师直接联系工作

D.分包人不得直接接受发包人或工程师的指令

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:某工程项目通过改变施工管理和强化合同管理来对项目目标进行纠偏，属于纠偏措施中的()措施。

A.技术

B.管理

C.组织

D.经济

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目目标动态控制的纠偏措施。，选项分析:项目动态控制的纠偏措施中，涉及组织结构、工作职能分工、工作流程的是组织措施；涉及管理思想、方法、手段、合同管理等的是管理措施；涉及资金、激励等的是经济措施；涉及技术、施工方案等的是技术措施。注意四大措施的区分，尤其要注意管理措施与组织措施。

第23题:某工程进行检验批验收时，发现某框架梁截面尺寸与原设计图纸尺寸不符，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全及使用功能要求，则该检验批()。

A.应重新施工

B.应经施工单位和业主协商确定是否予以验收，其经济责任由业主承担

C.必须进行加固处理后重新组织验收

D.可直接予以验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:检验批验收时，当检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

第24题:在施工阶段，通过对施工全过程、全面的质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准，此质量控制目标属于()。

A.监理单位的控制目标

B.施工单位的控制目标

C.建设单位的控制目标

D.供货单位的控制目标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:运用动态控制原理实施工程项目进度控制的下列工作中，应首先进行的是()

A.对工程进度的总目标进行逐层分解

B.定期对工程进度计划值和实际值进行对比

C.分析进度偏差的原因及其影响

D.按照进度控制的要求，收集工程进度实际值

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列建设市场主体中，其工作性质属于业主方项目管理范畴的是()。

A.设备供货单位

B.建设监理单位

C.工程施工总承包单位

D.工程设计单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国的工程监理属于国际上业主方项目管理的范畴。

第27题:关于成本加奖金合同的说法，正确的是()。

A.奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的低点为工程成本估算的50%~95%

B.奖金是按照报价书的成本估算指标定制的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%~155%

C.承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值

D.承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是()

A.被保险人是项目法人和承包人以外的第三人

B.赔偿范围包括承包商在工地的财产损失

C.被保险人事项目法人和承包人

D.赔偿范围包括承包商在现场从事与工作有关的职工伤亡

正确答案:查看最佳答案

第29题:组织结构模式可用组织结构图来描述，组织结构图也是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的()关系。

A.层级

B.职能

C.指令

D.流程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是基本的组织结构模式。，选项分析:组织结构模式可用组织结构图来描述，组织结构图也是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的指令关系。

第30题:根据《中华人民共和国劳动法》，施工企业应按规定向劳动者支付工资，但是当企业因暂时生产经营困难无法按规定支付工资时可以延期支付，但最长不得超过()日。

A.60

B.30

C.90

D.123

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工企业劳动用工和工资支付管理。，选项分析:建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过30日。

第31题:关于对索赔报告的反驳或反击要点，下列说法中不正确的是()

A.审查对方是否在索赔时限内及时提出索赔要求及报告

B.审查索赔事件是否真实发生

C.分析对方索赔要求是否与合同条款或有关法规一致

D.分析相关政策是否支持对方索赔要求

正确答案:查看最佳答案

第32题:如按工程进度编制施工成本计划,在编制网络计划时应充分考虑控制对项目分解深度的要求,同时还应考虑施工成本支出计划对()的要求。

A.成本目标

B.项目目标

C.成本分解

D.项目划分

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列项目策划工作内容中，属于实施阶段管理策划的是()。

A.项目实施期管理总体方案

B.业主方项目管理组织机构

C.生产运营期设施管理总体方案

D.项目风险管理与工程保险方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。，选项分析:项目实施的管理策划，其主要工作内容包括:(1)项目实施各阶段项目管理的工作内容；(2)项目风险管理与工程保险方案。

第34题:在双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间相差最小

B.持续时间最长

C.两端节点均为关键节点

D.自由时差最小

正确答案:查看最佳答案

第35题:在施工合同实施中，“项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员”这活动属于()的内容。

A.合同分析

B.合同跟踪

C.合同交底

D.合同实施控制

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于工期延误，下列说法错误的是()

A.非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误

B.关键线路上任何工作(或工序)的延误都会造成总工期的推迟

C.共同延误视交叉延误的一种特例

D.非关键线路延误是不可索赔延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:关于施工现场食堂职业健康安全卫生管理的说法，正确的是()。

A.食堂制作间灶台及周边帖1.8m高瓷砖

B.食堂不需办理卫生许可证，但炊事人员须有健康证明

C.除炊事人员和现场管理人员外，不得随意进入制作间

D.食堂外敞开式泔水桶，并定期进行清理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是，施工现场职业健康安全卫生的要求。选项B，食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗；选项C，非炊事人员不得随意进入制作间；选项D，食堂外应设置密闭的泔水桶，并应及时清运。P251。见赵春晓押题卷一，第56题。

第38题:按照国际惯例，当采用指定分包商时，应对分包商合同规定的工期和质量目标向业主负责的是()。

A.业主

B.监理方

C.指定分包商

D.施工总承包管理方

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据建设工程项目管理规范，项目管理机构负责人的职责包括()。

A.参与组建项目管理机构

B.对各类资源进行质量监控和动态管理

C.主持编制项目管理目标责任书

D.确定项目管理实施目标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是项目管理机构负责人的职责。，选项分析:“参与组建项目管理机构”属于项目管理机构负责人的权限；“主持编制项目管理目标责任书”错误，项目管理目标责任书由组织法定代表人或其授权人与项目管理机构负责人协商制定；“确定项目管理实施目标”错误，“确定项目管理实施目标”属于项目管理目标责任书的内容，项目管理目标责任书应属于组织内部明确责任的系统性管理文件。

第40题:关于建设工程招标与投标，下列正确的是()。

A.投标人可以替换.补充或修改已提交的投标文件

B.通过资格预审的申请少于5个的，应当重新进行资格预审

C.如果采用邀请招标，至少应向五家以上具备承担招标项目能力的法人或组织发出投标邀请书

D.招标人对招标信息的澄清或修改必须在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出

正确答案:查看最佳答案

第41题:某工地在当天的混凝土作业完成后，由一名新工人进行清理工作。该工人违反相关规定，在搅拌机未断电的情况下，用水冲洗残料，不小心碰到控制搅拌机起落的开关，导致该工人受伤。上述事故属于()作用的结果。

A.第一类危险源

B.第二类危险源

C.两类危险源共同

D.不可抗力

正确答案:查看最佳答案

第42题:某项工作分别有一项紧前工作和紧后工作，已知紧前工作的最早开始时间为3，持续时间为2，紧后工作的最迟完成时间为10，持续时间为3。若该项工作的持续时间为2时，其总时差应为()。

A.0

B.1

C.2

D.3

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是()。

A.承包人技术交底纪要

B.承包人安全交底会议纪要

C.承包人与分包人签订的分包合同

D.合同履行中发包人和承包人洽商形成的书面协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:索赔的依据主要是三个方面:①合同文件;②法律.法规;③工程建设惯例。其中合同文件包括:①合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④合同专用条款;⑤合同通用条款;⑥标准.规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。

第44题:投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金。如果实际成本超过合同中规定的工程成本总价，由承包商承担所有的额外费用，若实施过程中节约了成本，节约的部分归业主或者由业主与承包商分享，此合同属于()。

A.成本加固定费用合同

B.成本加固定比例费用合同

C.成本加奖金合同

D.最大成本加费用合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本加酬金合同的形式。，选项分析:最大成本加费用合同:在工程成本总价合同基础上加固定酬金费用的方式，即当设计深度达到可以报总价的深度，投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金(包括各项管理费、风险费和利润)。如果实际成本超过合同中规定的工程成本总价，由承包商承担所有的额外费用，若实施过程中节约了成本，节约的部分归业主，或者由业主与承包商分享，在合同中要确定节约分成比例。在非代理型(风险型)CM模式的合同中就采用这种方式。

第45题:采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用()。

A.固定总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.变动总价合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是变动总价合同。，选项分析:变动总价合同，在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般实行固定总价合同，通常不考虑价格调整问题，以签订合同时的单价和总价为准，物价上涨的风险全部由承包商承担。但是对建设周期一年半以上的工程项目，则应采用变动总价合同。

第46题:防止噪声污染的最根本的措施是()。

A.从声源上降低噪声

B.采用隔声装置

C.严格控制人为噪声

D.对接收者进行防护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工现场环境保护的措施。，选项分析:声源上降低噪声，这是防止噪声污染的最根本的措施。

第47题:关于施工总承包模式合同管理的说法，错误的是()。

A.业主只需要进行一次招标

B.业主与施工总承包商签约

C.招标及合同管理工作量会比较小

D.业主需要进行多次招标

正确答案:查看最佳答案

第48题:当事人用来证明索赔成立的有关文件和资料称为()

A.索赔事实

B.索赔证据

C.索赔报告

D.索赔依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:属于施工项目定期的经常性的中间成本分析是()成本分析。

A.竣工

B.月(季)度

C.分部分项工程

D.年度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是综合成本的分析方法。，选项分析:月(季)度成本分析，是施工项目定期的、经常性的中间成本分析，对于施工项目来说具有特别重要的意义。通过月(季)度成本分析，可以及时发现问题，以便按照成本目标指定的方向进行监督和控制，保证项目成本目标的实现。

第50题:用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工具是()。

A.工作流程图

B.项目结构图

C.合同结构图

D.组织结构图

正确答案:查看最佳答案

第51题:编制工程项目施工组织设计时，一般将施工段的划分、施工顺序的安排列入施工组织设计的()部分。

A.施工进度计划

B.施工总平面图

C.施工部署和施工方案

D.工程概况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:建设工程质量监督机构对地基基础的混凝土强度进行监督检测，在质量监督的性质上属于()。

A.建设行为监督

B.工程质量行为监督

C.工程实体质量监督

D.业务管理监督

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程质量监督内容。，选项分析:工程质量监督主要是指对工程质量责任主体行为和工程实体质量进行的监督检查。建设工程质量监督机构对地基基础的混凝土强度进行监督检测属于工程实体质量监督。

第53题:关于质量控制说法，正确的是()。

A.质量控制是指确定质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作

B.质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动

C.只要具备相关的作业技术能力，就能产生合格的质量

D.质量控制是围绕质量方针采取的一系列活动

正确答案:查看最佳答案

第54题:某深基坑工程在开挖过程中，地下水位突然上涨，承包人不得不停工进行排水作业。则承包人可提出()索赔。

A.工程加速

B.工程变更

C.不可预见的外部障碍或条件

D.工程延期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任和义务是()。

A.按设计要求检验商品混凝土质量

B.将施工图设计文件上报有关部门审查

C.向施工单位提供设计原始资料

D.参与建设工程质量事故分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目质量控制的责任和义务。，选项分析:设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。“按设计要求检验商品混凝土质量”属于施工单位的质量责任和义务；“将施工图设计文件上报有关部门审查”、“向施工单位提供设计原始资料”属于建设单位的质量责任和义务。

第56题:某分部工程双代号网络图如下图所示，图中错误是()。

A.存在循环回路

B.节点编号有误

C.存在多个起点节点

D.存在多个终点节点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号网络计划。，选项分析:双代号网络计划中只有一个起点节点和终点节点。1和6两个节点都是开始节点。

第57题:()是组织最高管理者的质量宗旨.经营理念和价值观的反映。

A.规章制度

B.技术交底

C.质量方针

D.岗位责任制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为()个月。

A.1.5

B.0.9

C.1.2

D.3.6

正确答案:查看最佳答案

第59题:对于暴(同音字)破、拆除、起重、吊装、水下等危险性较大的作业，为了确保其施工安全，必须编制()。

A.应急响应预案

B.专项安全施工技术方案

C.专项安全技术措施

D.应急安全技术措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工安全技术措施。，选项分析:对于暴(同音字)破、拆除、起重、吊装、基坑支护和降水、土方开挖、脚手架、模板、水下等危险性较大的作业，必须编制专项安全施工技术方案。

第60题:()是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。

A.总时差

B.自由时差

C.最迟开始时间

D.最迟完成时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。，选项分析:自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。

第61题:职业伤害事故的分类中，雷击伤害属于()事故。

A.物体打击

B.火灾

C.触电

D.其他伤害

正确答案:查看最佳答案

第62题:将项目每一个进度计划子系统分解为若干个子项目进度计划，再将每一个子项目的进度计划分解为若干个工作项的进度计划，这是项目总进度目标论证工作的()。

A.协调各层进度计划的关系

B.进度计划系统的结构分析

C.项目结构分析

D.项目的工作编码

正确答案:查看最佳答案

第63题:建设工程项目实施阶段策划是为了把项目决策付诸实施而形成的()项目实施方案。

A.实施性

B.指导性

C.计划性

D.建议性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的解决方式是()

A.仲裁

B.协商

C.调解

D.诉讼

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调童组的是()

A.2人以下死亡，100万元~500万元的直接经济损失

B.5人以下重伤.100万元~500万元的直接经济损失

C.未造成人员伤亡，1000万~5000万元的直接经济损失

D.未造成人员伤亡，100万元~1000万元的直接经济损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查建设工程安全事故处理措施。工程质量事故没有造成人员伤亡的一般事故，经县级人民政府委托可以由事故发生单位组织事故调查。ABC三个选项都不是一般事故。P203。

第66题:当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用()形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格(如每米、每平方米或者每立方米的价格)，实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加固定费用合同

D.成本加奖金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是单价合同。，选项分析:当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格(如每米、每平方米或者每立方米的价格)，实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。

第67题:施工成本控制的工作内容之一是严格控制施工中实际发生的各种消耗和支出，控制目标应是()。

A.施工成本预测

B.施工成本计划

C.施工成本核算

D.施工成本分析

正确答案:查看最佳答案

第68题:政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督工程建设各方主体的质量行为和()。

A.监督检查施工项目进度及投资

B.监督检查工程实体的施工质量

C.监督检查施工现场的安全状况

D.验收工程项目施工质量

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列施工组织设计的内容中，属于施工进度计划的是()。

A.施工资源的需求计划

B.施工顺序的合理安排

C.投入材料的堆场设计

D.施工机械的分析选择

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工组织设计的基本内容。，选项分析:施工进度计划:(1)施工进度计划反映了最佳施工方案在时间上的安排，采用计划的形式，使工期、成本、资源等方面，通过计算和调整达到优化配置，符合项目目标的要求；(2)使工序有序地进行，使工期、成本、资源等通过优化调整达到既定目标，在此基础上编制相应的人力和时间安排计划、资源需求计划和施工准备计划。“施工顺序的合理安排”属于施工部署及施工方案；“投入材料的堆场设计”属于施工平面图；“施工机械的分析选择”属于施工部署及施工方案。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:施工方案的主要内容包括()。

A.工程概况

B.施工安排

C.作业区施工平面布置图设计

D.施工进度计划

E.技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《建设工程安全生产管理条例》和《执业健康安全管理体系》(GB/T28000)标准，建设工程对施工职业健康安全管理的基本要求要求包括()。

A.工程设计阶段，设计单位应制定职业健康安全生产技术措施计划

B.工程施工阶段，施工企业应制定职业健康安全生产技术措施计划

C.施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任

D.实行总承包的建设工程，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

E.实行总承包的建设工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理

正确答案:查看最佳答案

第72题:按工程实施阶段编制成本计划时，若所有工作均按照最早开始时间安排，则对项目目标控制的影响有()。

A.工程按期竣工的保证率较高

B.工程质量会更好

C.有利于降低投资

D.不利于节约资金贷款利息

E.不能保证工程质量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是按工程实施阶段编制成本计划的方法。，选项分析:一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率；反之，所有工作都按最早开始时间开始，可以提高项目按期竣工的保证率，不利于节约资金贷款利息。

第73题:信息管理部门的主要工作任务是()。

A.负责编制信息管理手册

B.负责信息处理工作平台的建立和运行维护

C.负责OBS图的编制

D.负责工程档案管理

E.负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是信息管理部门的工作任务。，选项分析:项目管理班子中各个工作部门的管理工作都与信息处理有关，而信息管理部门的主要工作任务是:(1)负责编制信息管理手册，在项目实施过程中进行信息管理手册的必要修改和补充，并检查和督促其执行；(2)负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作；(3)负责信息处理工作平台的建立和运行维护；(4)与其他工作部门协同组织收集信息、处理信息和形成各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告；(5)负责工程档案管理等。

第74题:下列关于维修保函的叙述，正确的有()。

A.保函具有时效

B.与保留金相比，保函对承包人有利

C.采取保函方式对承包人有风险

D.保函对双方都比较公平

E.采取保函方式对承包人没有风险

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列关天履约担保的说法，正确的是()。

A.履约担保是发包人提供给承包人或承包人提供给发包人保证履行合同义务的担保

B.履约担保的有效期起于工程开工之日

C.履约担保的形式可采用履约保函，建筑行业通常倾向于采用有条件的保函

D.承包人应根据招标文件中的规定提交履约担保

E.招标文件中要求提交履约保证金的，其金额不得超过中标合同金额的10%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:工程项目管理信息系统的功能中进度控制的功能是()。

A.计算工程网络计划的时间参数,并确定关键工作和关键路线

B.绘制网络图和计划横道图

C.编制资源需求量计划

D.计算实际成本

E.计划成本与实际成本的比较分析

正确答案:查看最佳答案

第77题:工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有()。

A.合同基本数据查询

B.合同执行情况统计分析

C.合同通用条件的编写

D.合同结构的选择

E.合同辅助起草

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程项目管理信息系统的功能。，选项分析:合同管理的功能(1)合同基本数据查询；(2)合同执行情况的查询和统计分析；(3)标准合同文本查询和合同辅助起草等。

第78题:施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段，下列属于施工组织设计的基本内容有()。

A.工程概况

B.施工平面图

C.施工进度计划

D.施工成本计划

E.施工部署及施工方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工组织设计的基本内容。，选项分析:施工组织设计的基本内容包括:工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图、主要技术经济指标。

第79题:关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的有()

A.业主方的项目管理是建设工程项目管理的核心?

B.对于业主方而言，费用目标是投资目标?

C.对于业主而言，进度目标指的是项目按期完成?

D.业主方的项目管理质量目标不包括影响项目运行的环境质量?

E.业主方的项目管理的任务当中，质量控制最为重要

正确答案:查看最佳答案

第80题:大型建设工程项目的总进度纲要的主要内容包括()。

A.项目实施的总体部署

B.总进度规划

C.各子系统进度规划

D.确定里程碑事件的计划进度目标

E.项目实施的主客观条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目总进度目标论证的工作内容。，选项分析:大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。总进度纲要的主要内容包括:(1)项目实施的总体部署；(2)总进度规划；(3)各子系统进度规划；(4)确定里程碑事件的计划进度目标；(5)总进度目标实现的条件和应采取的措施等。

第81题:关于施工过程水污染防治措施的说法，正确的有()。

A.禁止将毒有害废弃物作土方回填

B.现制水磨石的污水必须沉淀池沉淀合格后再排放

C.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理

D.施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘

E.化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工现场环境保护的措施。，选项分析:施工过程水污染的防治措施有:(1)禁止将有毒有害废弃物作土方回填。(2)施工现场搅拌站废水，现制水磨石的污水，电石(碳化钙)的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用。(3)现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理，如采用防渗混凝土地面、铺油毡等措施。使用时，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，以免污染水体。(4)施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染。(5)工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施。中心城市施工现场的临时厕所可采用水冲式厕所，并有防蝇灭蛆措施，防止污染水体和环境。(6)化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。

第82题:安全事故调查组的职责包括()等。

A.查明事故造成的经济损失

B.确定事故责任者

C.对事故责任者进行处罚

D.提出事故防范措施建议

E.向安全生产行政主管部门报送安全事故统计报表

正确答案:查看最佳答案

第83题:在建设工程中，施工质量的事后控制是指()。

A.质量偏差的纠正

B.质量活动的检查和监控

C.质量活动的行为约束

D.不合格产品的整改和处理

E.质量活动结果的评价和认定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工质量的事后控制，包括对质量活动结果的评价.认定;对工序质量偏差的纠正;对不合格产品进行整改和处理。

第84题:施工质量计划的基本内容，一般包括()。

A.工程特点及施工条件分析

B.施工质量检验、检测、试验工作的计划安排

C.施工质量控制点的监理旁站记录

D.质量管理组织机构和职责，人员及资源配置计划

E.施工材料、设备等的质量管理及控制措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:关于建设工程项目总承包的说法，正确的有()。

A.目前我国未发布建设工程项目总承包的合同示范文本

B.设计和施工总承包的范围不包括设备采购

C.设计施工总承包适合于民用工程

D.EPC总承包适用于建设项目

E.工程项目总承包和施工总承包的最大不同在于承包商要负责全部工程设计任务

正确答案:查看最佳答案

第86题:比较法分析施工成本时，可以采用的形式有()。

A.将实际指标与目标指标对比

B.将本期实际指标与上期实际指标对比

C.与本行业的平均水平.先进水平对比

D.将本期目标指标与上期目标指标对比

E.将预算指标与目标指标对比

正确答案:查看最佳答案

第87题:施工单位安全事故隐患的处理方法包括()。

A.当场指正，限期纠正，预防隐患发生

B.立即组织抢救伤员

C.做好记录，及时整改，消除安全隐患

D.跟踪验证

E.安全事故发生后再规定期限内上报

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项BE是指安全生产事故发生后的处理方法。

第88题:下列关于施工总承包管理模式的说明，正确的有()。

A.分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据

B.多数情况下，由业主与分包人直接签约，有可能增加业主方的风险

C.分包工程任务符合质量控制的“他人控制原则”，有利于质量控制

D.业主方组织协调工作量较大

E.不利于缩短建设工期

正确答案:查看最佳答案

第89题:直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的()决定。

A.平均值

B.标准偏差

C.最大值

D.最小值

E.中位数

正确答案:查看最佳答案

第90题:建设工程项目进度计划系统中各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调，包括()。

A.总进度计划与业主方编制的整个进度计划的联系和协调

B.总进度计划与项目子系统进度计划的联系和协调

C.项目子系统进度规划与项目子系统中的单项工程进度计划的联系和协调

D.指导性进度规划与实施性进度计划之间的联系和协调

E.施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划.决策和实现过程的各种客观因素和主观因素，包括()等。

A.人的因素

B.技术因素

C.控制因素

D.设备因素

E.社会因素

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列工程索赔证书，属于书证的有()。

A.工程现场照片

B.合同协议书

C.质量责任鉴定

D.往来信件

E.司法判决书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是索赔证据。，选项分析:书证是以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。

第93题:建设工程项目质量控制体系的质量责任界面，包括静态界面和动态界面。一般说静态界面根据()来确定。

A.合同条件

B.法律法规

C.组织内部职能分工

D.项目内容

E.合同形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:关于建设工程施工现场环保措施的说法，正确的是()。

A.施工现场存放水泥，白灰，珍珠岩等容易飞扬的细颗粒散体材料，应采取的合理措施是入库密闭存放或覆盖存放

B.建设工程施工现场禁止搅拌混凝土

C.禁止将施工废弃物作为土方回填

D.在晚10点到次日早6点之间应停止强噪声作业

E.采取资源化.无害化和减量化的思想处理固体废物

正确答案:查看最佳答案

第95题:业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括()。

A.控制设计准备阶段的工作进度

B.控制设计工作进度

C.控制施工进度

D.控制项目动用前准备阶段的工作进度

E.控制招标投标进度

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列施工现场噪声控制措施中，属于控制传播途径的有()。

A.选用吸声材料搭设防护棚

B.使用耳塞、耳罩等防护用品

C.改变振动源与其他刚性结构的连接方式

D.限制高音喇叭的使用

E.进行强噪声作业时严格控制作业时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地一建管理模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工现场环境保护的措施。，选项分析:传播途径的控制:1)吸声:利用吸声材料(大多由多孔材料制成)或由吸声结构形成的共振结构(金属或木质薄板钻孔制成的空腔体)吸收声能，降低噪声。2)隔声:应用隔声结构，阻碍噪声向空间传播，将接收者与噪声声源分隔。隔声结构包括隔声室、隔声罩、隔声屏障、隔声墙等。3)消声:利用消声器阻止传播。允许气流通过的消声降噪是防治空气动力性噪声的主要装置。如对空气压缩机、内燃机产生的噪声等。4)减振降噪:对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材料涂在振动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等。“使用耳塞、耳罩等防护用品”属于接受者的防护。“限制高音喇叭的使用”、“进行强噪声作业时严格控制作业时间”属于严格控制人为噪声。

第97题:安全生产检查监督的主要内容包括()

A.查思想

B.查预防措施

C.查事故处理

D.查管理

E.查整改

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列施工组织设计内容中，属于专项施工方案的有()。

A.施工安排

B.施工进度计划

C.施工现场平面布置

D.施工方法及工艺要求