2024年四川省成都监理工程师质量投资进度控制在线测试答题

其他建筑考试安全员考试网 2024-8-3 11:46:12

[点击进入2024年四川省成都监理工程师质量投资进度控制在线测试答题]

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:投标人资格审查办法有两种，分别是()

A.合格制和有限数量

B.有限合格制和固定数量

C.合格和有限合格制

D.固定数量和有限数量制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省成都监理工程师质量投资进度控制在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标人资格审查办法包括合格制和有限数量制

第1题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的()。

A.平行工作

B.后续工作

C.先行工作

D.紧前工作

正确答案:查看最佳答案

第2题:按照施工合同范本通用条款的规定，()原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期不予顺延。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时

正确答案:查看最佳答案

第3题:保证法律关系应当参加的主体至少有()

A.保证人、被保证人

B.保证人、被保证人、债权人

C.被保证人、债权人

D.保证人、债权人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。

第4题:施工图设计的内容不包括()。

A.方案设计

B.建筑设计

C.设备设计

D.结构设计

正确答案:查看最佳答案

第5题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师处理承包人索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.仲裁机构应予以认可

C.排除了法院的诉讼管辖

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第6题:以下属于项目监理机构在质量控制中，依据的质量标准与技术规范的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.建设监理合同

C.经批准的设计文件

D.有关材料包装方面的技术标准

正确答案:查看最佳答案

第7题:()是保证合同履行的重要手段

A.合同交底

B.合同实施计划

C.合同报告

D.合同评审会签

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施计划是保证合同履行的重要手段

第8题:《民法典》规定，当约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以()。

A.要求第三人赔偿

B.请求人民法院予以适当减少

C.要求责任方赔偿

D.请求仲裁机构予以适当增加

正确答案:查看最佳答案

第9题:在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应()。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用

正确答案:查看最佳答案

第10题:某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

正确答案:查看最佳答案

第11题:职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是()。

A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金

B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金

C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金。被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按保险金额给付身故保险金。被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾保险金。

第12题:某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。

A.未成立

B.补签后成立

C.成立

D.备案登记后成立

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下()混凝土构件的模板支撑架宜委托专业检测机构进行支撑架监测。

A.施工总荷载大于15kN/㎡

B.施工总荷载大于30kN/m

C.集中线荷载大于15kN/m

D.集中线荷载大于30kN/m

正确答案:查看最佳答案

第14题:工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组.整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。

A.调查表法

B.分层法

C.排列图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《标准设计招标文件》,允许投标人递交备选投标方案的,关于备选投标方案的说法,正确的是()。

A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价

B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同

C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑

D.投标人最多只能提供一个备选投标方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。如招标人未允许，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。如招标人允许，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

第16题:以下关于工程变更，正确的是()。

A.工程变更单应由施工单位填写

B.工程变更单应由设计单位填写

C.工程变更单应由建设单位和设计单位共同填写

D.工程变更单应由提出单位填写

正确答案:查看最佳答案

第17题:招标人确定中标人后()天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.7

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是()。

A.质量检测报告

B.产品核验清单

C.第三方检测证明

D.质量合格证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

第19题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),必要时基坑降水宜进行抽水试验确定()。

A.基坑围护体强度

B.排水沟集水井的效果

C.降水影响范围

D.监测频率

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第21题:以下不属于隐蔽工程的是()。

A.钢筋工程

B.混凝土工程

C.桩基础工程

D.管线预埋工程

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据标准施工合同文本，规定的“暂列金额”款项使用的特点是()。

A.监理人有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(2)暂列金额暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。暂列金额指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。

第23题:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾，属于合同评审的()

A.合法性，合规性评审

B.合理性，可行性评审

C.与产品或过程有关要求的评审

D.合同风险评估

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与产品或过程有关要求的评审:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾。通过招投标方式订立合同的，合同内容还应当符合招标文件和中标人的投标文件的实质性要求和条件。

第24题:在签订设备采购合同过程中，项目监理机构没有()。

A.编制设备采购计划权

B.签订设备采购合同决定权

C.选择设备供应单位

D.编制设备采购方案权

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有:1.发包人要求；2.价格清单；3.通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是()。

A.1-2-3

B.3-2-1

C.3-1-2

D.2-3-1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同组成文件优先解释顺序是:合同协议书，中标通知书，投标函及附录，专用条款，通用条款，发包人要求，承包人建议书，价格清单。

第26题:()不是无效经济合同。

A.没有法人资格，但具有独立生产经营资格者签订的合同

B.无行为能力人签订的合同

C.盗用他人名义签订的合同

D.当事人在违背真实意思情况下签订的合同

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的()天内向监理人递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第28题:经济合同是特定的主体在平等基础上共同作出的()。

A.民事行为

B.经济行为

C.法律行为

D.行政行为

正确答案:查看最佳答案

第29题:接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第30题:分部工程的划分应按()确定。

A.专业性质.工程材料

B.工程部位.专业性质

C.独立施工条件.施工程序

D.主要工种.材料.施工工艺

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮内的作业人员不得超过()人。升降作业时其他人员不得在吊篮内停留。

A.4

B.3

C.2

D.1

正确答案:查看最佳答案

第32题:发包人应在双方计量确认后()d内向承包人支付工程进度款。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于后浇带正确的是()

A.后浇带留设界面应平行于纵向受力钢筋

B.为确保质量，后浇带的结合面应保证光渭

C.为确保质量，后浇带应采用与先浇混凝土同强度的混凝土浇筑

D.为确保质量，后浇带应采用减少混凝土收缩的技术措施

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮悬挂高度在100mm及以上的，其长边不大于()m。

A.7.5

B.6.5

C.5.5

D.2.5

正确答案:查看最佳答案

第35题:工程建设过程中，目标规划需要反复进行多次。这表明，目标规划具有()。

A.反复性

B.循环性

C.周期性

D.动态性

正确答案:查看最佳答案

第36题:在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料，这是()的义务。

A.设计人

B.监理人

C.承包人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第37题:在FIDIC《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括()。

A.对承包合同的履行有经验

B.在合同的解释方面有经验

C.能流利地使用合同中规定的交流语言

D.对该争端所涉及的工程非常熟悉

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《标准设备采购招标文件》.由于卖方原因导致合同设备未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会应不超过()。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由于卖方原因导致合同设备未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会应不超过3次

第39题:招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()责任补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险责任人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P81。

第41题:经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行()。

A.申请人指定的仲裁机构

B.合同管理机关指定的仲裁机构

C.当事人双方共同商定的仲裁机构

D.有地域管辖权的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第42题:某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。

A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿

D.缩短合同工期，给予费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第43题:下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。

A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款

B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失

C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书

D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理

正确答案:查看最佳答案

第44题:口头合同的生效时间为()。

A.当事人双方签字时

B.当事人已履行部分义务

C.受要约人承诺时

D.当事人已履行全部义务

正确答案:查看最佳答案

第45题:在选择工程施工分包人方面，监理人有()。

A.选定权

B.认可权和否决权

C.建议权

D.直接指定权

正确答案:查看最佳答案

第46题:某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第47题:某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第48题:建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.财产

正确答案:查看最佳答案

第49题:以下关于钢结构螺栓性能检验,正确的是()。

A.建筑安全等级为一级，跨度≥40米的螺栓球节点钢网架结构，其高强度螺栓应进行表面硬度试验

B.高强度大六角头螺栓连接副应检验预拉力

C.扭剪型高强度螺栓连接副应检验扭矩系数

D.高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后使用时，经监理工程师外观检查合格后方可再使用

正确答案:查看最佳答案

第50题:某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应由()递交。

A.单位甲

B.单位乙

C.单位甲乙共同

D.联合体牵头单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

第51题:取得工程设计()资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务。

A.综合

B.行业

C.专业

D.专项

正确答案:查看最佳答案

第52题:建设工程施工索赔的类型中，()形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。

A.工期索赔

B.费用索赔

C.工程延误索赔

D.工程加速索赔

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程设计招标的评标过程，应考虑的主要因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务完成的进度

正确答案:查看最佳答案

第54题:监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，()。

A.通知业主后即可调换

B.无需通知业主可自行调换

C.取得业主书面同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换

正确答案:查看最佳答案

第55题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。

A.强化验收

B.完善手段

C.加强评定

D.过程控制

正确答案:查看最佳答案

第56题:一般而言，建设工程的目标控制应是()过程。

A.非周期性的无限循环

B.非周期性的有限循环

C.周期性的无限循环

D.周期性的有限循环

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于地基强度或承载力检验，正确的是()。

A.注浆地基经承载力检验合格后即可判定合格

B.注浆地基应进行地基承载力检验和原位测试两种检测

C.对地基承载力检验应采用高应变动测法

D.对地基承载力检验应采用低应变动测法

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，正确的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的60%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于4mm

D.预制墙的顶部应设置光滑面

正确答案:查看最佳答案

第60题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第61题:若某大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，()应负责对外商的设计资料进行审查。

A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第62题:竣工试验和竣工后试验不包括()

A.试验后清理

B.试验前准备

C.对联动试车、投料试车等的要求

D.对性能测试及其他竣工试验的要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工试验和竣工后试验包括各阶段试验，如:试验前准备、对联动试车、投料试车等的要求、对性能测试及其他竣工试验的要求

第63题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第64题:某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元／t。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元／t。该施工企业给供应商的钢材款应按()。

A.4500元／t计算并追加违约金

B.4000元／t计算并追加违约金

C.4500元／t计算

D.4000元／t计算

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管脚手架主节点处必须设置一根()，用直角扣件扣接，且严禁拆除。

A.斜向加强杆

B.竖向加强杆

C.纵向水平杆

D.横向水平杆

正确答案:查看最佳答案

第66题:合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间()天后向发包人发出要求预付的通知。

A.3

B.7

C.14

D.30

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第68题:以下关于工程质量缺陷的处理，正确的是()。

A.监理单位负责质量缺陷调查，设计单位负责提出处理方案

B.监理单位负责质量缺陷调查，设计单位负责审查处理方案

C.施工单位负责质量缺陷调查，监理单位负责提出处理方案

D.施工单位负责质量缺陷调查，监理单位负责审查处理方案

正确答案:查看最佳答案

第69题:监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于()。

A.法定代理

B.指定代理

C.职务代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中未发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

正确答案:查看最佳答案

第71题:施工监理招标人选择中标人的基本原则是()。

A.基于能力的选择.

B.基于资源的选择

C.基于创新的选择

D.基于报价的选择

正确答案:查看最佳答案

第72题:某单位采购部门与供货厂商签订了购买建筑设备的合同，此合同法律关系的客体是()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第73题:ISO质量管理体系“持续改进”管理原则的核心是()。

A.确立挑战性的改进目标

B.需求的变化要求组织不断改进

C.提高有效性和效率，实现质量目标

D.全员参与

正确答案:查看最佳答案

第74题:简明施工合同通用条款包括()条

A.17

B.69

C.24

D.131

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同通用条款包括17条，标题分别为:①一般约定；②发包人义务；③监理人；④承包人；⑤施工控制网；⑥工期；⑦工程质量；⑧试验和检验；⑨变更；⑩计量与支付；?竣工验收；?缺陷责任与保修责任；?保险；?不可抗力；?违约；?索赔；?争议的解决，共69款。各条中与标准施工合同对应条款规定的管理程序和合同责任相同。

第75题:FIDIC《施工合同条件》规定，成为争端裁决委员会成员应具有的条件不包括()。{

A.在合同的解释方面有经验

B.对承包合同的履行有经验

C.能流利地使用合同中规定的交流语言

D.在仲裁方面有高的声望

正确答案:查看最佳答案

第76题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第77题:采用直方图法分析工程质量时，出现折齿型直方图的原因是()

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

第78题:设备招标及报价注意事项，报价分析中考虑内容描述不正确的是()

A.设备本体和辅助设备的费用

B.大件运输

C.专用工具等的费用

D.不需考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用;还要考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用。

第79题:合同公证一般实行()原则。

A.公平公证

B.自愿公证

C.客观公证

D.合法公证

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据相关规范，钢结构变形检测的内容有()。

A.结构整体垂直度

B.结构整体平面弯曲

C.构件垂直度.弯曲变形

D.跨中挠度

E.平面位置偏差

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

正确答案:查看最佳答案

第82题:以下质量控制依据中，属于行政法规的有()

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国消防法》

C.《建设工程质量管理条例》

D.《民用建筑节能条例》

E.《建筑工程施工许可证管理办法》

正确答案:查看最佳答案

第83题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

第84题:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的()。

A.行为

B.权利

C.事件

D.义务

E.智力成果

正确答案:查看最佳答案

第85题:监理工程师的索赔管理任务包括()。

A.按法律规定制定《索赔评价报告》

B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件

D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益

E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列属于投标人须知中正文部分的有()。

A.总则

B.附表格式

C.投标文件

D.投标

E.开标

正确答案:查看最佳答案

第87题:如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括()。

A.承包人修订进度计划

B.发包人应提供的条件

C.保证工程质量和安全采取的赶工措施

D.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

E.监理人现场协调管理措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20％。

第88题:以下项目中，可不采取招标方式而采取直接委托方式的有()。

A.抢险救灾工程

B.大型基础设施

C.涉及国家安全、国家秘密的项目

D.需要使用农民工特殊情况的项目

E.利用扶贫资金以工代账的项目

正确答案:查看最佳答案

第89题:以下关于工程暂停期间，项目监理机构工作，正确的有()。

A.项目监理机构应如实记录所发生的情况

B.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位全部人工.设备的数量和状态

C.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位人工.设备在现场的数量和状态

D.施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工的原因

E.施工单位原因暂停施工的，应重点记录建设单位人员.设备在现场的数量和状态

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下属于“临边”的是()。

A.围护设施高度低于0.8m的楼层

B.围护设施高度低于0.8m的楼梯

C.围护设施高度低于0.8m的平台或阳台

D.围护设施高度1.8m的屋面

E.围护设施高度1.8m的楼梯

正确答案:查看最佳答案

第91题:《建设工程质量管理条例》规定，()的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

A.屋面防水工程

B.基础设施工程

C.房屋建筑的地基基础工程

D.房屋建筑的主体工程

E.设备安装和装修工程

正确答案:查看最佳答案

第92题:对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。

A.监理招标文件

B.监理中标函

C.合同实施过程中双方签署的补充文件

D.监理合同标准条件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015施工升降机验收合格后，应悬挂()。

A.验收合格标志牌

B.限载重量(人数)牌

C.产权备案表

D.设备租赁合同

E.安全警示标志牌

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有()。

A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用公式法进行调整

D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有()。

A.是否列入已标价的工程量清单

B.是否在招标阶段已经确定价格

C.是否在合同履行阶段必然发生

D.承包人是否必然获得支付

E.是否包括在签约合同价内

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，勘察合同的内容有()。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程勘察合同(示范文本)(一)》合同条款的主要内容包括:(1)工程概况；(2)发包人应提供的资料；(3)勘察成果的提交；(4)勘察费用的支付；(5)发包人、勘察人责任；(6)违约责任；(7)未尽事宜的约定；(8)其他约定事项；(9)合同争议的解决；(10)合同生效。教材P61。

第97题:根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是()。

A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担

B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担

D.承包人设备的损坏由承包人承担

E.不能按期竣工的，承包人应当支付逾期竣工违约金

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，复合地基施工结束后，应进行的检验内容有()。

A.桩身强度

B.桩体密实度

C.桩位.桩顶标高

D.复合

E.土方压实度

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。

A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿

B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿

C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿

D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿

E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿

正确答案:查看最佳答案

第100题:在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用()。

A.指明竣工日期

B.转移工程照管责任

C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日

D.作为办理竣工结算的依据

E.表明施工合同的终止

正确答案:查看最佳答案

第101题:设计招标文件的主要内容包括()。

A.投标须知

B.项目说明书

C.设计依据的基础资料

D.投标有效期

E.工程概况

正确答案:查看最佳答案

第102题:依照《建设工程施工合同(示范文本)》，关于提前竣工协议的内容的表述，正确的是()。

A.承包人在保证质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

B.负责修改施工进度计划

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.提前竣工时间

E.发包人应为赶工提供方便的条件

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于土方开挖正确的有()。

A.开挖面上临时边坡坡率不宜大于1:15

B.机械挖土应避免对工程桩产生不利影响

C.挖土完毕应及时进行基础结构施工，严禁基坑长时间暴露

D.运输车辆进入基坑作业，应采取措施保证坡道稳定，坡道斜率不宜大于1:8

E.基坑平面尺寸较大时，由施工单位确定分区跳挖方案后实施

正确答案:查看最佳答案

第104题:合同约定应当先履行债务的当事人，当对方()，可以中止履行合同。

A.经营状况不理想

B.转移财产，逃避债务

C.丧失商业信誉

D.抽逃资金.逃避债务

E.丧失履行能力

正确答案:查看最佳答案

第105题:关于交货验收，下列说法正确的是()。

A.运输过程中发生的问题由供货方负责

B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限

C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补

D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差

E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责

正确答案:查看最佳答案

第106题:采用直接委托的方式发包建设任务有()

A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工

B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的

C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的

E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第107题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。

A.磅差分析法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.衡量法

E.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有()。

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.对外商提供的设备设计图样进行审查

D.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案

E.组织并主持有关方面参加的设计交底会

正确答案:查看最佳答案

第109题:下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是()。

A.合同责任单一

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.固定工期、固定费用

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期

正确答案:查看最佳答案

第110题:勘察合同履行中，由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停.窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括()等。

A.补偿发包人来回的进出场费和调遣费

B.付给勘察人停.窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

C.费用按实际延误的工日乘以延时费率计算

D.工期按实际延误的工日顺延

E.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《标准设备采购招标文件》，组成设备采购的合同的文件有()。

A.分项报价表

B.招标文件

C.供货要求

D.技术服务计划

E.商务和技术偏差表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设备采购合同文件的组成:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函(4)商务和技术偏差表(5)专用合同条款(6)通用合同条款(7)供货要求(8)分项报价表(9)中标设备技术性能指标的详细描述(10)技术服务和质保期服务计划(11)其他合同文件。

第112题:甲、乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。

A.遇价格上涨时，按原价格执行

B.遇价格上涨时，按新价格执行

C.遇价格下降时，按新价格执行

D.遏价格下降时，按原价格执行

E.无论上涨或下降，仍按原定价格执行

正确答案:查看最佳答案

第113题:在下列()情况下，工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或占迹需要进行现场保护

正确答案:查看最佳答案

第114题:下列项目进行施工招标时，适合采用邀请招标方式的有()。

A.投资额较大的项目

B.技术复杂、有特殊要求的项目

C.只有少量潜在投标人可供选择的项目

D.行业特点较为明显的专业工程项目

E.公开招标费用占项目合同金额的比例过大的项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:邀请招标的适用情形:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式所需费用占项目合同金额比例过大。

第115题:投标人须知的组成部分中，正文部分关于投标的内容包括()

A.投标文件的密封和标识

B.招标文件的澄清与修改

C.投标文件的递交

D.招标文件的组成

E.投标文件的修改与撤回

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(4)投标，包括投标文件的密封和标识、投标文件的递交和投标文件的修改与撤回等内容

第116题:关于施工招标中对投标申请人资格预审申请文件澄清和说明的说法，正确的有()。

A.对资格预审申请文件要求澄清和说明的通知应发给所有申请人

B.申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容

C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分

D.招标人和审查委员会应拒绝申请人主动提出的澄清和说明

E.请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:审查过程中，审查委员会可以用书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。

第117题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工升降机，正确的有()。

A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证

B.施工升降机应附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书

C.施工升降机应设置标牌，标明产品名称.型号

D.监理单位应对施工升降机进行检查，每月不少于2次