[点击进入2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题]
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为()。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是融资租赁的概念，融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金合同。
第1题:各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，()。
A.必须向同级人民法院提出检察建议
B.有权向同级人民法院提出检察建议
C.必须向上一级人民法院提出检察建议
D.有权向上一级人民法院提出检察建议
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。
A.划拨
B.登记
C.支付出让金
D.转让
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据有关规定，关于施工现场专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。
A.总承包单位根据不同专业，按照建筑面积或作业人数配备专职安全员
B.专业承包单位应当至少配备2名专职安全员，并根据承担的工程量和施工危险程度增加
C.劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员
D.专业交叉施工多.作业难度大的工程项目，应当在法定标准上适当增加配备专职安全员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()
A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动
B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动
C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人
D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动
正确答案:查看最佳答案
第5题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。
A.徇私舞弊罪
B.玩忽职守罪
C.串通投标罪
D.重大责任事故罪
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》时间是()。
A.工程竣工验收合格后
B.工程竣工同时
C.提交工程竣工验收报告时
D.工程竣工结算后
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。
第8题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。
A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任
B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商
C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明
D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
正确答案:查看最佳答案
第11题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()
A.重大责任事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大劳动安全事故罪
D.工程重大安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
第12题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()
A.经建设单位同意，由施工企业负责修改
B.经建设单位同意，由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改，经监理单位审定
D.经监理单位同意，由建设单位负责修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定，工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时，应当及时提出意见和建议。
第13题:根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。
A.地下水
B.市政自来水
C.雨水
D.中水
正确答案:查看最佳答案
第14题:《城市房地产开发经营管理条例》属于()。
A.行政法规
B.法律
C.部门规章
D.自治条例
正确答案:查看最佳答案
第15题:年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。
A.继续履行合同
B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲
C.向法院申请撤销该合同
D.向乙要求赔偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。
第16题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。
A.供应商应承担由此给承包人造成的损失
B.承包人可根据实际情况部分接受货物
C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货
D.承包人拒绝接受，应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。
第17题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。
A.3个月
B.6个月至3年
C.3个月至6个月
D.6个月至1年
正确答案:查看最佳答案
第18题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:关于留置的说法，正确的是()。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请，也应当申请最低等级。选项B，施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的，余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C，被撤回建筑企业资质的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。
第21题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由()负责调查。
A.国务院
B.事故发生地市级人民政府
C.事故发生地省级人民政府
D.事故发生单位所在地市级人民政府
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:李某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2002年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日国家专利局将其专利公告，2003年2月13日授予李某专利权，该专利权届满的期限是()。
A.2012年3月5日
B.2022年3月15日
C.2023年2月13日
D.2022年5月15日
正确答案:查看最佳答案
第23题:关于评标的说法，正确的是()
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.
D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明
正确答案:查看最佳答案
第24题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()
A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。
A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书
B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造
C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧
D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。
A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的
B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的
C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的
D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉；(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。P354.
第27题:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。
A.2013年9月1日
B.2015年4月1日
C.2015年4月20日
D.2015年10月20日
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺.设备.材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门
C.省级以上人民政府建设行政主管部门
D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。
A.没有合法授权
B.超越代理权
C.代理权授权不明确
D.代理权终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格的是()。
A.行政法人
B.事业法人
C.企业法人
D.社团法人
正确答案:查看最佳答案
第32题:以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。
A.组织专家论证.审查深基坑专项施工方案
B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告
C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
正确答案:查看最佳答案
第33题:按照《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款()的罚款。
A.1%以上2%以下
B.1%以上3%以下
C.2%以上3%以下
D.2%以上4%以下
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
第35题:对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。
A.安全监督管理机构
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第36题:关于建设工程返修的说法，正确的是()。
A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担
B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担
C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担
D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:关于注册商标有效期的说法，正确的是()。
A.10年，自申请之日起计算
B.10年，自核准注册之日起计算
C.20年，自申请之日起计算
D.20年，自核准注册之日起计算
正确答案:查看最佳答案
第38题:工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触，未经()的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用。
A.批准
B.登记
C.备案
D.审查
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()
A.销售许可证
B.安装许可证
C.产品合格证
D.安全许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。
A.试样的真实性只能由取样人员负责
B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检
C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D.取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，并由其签字后即可
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。
A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施
B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用
C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文
D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程建设地方标准，A选项，工程建设地方标准在不违反国家和行业标准的前提下，可以独立实施。B选项，工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门进行备案，C选项，对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。
第42题:施工单位在公共场所施工没有设置明显标志造成一名行人重伤，主管部门责令施工单位停工整顿，由此造成工期延误。施工单位承担的责任中不包括()。
A.违约责任
B.侵权责任
C.行政处罚
D.刑事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业()
A.1个月以上3个月以下
B.3个月以上1年以下
C.3个月以上2年以下
D.6个月以上1年以下
正确答案:查看最佳答案
第44题:2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了一年零5个月。根据《劳动合同法》的规定，施工单位应当给予王某()个月工资的经济补偿。
A.1
B.1.5
C.2
D.3
正确答案:查看最佳答案
第45题:甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。
A.甲双倍返还定金8万元
B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D.甲支付违约金6万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。
第46题:关于代理的说法,正确的是()
A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止
B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人
C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式
D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。
A.在北京市工商局登记注册的企业
B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业
C..在美国注册的企业设在上海的办事处
D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业
正确答案:查看最佳答案
第48题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人
B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人
C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人
D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是()。
A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算
B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查
C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查
D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》的规定，建造师的执业范围不包括()。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律.行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第51题:施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。
A.l次
B.2次
C.3次
D.4次
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。
A.丙先行代为清偿
B.甲和丙**支付
C.甲先行支付
D.甲和丙**支付
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区名镇名村核心保护范围内，允许建设的工程是()
A.新建住宅
B.新建厂房
C.扩建必要的公共服务设施
D.扩建办公楼
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在历史文化街区.名镇.名村核心保护范围内，不得进行新建.扩建活动.但是，新建.扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。
第54题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()
A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有
C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()
A.予以修订
B.继续有效
C.应当复审
D.即行废止
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
正确答案:查看最佳答案
第57题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是()。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。
A.渎职罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪慧嘉森教育住房和城乡建设部干部学院通关热线:010-885921088859165113716166208(备注:内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传)
正确答案:查看最佳答案
第59题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。
A.3%
B.5%
C.8%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行暴(同音字)破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业，必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的，必须经国务院文物行政部门批准
正确答案:查看最佳答案
第63题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。
A.1.1万元
B.1.7万元
C.2.1万元
D.2.8万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法，正确的是()。
A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.
第65题:工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。
A.承包方与监理方串通造成的损失
B.承包方不履行保修义务所造成的损失
C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失
D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项B.D则完全是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。
第66题:在施工现场安装.拆卸施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设备，必须由()承担
A.设备使用单位
B.具有相应资质的单位
C.设备出租单位
D.检验检测机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:安装.拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质.P258.
第67题:当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时，此项注写值以()打头，注写配置在梁两个侧面的总配筋值。且对称配置。
A.大 写 字 母 G
B.大 写字 母 A
C.大 写 字 母 B
D.大 写字 母 N
正确答案:查看最佳答案
第68题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.车辆完成登记
正确答案:查看最佳答案
第69题:依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。
A.15
B.20
C.30
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的
C.建设工程依法必须进行招标而未招标的
D.工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的
正确答案:查看最佳答案
第71题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。
A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议
B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C.申请人申请行政复议不可以口头申请
D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是行政复议的申请与受理。C选项，申请人申请行政复议可以书面申请，也可以口头申请。E选项，行政复议机关应当在受到行政复议申请后5日内进行行政审查，决定是否受理。
第72题:行政责任的承担方式主要包括行政处罚和行政处分。下列属于行政处罚的种类是()。
A.没收违法所得
B.责令停业整顿
C.撤职
D.警告
E.降级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:根据规定，招标的方式有公开招标和邀请招标。对于应当公开招标的建设工程招标项目，有()情形，经批准可以进行邀请招标。
A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的
B.某社区医院建筑面积300平方米
C.建设项目使用了专有技术
D.某集团公司给职工修建的家属楼
E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。
A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目
C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
正确答案:查看最佳答案
第75题:第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清，证据不足的，()。
A.只能依法改判
B.可以查清事实后改判
C.只能发回原审人民法院重审
D.判决驳回上诉，维持原判
E.可以裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:用人单位可以解除劳动合同的情形包括()。
A.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
D.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
E.在试用期间被证明不符合录用条件的
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于工程建设中债的说法，正确的有()。
A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债
B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债
C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债
D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债
E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，下列说法正确的有()。
A.危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。
B.危大工程应急抢险结束后，施工单位应当组织勘察.设计.施工.监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估
C.专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过.修改后通过或者不通过的一致意见
D.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底
E.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:下列关于标底的规定说法不正确的是()。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
正确答案:查看最佳答案
第80题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有（）
A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护
B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理
C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水
D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水
E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%
正确答案:查看最佳答案
第81题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:某施工合同约定由建设行政主管部门采用调解方式处理合同纠纷。对此，下列表述中正确的是()。
A.建设行政主管部门不得作为调解人，因而该约定无效
B.与仲裁和诉讼相比，该调解方式可较经济.较及时地解决纠纷
C.若达成调解协议后当事人一方不履行调解协议，建设行政主管部门可强制执行
D.若达成调解协议后当事人一方反悔，可提起行政复议或行政诉讼
E.若达成调解协议后当事人一方反悔，可提请仲裁或提请诉讼
正确答案:查看最佳答案
第83题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故的等级划分包括人身.经济和社会3要素，可以单独适用。下列事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()。
A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元
C.死亡20人
D.直接经济损失8000万元
E.死亡30人
正确答案:查看最佳答案
第84题:根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的有()。
A.造成对方人身伤害的
B.因故意造成对方财产损失的
C.因过失造成对方财产损失的
D.因重大过失造成对方财产损失的
E.意思表示不真实的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。
A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位
B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业
C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成
D.分包单位将其承包的工程再分包
E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位
正确答案:查看最佳答案
第86题:《招标投标法》规定，投标文件()的投标人应确定为中标人。
A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C.满足招标文件各项要求，并且报价最低
D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低
E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高
正确答案:查看最佳答案
第87题:《担保法》规定，因()发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权行使留置权并对抗其他债权和抵押权。
A.加工承揽合同
B.买卖合同
C.保管合同
D.建设工程合同
E.运输合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:根据《担保法》，除双方认为需要约记的其他事项外，下列条款中，诚于保证合同应当包含的内容有()
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
正确答案:查看最佳答案
第89题:用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。
A.严重违反用人单位规章制度的
B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的
D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的
正确答案:查看最佳答案
第90题:依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括()。
A.有名合同
B.双务合同
C.要式合同
D.从合同
E.实践合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有()。
A.国家重点建设工程
B.大中型公用事业工程
C.成片开发建设的住宅小区工程
D.限额以下的小型住宅工程
E.利用国际组织贷款的工程
正确答案:查看最佳答案
第92题:以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
正确答案:查看最佳答案
第93题:有下列情形()是属于在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。
A.不可抗力
B.义务人同意履行义务
C.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人
D.权利人被义务人或者其他人控制
E.其他导致权利人不能行使请求权的障碍
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。
A.某公司的职能部门
B.某市人民法院
C.某有限责任公司
D.自然人孙某
E.某建筑大学
正确答案:查看最佳答案
第95题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。
A.不动产既可用于抵押,也可用于质押
B.动产既可用于抵押,也可用于质押
C.动产既可用于抵押,但不可用于质押
D.不动产可用于抵押,但不可用于质押
E.动产既可用于质押,但不可用于抵押
正确答案:查看最佳答案
第96题:有下列()情形之一的，应急预案应当及时修订并归档。
A.依据的法律.法规.规章.标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的
B.应急指挥机构及其职责发生调整的
C.面临的事故风险发生重大变化的
D.应急资源发生变化的
E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:可以作为工程重大安全事故罪的主体包括()。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督部门
D.建设行政主管部门
E.招标代理机构
正确答案:查看最佳答案
第98题:行政机关的行政行为具有的特点是()。
A.行政行为是执行法律的行为
B.行政行为具有一定的裁量性
C.行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性
D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外
E.行政行为双方的法律地位平等
正确答案:查看最佳答案
第99题:下列关于建造师的继续教育说法正确的是()。
A.各省级住房城乡建设主管部门组织注册建造师参加继续教育
B.注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于120学时
C.继续教育完成规定学时并测试合格后取得的《注册建造师继续教育证书》是建造师申请注册的重要依据
D.每一注册有效期内充抵继续教育的学时累计不得超过30学时
E.注册建造师应在企业注册所在地选择中国建造师网发布的培训单位接受继续教育
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年湖北省武汉一级建造师法规在线历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
