[点击进入新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:下列关于资格预审和资格后审的说法,不正确的是()。
A.资格预审与资格后审不同时使用
B.公开招标的项目,实行资格预审
C.邀请招标的项目,实行资格后审
D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:下列关于留置担保的说法中,正确的是()。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产为前提
正确答案:查看最佳答案
第2题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.协商解决单位
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后,将保留金50%返还承包商,颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。
第4题:监理合同自()开始生效。
A.合同签字之日
B.开工或材料运抵施工场地之日起
C.监理单位实际开始监理工作之日
D.承包合同开始执行之日
正确答案:查看最佳答案
第5题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。
A.经济
B.最长
C.合理
D.法定
正确答案:查看最佳答案
第6题:依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定,下列说法不正确的是()。
A.预付款的金额不少于合同价22%
B.要获得动员预付款,承包商应提供履约保函和预付款保函
C.预付款保函金额要大于预付款额
D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法,错误的是()。
A.一方当事人要求变更或解除合同时,在未达成新的协议以前,原合同仍然有效
B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更
C.供货方提供的货物数量不够,采购方可以拒收货物
D.采购方对合同约定的订购数量拒收,要承担中途退货的责任
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列合同中,合同法律关系客体属于物的是()。
A.借款合同
B.勘察合同
C.施工合同
D.技术转让合同
正确答案:查看最佳答案
第9题:设计合同中约定的费用为估算设计费,需按批准的()核算设计费。
A.初步设计概算
B.投资估算
C.施工图预算
D.扩大的初步设计概算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《标准施工合同》,不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。
A.不利地质条件
B.不利水文条件
C.有毒作业环境
D.不利气候条件
正确答案:查看最佳答案
第11题:下列施工合同文件中存在相互矛盾之处,应当以()为准。
A.图纸
B.工程量清单
C.中标通知书
D.标准.规范
正确答案:查看最佳答案
第12题:设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则()。
A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期,无须支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:在勘察合同履行过程中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
正确答案:查看最佳答案
第15题:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,在履行义务或采取适当补救措施后,对方还有其他损失的,()。
A.不需承担赔偿责任
B.应承担赔偿责任
C.双方共同承担
D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:建设工程施工合同中,()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.组合计价合同
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
第18题:机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是()。
A.经评审的最低投标价法
B.最低报价法
C.招标控制价法
D.评标价法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异,因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较,评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标,也采用综合打分法的评标比较方法。
第19题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。
A.工程质量标准
B.工期
C.工程变更
D.质量与安全
正确答案:查看最佳答案
第20题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天,相应延长投标截止日期。
第21题:()是指买受人分期支付价款。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:(1)关于法人应当具备的条件的说法,正确的是()。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立;(2)有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称.组织机构和场所;(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。
第23题:施工中发生持续不可抗力,承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况,并于不可抗力事件结束后()天内,向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.7
B.14
C.15
D.28
正确答案:查看最佳答案
第24题:资格预审程序中应首先进行()。
A.资格预审资料分析
B.发出资格预审通知书
C.发布资格预审通告
D.发售资格预审文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。
A.深基坑工程
B.高空作业工程
C.深水作业工程
D.大暴(同音字)破工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
第26题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。
A.投标截止时间止,投标人少于3家应该直接发包
B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标
C.重新投标后,所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包
D.重新投标后,投标人仍少于3家的项目可以直接发包
正确答案:查看最佳答案
第27题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同
B.因战争导致在建工程合同工期延长
C.因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:关于评标委员会的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定,成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取,但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目,可以由招标人直接确定。
第29题:设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是()。
A.投标单位的企业规模大小
B.投标方案的投入.产出比高低
C.完成初步设计时间的早晚
D.报价的合理性
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,拟建工程范围还没有完全界定,承包商的投标价作为合同的目标成本,此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确,甚至以目标合同为基础也不够充分,而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第31题:下列各项活动中,()属于工程建设监理。
A.质量.工期.投资控制
B.质量.工期.施工成本控制
C.制定设计文件并对设计目标控制
D.确定工程项目总目标
正确答案:查看最佳答案
第32题:建设工程合同是()实施工程建设活动,()支付价款或酬金的协议。
A.承包人,发包人
B.承包人,监理人
C.发包人,监理人
D.发包人,分包人
正确答案:查看最佳答案
第33题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为()。
A.平行检验
B.交接检验
C.隐蔽工程验收
D.互检
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
正确答案:查看最佳答案
第35题:开展建筑活动的主要依据是()。
A.合同主体
B.合同内容
C.合同客体
D.合同程序
正确答案:查看最佳答案
第36题:FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用()的概念阐述。
A.合同有效期
B.项目施工期
C.建设周期
D.竣工时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:开标时判定为无效的投标文件,应当()。
A.不再进入评标
B.在初评阶段淘汰
C.在详评阶段淘汰
D.在定标阶段淘汰
正确答案:查看最佳答案
第38题:设备采购合同履行过程中,由于包装防护不妥,造成货物锈蚀,由此造成的损失由()承担。
A.卖方
B.买方
C.运输方
D.买卖双方
正确答案:查看最佳答案
第39题:如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。
A.对立
B.统一
C.既对立又统一
D.既不对立又不统一
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,价格已经确定的合同属于()。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。
第41题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第42题:某工程项目施工中,承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则()。
A.承包人承担返工费用,工期不予顺延
B.承包人承担返工费用,工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款,工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款,工期给予顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:关于工程变更的说法,错误的是()。
A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。
B.任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。
C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D.工程师同意采用承包方合理化建议,所发生的费用全部由业主承担
正确答案:查看最佳答案
第44题:关于投标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第45题:若要对工程组织等节奏流水施工,其基本条件是()。
A.各施工段工程量基本相等
B.各施工队作业人数相等
C.各施工段的面积基本相等
D.各施工段所用机械相同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:合同解除后,合同中的()条款仍然有效。
A.仲裁和诉讼
B.违约和诉讼
C.结算和违约
D.结算和清理
正确答案:查看最佳答案
第47题:如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求()承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理
正确答案:查看最佳答案
第48题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。
第49题:施工合同履行过程中,发现在有放射.毒害性环境中施工时,承包人准备采取的相应安全防护措施()。
A.需经工程师认可,费用由承包人承担
B.需经工程师认可,费用由发包人承担
C.不需工程师认可,费用由承包人承担
D.不需工程师认可,费用由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中()
A.与投标人就投标价格进行谈判
B.将中标结果通知未中标的投标人
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会确定中标人
正确答案:查看最佳答案
第51题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第52题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计—施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。
第54题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案:查看最佳答案
第56题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失
B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D.按约定提交了索赔意向
E.提交了索赔报告
正确答案:查看最佳答案
第57题:设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有()。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第59题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第60题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第61题:施工合同的当事人包括()。
A.发包人
B.发包人法定代表人
C.工程师
D.承包人
E.承包人法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第62题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。
A.负责所供货的设备监造
B.提供货物组装和维修所需的专用工具
C.提供详细的操作和维护手册
D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训
正确答案:查看最佳答案
第63题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第65题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
第66题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。
A.投标人针对招标文件提出的质疑
B.投标预备会的会议纪要
C.对投标人质疑的书面解答
D.招标人发布的资格预审公告
E.招标人对投标文件的修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第68题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第69题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第70题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。
第71题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法,正确的有()。
A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力
B.通过资格预审的,在评标过程中不需要对投标人资格进行复查
C.资格后审在评标后定标前进行
D.资格后审和资格预审的时间不同
E.资格后审的内容比资格预审少
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第74题:后履行抗辩权的适用条件包括()。
A.合同中未约定履行顺序
B.合同中约定了履行顺序
C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
E.经营状况严重恶化
正确答案:查看最佳答案
第75题:《担保法》规定的担保方式为()
A.保证
B.保留
C.抵押
D.留置
E.定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第77题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第78题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都注册监理工程师在线考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案