[点击进入新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:承包人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第1题:FNPV=0,表明项目获利程度()。
A.低于基准收益率
B.高于基准收益率
C.等于基准收益率
D.等于零
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率,称为()。
A.过程平均批不合格品率
B.批不合格品率
C.批合格品率
D.抽样检验概率
正确答案:查看最佳答案
第3题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保,并保证保险有效,业主可以投保并保证保险有效,业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。
A.质量不满足合同要求的
B.承包商不履行保险费用的
C.对超额利润的
D.对指定分包商的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:在FIDIC合同条件下,承包商应提交(),说明:①根据合同应完成的所有工作的价值;②承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。
A.竣工报表
B.履约证书
C.最终付款证书
D.最终报表草案并附证明文件
正确答案:查看最佳答案
第5题:建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。
A.单独
B.混合
C.配套
D.交叉
正确答案:查看最佳答案
第6题:目前我国有土建定额.装饰定额等,它们都属于()范畴。
A.安装工程定额
B.建筑工程定额
C.公路工程定额
D.铁路工程定额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:某工程有3个施工过程,依次为:钢筋一模板一混凝土,划分为I和II施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中,属于正确工艺关系的是()。
A.模板i一混凝土i
B.模板i一钢筋i
C.钢筋i-钢筋ii
D.模板i一模板ii
正确答案:查看最佳答案
第8题:工程网络计划工期优化过程中,首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。
A.缩短时间对质量和安全影响不大
B.工程变更程序相对简单
C.资源消耗比较均衡
D.直接成本最小
正确答案:查看最佳答案
第9题:监理工程师对承包企业质量保证体系核查时,要在施工过程中对承包企业进行进一步考核,考核的重点是()。
A.人员的素质
B.企业质量控制的真实能力
C.企业领导班子的质量意识
D.企业的技术水平
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指()。
A.措施费
B.规费
C.企业管理费
D.其他直接费
正确答案:查看最佳答案
第11题:建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针,质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的()。
A.质量要求
B.质量水平
C.质量宗旨和方向
D.质量策划
正确答案:查看最佳答案
第12题:()是设计阶段监理工作的核心任务。
A.编制施工监理计划
B.编制施工进度控制表
C.组织施工队入场
D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:由总承包单位或安装单位负责采购的设备,采购前应向()提交设备采购方案,并按相关程序审查批准后方可实施。
A.建设单位
B.设计单位
C.总承包单位或安装单位技术负责人
D.设计文件要求
正确答案:查看最佳答案
第14题:()是实现建设工程造价控制最有效的手段。
A.成本核算
B.进行招标和投标
C.技术与经济相结合
D.实行经济承包责任制
正确答案:查看最佳答案
第15题:下列工作内容中,属于进度监测系统过程的是()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.提出调整进度计划的措施
C.现场实施检查工程进度情况
D.分析j进度偏差对总工期的影响
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
正确答案:查看最佳答案
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第17题:监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时,应检查原始记录表格是否经()签字。
A.有关作业人员
B.现场监理人员
C.项目负责人
D.专业监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第18题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。
A.偶然性
B.系统性
C.波动性
D.整体性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第20题:根据建设工程质量管理条例,设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()
A.材料生产厂家
B.保修期限
C.材料供应单位
D.合理使用年限
正确答案:查看最佳答案
第21题:在工程项目交付使用资产总表中,融资费用列入()。
A.流动资产
B.固定资产
C.无形资产
D.其他资产
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第23题:分包工程开工前,项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料,应由()审批并签署意见。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师代表
C.监理员
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于赢得值法及其应用的说法,正确的是()。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差
C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析
D.进度偏差为正值,表示进度延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计,应由()签认。
A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师代表
正确答案:查看最佳答案
第26题:工程承包单位在购置施工材料和生产设备时,应向()申报,经对材料和生产设备订货清单按设计要求逐一审核后,方可加工订货。
A.业主
B.设计单位代表
C.监理工程师
D.建设单位代表
正确答案:查看最佳答案
第27题:某常规投资方案,当贷款利率为12%时,净现值为150万元;当贷款利率为14%时,净现值为100万元,则该方案财务内部收益率的职值范围为()。
A.<12%
B.12%--13%
C.13%--14%
D.>14%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:工程建设过程中,形成工程实体质量的阶段是()阶段。
A.决策
B.勘察
C.施工
D.设计
正确答案:查看最佳答案
第29题:价值工程定义中的成本是指()。
A.一次性投资费用
B.使用过程中的维修费用
C.使用过程中的运营费用
D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用
正确答案:查看最佳答案
第30题:涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经()审批后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.原施工图审查机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:下列费用中,属于建设单位管理费的是()。
A.可行性研究费
B.工程竣工验收费
C.环境影响评价费
D.劳动安全卫生评价费
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()。
A.工程师助手不得向承包商发出口头指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可以直接请工程师确认.取消或改变
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。B项,助手在授权范围内向承包人发出的指示,具有与工程师指示同样的效力。C项,助手只能行使工程师付托的权力,完成工程师指派的任务。
第33题:下列关于措施项目的说法中,符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定的是()。
A.招标控制价应包括项目的全部风险费用
B.措施项目费以项为单位计价的,价格包括除利润.税金以外的全部费用
C.总承包服务费由发承包双方协商确定
D.税金应按国家或者省级.行业建设主管部门规定的标准计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:关于合同法律关系的说法,正确的是()。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项,合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果,技术秘密属于智力成果。D项,能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实。法律事实包括事件和行为。
第35题:有3个施工过程A,B,C,在平面上划分为3个施工段,其流水节拍,则流水的组织方式应为()。
A.无节奏流水
B.异节奏流水
C.等节奏流水
D.难以确定
正确答案:查看最佳答案
第36题:监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。
A.科学性和价值
B.有效性和效率
C.创造性和价值
D.管理水平和效率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人,不包括发包人,因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。
第38题:监理工程师应把技术复核工作列入()及质量控制计划中,作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程。
A.监理大纲
B.监理手册
C.监理规划
D.监理细则
正确答案:查看最佳答案
第39题:质量管理体系审查的()可用于识别改进的机会。
A.过程
B.组织
C.结果
D.方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:某工程发生质量事故,造成500万元直接经济损失,此次质量事故属于()。
A.特别重大质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《建设工程监理规范》,项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁站的关键部位.关键工序。
A.监理实施细则
B.施工组织设计
C.监理规划
D.设计图纸
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第43题:总监理工程师通过核准.审批施工单位的(),对工程项目施工进度实行动态间接控制。
A.向业主的进度报告
B.进度付款申请
C.工程质量报告
D.施工材料供应报告
正确答案:查看最佳答案
第44题:对流动资金的叙述,错误的是()。
A.流动资金一般在投产前开始筹措
B.流动资金利息不应计入财务费用
C.流动资金估算一般是参照现有同类企业的状况采用分项详细估算法,个别情况或者小型项目可采用扩大指标估算法
D.流动资金是指生产经营性项目投产后,为进行正常生产运营,用于购买原材料.燃料,支付工资及其他经营费用等所需的周转资金
正确答案:查看最佳答案
第45题:在建安工程造价中,材料预算价格是指材料()的价格。
A.出厂
B.到施工操作地点
C.到施工工地仓库后出库
D.到施工工地仓库
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时,应在设计工作开始之前完成的工作是()。
A.建立健全的设计技术经济定额
B.编制设计总进度计划
C.审查设计进度计划的合理性
D.监理设计工作技术经济责任制
正确答案:查看最佳答案
第47题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划,其编制依据主要包括货源资料和()。
A.物资加工计划.物资订货计划
B.物资采购计划.物资加工计划
C.物资需求计划.物资储备计划
D.物资申请计划.物资采购计划
正确答案:查看最佳答案
第48题:某企业年初从金融机构借款3000万元,月利率1%,按季复利计息,年末一次性还本付息,则该企业年末需要向金融机构支付的利息为()万元。
A.360.00
B.363.61
C.376.53
D.380.48
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第50题:组织建设工程依次施工时,其特点包括()。
A.每个专业队在各段依次连续施工
B.每个专业队无法按施工顺序要求连续施工
C.各施工段同时开展相同专业的施工
D.同一时间段内各施工段均能充分利用工作面
正确答案:查看最佳答案
第51题:流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为()。
A.流水殷
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:采用横道图表示建设工程进度计划的优点是()。
A.能够明确反映工作之间的逻辑关系
B.易于编制和理解进度计划
C.便于优化调整进度计划
D.能够直接反映影响工期的关键工作
正确答案:查看最佳答案
第53题:某分部工程有3个施工过程,各分为4个流水节拍相等的施工段,各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工,则流水步距和流水施工工期分别为()天。
A.2和22
B.2和30
C.4和28
D.4和36
正确答案:查看最佳答案
第54题:确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是()。
A.监理合同中有关工期的要求
B.施工总进度计划
C.工程条件的落实情况
D.单位工程施工进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时,主要比较的是()。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时,按照预定的评标规则,将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化,根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价,评标价最低的投标书为最优。
第56题:监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,应当()。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
正确答案:查看最佳答案
第57题:分包单位资格报审表十的审核意见应自()签署。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:监理单位监控设计进度的工作是()。
A.建立建全设计技术经济定额
B.编制设计总进度计划
C.核查分析设计图纸进度
D.组织设计各专业之间的协调工作
正确答案:查看最佳答案
第59题:在作业过程中,()应经常检查.了解计量仪器.测量设备的性能.精度状况,使其处于良好的状态之中。
A.项目经理
B.监理工程师
C.工程技术人员
D.监理人员
正确答案:查看最佳答案
第60题:表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为()。
A.安定性
B.和易性
C.稳定性
D.透水性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:有利于控制工程造价,并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本的是()。
A.成本加奖罚合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加固定金额酬金合同
D.最高限额成本加固定最大酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第62题:大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制(),论证总进度目标实现的可能性。
A.总进度纲要
B.施工组织总设计
C.总进度规划
D.各子系统进度规划
正确答案:查看最佳答案
第63题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。
A.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确
B.初步设计深度不够,不能准确地计算扩大分部分项工程量
C.有详细的施工图设计资料,能准确地计算分部分项工程量
D.没有初步设计资料,无法计算出工程量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:监理工程师受建设单位委托对某建设工程设计和施工实施全过程监理时,应()。
A.审核设计单位和施工单位提交的进度计划,并编制监理总进度计划
B.编制设计进度计划,审核施工进度计划,并编制工程年.季.月实施计划
C.编制设计进度计划和施工总进度计划,审核单位工程施工进度计划
D.审核设计单位和施工单位提交的进度计划,并编制监理总进度计划及其分解计划
正确答案:查看最佳答案
第65题:实现建设项目投资控制最有效的手段是()。
A.实行经济承包责任制
B.进行招标和投标
C.经济核算
D.技术与经济相结合
正确答案:查看最佳答案
第66题:在建设工程施工过程中,加快施工进度的技术措施可以是()。
A.增加施工机械的数量
B.采用更先进的施工机械
C.实施强有力的施工调度
D.改善外部配合条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据设计要求,在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验,以提供和验证设计数据,则该项费用应在()中支出。
A.业主方的研究试验费
B.施工方的检验试验费
C.业主方的管理费
D.勘察设计费
正确答案:查看最佳答案
第68题:质量数据的收集中,抽样的具体方法中不包括()抽样。
A.分层
B.等距
C.成组
D.整群
正确答案:查看最佳答案
第69题:某分部工程划分为2个施工过程.3个施工段组织流水施工,流水节拍分别为2.4.3天和3.5.4天,则流水施工工期为()天。
A.12
B.13
C.14
D.15
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。
A.基本原理和原则不同
B.基本理念和思维方式不同
C.关注点和目标不同
D.使用方法(工具)不同
正确答案:查看最佳答案
第71题:组织流水施工时,流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间
D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间
正确答案:查看最佳答案
第72题:建设工程质量控制中,要严防出现系统性因素的质量变异,要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程()特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.质量隐蔽性强
D.终检的局限性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程质量控制中,要严防出现系统性因素的质量变异,要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程质量波动大的特点。
第73题:关于设计招标内容的说法,正确的是()。
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。
第74题:监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时,其主要工作内容有()。
A.编制阶段性设计进度计划
B.定期检查设计工作实际进展情况
C.协调设计各专业之间的配合关系
D.建立健全设计技术经济定额
正确答案:查看最佳答案
第75题:在进行单位工程验收时,涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性,而且对分部工程验收时补充进行的()也要复核。
A.见证抽样检验报告
B.见证取样送样试验报告
C.观感质量验收报告
D.设计变更文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
正确答案:查看最佳答案
第77题:一般而言,为了方便合同管理和计价,需要纳入分部分项工程工程量清单项目综合单价中的暂估价最好是()。
A.机械费
B.人工费
C.材料费
D.管理费
正确答案:查看最佳答案
第78题:调整施工进度计划时,通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于()。
A.经济措施
B.技术措施
C.组织措施
D.合同措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成,也可以分次移交
B.只能一次移交完成,不可以分次移交
C.只能分次移交完成,不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
正确答案:查看最佳答案
第81题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等
B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。
第83题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。
A.工程竣工验收报告
B.工程竣工验收备案表
C.监理单位签署的竣工决算书
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.公安消防部门出具的认可文件
正确答案:查看最佳答案
第84题:属于建筑工程施工质量验收主控项目的是()。
A.施工缝的处理应按施工技术方案执行
B.纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求
C.下层模板应具有承受上层荷载的能力或加设支架
D.上.下层支架的立柱应对准.并铺设垫板
E.钢筋的接头宜设置在受力较小处
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。
第86题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。
A.分解投资控制目标
B.进行工程计量
C.严格控制设计变更
D.审查施工组织设计
E.审核竣工结算
正确答案:查看最佳答案
第87题:实施见证取样的要求包括()。
A.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可
B.见证取样的频率和数量,包括在承包单位范围内,一般所占比例为20%
C.见证取样的试验费用由承包单位支付
D.实行见证取样,绝不能代替承包单位对材料.构配件进场时必须进行的自检
E.送往实验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有负责见证取样的监理工程师的签字
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:分部工程质量验收合格条件有()。
A.所含主要分项工程地质量验收合格
B.有关安全.节能抽烟检验结果符合规定
C.有关环境保护抽样检验结果符合规定
D.观感质量符合要求
E.质量控制资料完整
正确答案:查看最佳答案
第89题:项目可行性研究直接影响项目的()。
A.工程勘察设计质量
B.决策质量
C.设计质量
D.工程施工质量
E.工程竣工验收质量
正确答案:查看最佳答案
第90题:施工图预算审查的内容包括()。
A.施工图是否符合设计规范
B.施工图是否满足项目功能要求
C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规
D.工程量计算是否准确
E.s施工图预算是否超过概算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:()是评价项目施工质量的依据。
A.工程验收资料
B.合同文件
C.质量检验评定标准
D.施工质量检测数据
E.设计图纸文件
正确答案:查看最佳答案
第92题:控制工程建设进度的合同措施包括()。
A.分解工程项目并建立编码体系
B.分段发包.提前施工
C.确定进度协调工作制度
D.合同工期与进度计划的协调
E.定期向业主提供进度比较报告
正确答案:查看最佳答案
第93题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:单位工程划分的原则是()。
A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程
B.规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程
C.室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程
D.分部工程的划分应按专业性质.建筑部位确定
E.当分部工程较大或较复杂时,可按施工程序.专业系统及类别等划分为若干个子分部工程
正确答案:查看最佳答案
第95题:监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括()。
A.施工进度控制目标分解图
B.进度控制组织措施
C.施工进度控制目标实现的风险分析
D.施工总进度计划编制程序
E.单位工程施工进度计划编制要求
正确答案:查看最佳答案
第96题:建设单位的质量责任有()。
A.选择勘察设计单位和施工单位,在合同中必须提供与建设工程有关的原始资料
B.根据工程特点,配备相应的管理人员
C.在工程开工前,负责办理有关的手续,组织设计交底和图纸会审
D.按合同规定和有关要求购买相应材料,对发生的质量问题承担相应的责任
E.按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。
A.施工进度控制目标实现的风险分析
B.进度控制人员的职责分工
C.与进度控制有关的各项工作流程
D.施工图设计文件交付时间目标
E.进度控制的组织措施
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。
A.勘察设计费
B.建设期贷款利息
C.新开征税费
D.建设单位管理费
E.汇率变动部分
正确答案:查看最佳答案
第99题:工程质量事故处理后,应对处理结果进行检查.鉴定和验收,并做出处理结论。事故处理的结论一般是()等几种。
A.事故己排除,可以继续施工
B.隐患已消除,结构安全有保证
C.经修补处理,一般能满足使用要求
D.事故已处理,结构基本安全
E.对耐久性的结论
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:按定额的适用范围分类,定额可分为()。
A.国家定额
B.建筑工程定额
C.行业定额
D.地区定额
E.企业定额
正确答案:查看最佳答案
第101题:某项目,建设期为2年,现金***部分为银行贷款,贷款年利率为4%,按年计息且建设期不支付利息,每一年贷款额为1500万元,第二年贷款额1000万元,假设贷款在每年的年中支付,建设期贷款利息的计算,正确的有()。
A.第一年的利息为30万元
B.第二年的利息为60万元
C.第二年的利息为81.2万元
D.第二年的利息为82.4万元
E.两年的总利息为112.4
正确答案:查看最佳答案
第102题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第103题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第104题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时,质量控制的主要任务是()。
A.做好预控和技术复核
B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系
C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性
D.审查设备制造生产计划和工艺方案
E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制
正确答案:查看最佳答案
第105题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第106题:下列工程质量事故情形中,属于规定的特别重大事故的有()。
A.死亡30人
B.死亡20人
C.直接经济损失1亿元
D.重伤80人
E.直接经济损失8000万元
正确答案:查看最佳答案
第107题:质量记录是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结构的客观反映。下列选项中,属于质量体系有关的记录的是()。
A.培训记录
B.纠正预防措施记录
C.内部审核记录
D.监理旁站记录
E.合同评审记录
正确答案:查看最佳答案
第108题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间,纵坐标表示工作量完成情况的曲线图,该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:在施工质量控制点选择的原则中,应将()作为质量控制点的对象。
A.地下防水层施工
B.预应力结构的张拉工序
C.复杂曲线模板的放样
D.采用新材料的部位
E.检验批
正确答案:查看最佳答案
第110题:设备安装过程的质量控制的要点是()。
A.安装过程使用的材料必须符合国家标准的规定
B.设备安装中要坚持施工人员自检,下道工序的交检
C.安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检和抽检
D.安装过程中的隐蔽工程,隐蔽前必须进行检查验收,合格后方可进入下道工序
E.安装过程中所使用的材料必须有出厂合格证明及安装单位的自检结果
正确答案:查看最佳答案
第111题:根据抽样检验分类方法,属于计量型抽样检验的质量特性有()。
A.几何尺寸
B.焊点不合格数
C.标高
D.×条数
E.强度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。
A.检测现场所用的建筑材料质量
B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为
C.检查工程实体质量
D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容
E.监督工程质量验收
正确答案:查看最佳答案
第113题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第114题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第115题:在施工阶段,监理工程师应进行计量的项目有()。
A.工程量清单中的全部项目
B.各种原因造成返工的全部项目
C.合同文件中规定的项目
D.超出合同工程范围施工的项目
E.工程变更项目
正确答案:查看最佳答案
第116题:地基基础工程施工完毕后,总监理工程师应组织()进行验收。
A.勘察项目负责人
B.设计项目负责人
C.施工单位技术部门负责人
D.施工单位质量部门负责人
E.建设单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案
第117题:可承担相应的咨询业务必须具有()资质。
A.行业甲级
B.行业乙级
C.专项甲级
D.专项乙级
E.行业丙级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版内蒙古自治区监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第119题:为减少浪费.控制投资,监理工程师在施工阶段可以采职的措施包括()。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.法律措施
E.合同措施
正确答案:查看最佳答案