[点击进入2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:某建设工程项目中,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司,乙公司施工工程不符合规定质量标准,给建设单位造成损失,下列说法中,正确的是()
A.建设单位与甲公司有直接合同关系,应由甲公司承担赔偿责任
B.甲.乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司,应由乙公司承担赔偿责任
D.因建设单位管理不到位,应由建设单位承担部分损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
第2题:《建设工程安全生产管理条例》规定,工程()应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
A.设计单位
B.监理单位
C.勘察单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是工程监理单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第3题:关于节能技术进步的说法,正确的是()。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的,应当制定创新方案,并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当将循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究,安排财政性资金予以支持
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:利用财政性资金引进循环经济重大技术.装备的,应当执行消化.吸收和创新方案,报有关主管部门审批并由其监督实施
第4题:部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,应该()。
A.由国务院裁决
B.由国务院提出意见,提请全国人民代表大会常务委员会裁决
C.由制定机关裁决
D.决定在该地方适用地方性法规的规定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:部门规章之间.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。
第5题:在安装工程一切险中,保险人应当赔偿损失的情形是()。
A.自然磨损
B.维修保养
C.意外事故
D.盘点时发现的短缺
正确答案:查看最佳答案
第6题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《合同法》规定,有下列情形之一的,()合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。
第7题:关于人民法院管辖权的说法,正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议,报请共同上级人民法院直接管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件,原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议,由争议双方协商解决;协商解决不了的,报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误
第8题:女大学生张某毕业后被企业录用。张某为了锻炼自己,主动要求到最苦.最累.最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求,但不得安排的工作是()。
A.高处.高温工作
B.低温.冷水作业
C.夜班劳动
D.矿山井下作业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第9题:甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同,其劳动合同期限为6个月,则甲的试用期应在()的期间范围内确定。
A.15日
B.1个月
C.2个月
D.3个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。
第10题:关于融资租赁合同的说法,正确的是()。
A.承租人破产的,租赁物属于破产财产
B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
C.出卖人不履行买卖合同义务的,由出租人行使索赔的权利
D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是,承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物,由出租人向出卖人支付价款,并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务,而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。
第11题:建设单位欠付工程款,施工企业指定本单位职工申请仲裁,该职工的行为属于()。
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
第12题:根据《建筑业企业资质管理规定》,施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的,不予受理并给予警告,申请人在()内不得再次申请。
A.4年
B.3年
C.2年
D.1年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定,申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的,不予受理或不予行政许可,并予以警告,申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质,参见教材P62
第13题:关于招标方式的说法,正确的是()。
A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标
C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经省级人民政府批准可以进行邀请招标的
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准,可以进行要去招标。参见教材P75.
第14题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自()之日起建立。
A.订立劳动合同
B.实际用工
C.劳动合同备案
D.实际支付工资
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立
第15题:下列与工程建设有关的法律.法规.部门规章中,()属于行政法规范畴。
A.中华人民共和国建筑法
B.建设工程安全生产管理条例
C.建造师执业资格制度暂行规定
D.建筑业企业资质等级标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件
第16题:施工单位与建设单位订立总包合同后,将其中的部分工程分包给分包单位,则施工现场的安全生产由()负总责。
A.建设单位
B.施工单位
C.分包单位
D.工程监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》第24条规定:"建设工程实行工程总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。"
第17题:除()之外,投标文件有下列情形的,招标人不予受理。
A.逾期送达
B.未送达指定地点
C.未按规定格式填写
D.未按招标文件要求密封
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国《招标投标法》规定,投标文件有下列情形的,招标人不予受理:1.逾期送达;2.未送达指定地点;3.未按招标文件要求密封;4.未通过资格预审。
第18题:关于规划许可证的说法正确的是()。
A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可
B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批
C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可
D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:对于建筑工程一切险的免赔额的确定,第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%~2%,但()没有免赔额。
A.人身伤害
B.搬运损失
C.抢劫受损
D.意外损害
正确答案:查看最佳答案
第20题:按照一定标准,划分上下级法院之伺受理第一审民事案件分工和权限的管辖是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.专属管辖
D.指定管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查民事诉讼的法院管辖。级别管辖,是指按照一定标准,划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限,本题应选A。
第21题:(1)关于承揽合同解除的说法,正确的是()。
A.承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同
B.除非合同当事人双方书面的约定,定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同
C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的,有权以书面通知的方式,单方面解除承揽合同
D.承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人员损失的,应当赔偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:行政规章是一种法律规范性文件,包括部门规章和地方政府地章,规章制订者是()。
A.人大常委会
B.最高人民法院
C.国务院
D.国家行政机关
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件,包括部门规章和地方政府见章。
第23题:关于民事诉讼上诉的说法,正确的是()。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的,原审法院应当受理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出,并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的,第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
第24题:工伤职工的下列情形,不停止享受工伤保险待遇的是()。
A.丧失享受待遇条件的
B.拒不接受劳动能力鉴定的
C.拒绝治疗的
D.拒绝上班的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查工伤保险待遇。工伤职工有下列情形之一的,停止享受工伤保险待遇:(1)丧失享受待遇条件的;(2)拒不接受劳动能力鉴定的;(3)拒绝治疗的。
第25题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()
A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计
B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应
C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,无需标注工程合理使用年限
D.依法联合施工单位进行安全技术交底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底,设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中,只有A表述正确;D项中,施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同,不能混为一谈。
第26题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1小时
B.6小时
C.12小时
D.24小时
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
第27题:为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是()
A.法定代理
B.指定代理
C.委托代理
D.指定代理和法定代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法定代理是为了保护无行为能力的人或限制行为能力的人的合法权益而设立的一种代理形式,适用范围比较窄。
第28题:甲施工企业准备申请安全生产许可证,根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,其不用具备()条件。
A.管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员缴纳保险费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.已经为承包工程投保建筑工程一切险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上,结合建筑施工企业的自身特点,《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中,A.B.C均为安全生产许可证的法定取得条件,应选D。
第29题:下列建设工程承包行为违反《建筑法》规定的是()。
A.总承包人将其承包的建筑工程依法分包给他人
B.两个不同资质等级的单位联合共同承包
C.提倡对建筑工程实行总承包
D.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查《建筑法》的相关内容。承包人应在其资质许可的范围内承揽工程,D选项违反《建筑法》的相关规定。
第30题:在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是()。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答复,未能如期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照制度报酬,承揽人拒绝支付工作成果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。
第31题:根据《商标法》,注册商标有效期限为10年,自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算
第32题:张阳15周岁,因智力超常被某大学录取。在入学半年后有一项重大专利,与某公司达成转让该专利的协议,则该转让协议()。
A.有效
B.效力未定
C.无效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查效力待定合同。效力待定合同,是指合同成立之后,是否具有效力还未确定,有待于其他行为或者事实使之确定的合同。效力待定合同主要包括:限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同;无权代理人以被代理人名义订立的合同;无处分权人所订立合同。张阳15周岁,属于限制行为能力人,转让专利协议属于其不能独立签订的合同。因此,其签订的合同为效力待定合同,必须经过其法定代理人追认后方能有效,因此本题应选B。
第33题:下列关于建设单位质量责任和义务的表述,错误的是()。
A.建设单位不得将建设工程肢解发包
B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C.建设单位不得任意压缩合同工期
D.涉及承重结构变动的装修工程施工前,只能委托原设计单位提交设计方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》规定,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。
第34题:用于电力线路上的电气设备是()
A.金具
B.集箱
C.断路器
D.叶栅
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:《中华人民共和国电力法》变压器.电容器.电抗器.断路器.隔离开关.避雷器.互感器.熔断器等,属于电力线路上的电气设备。3.临时用电施工组织设计的主要内容不包括()。A.确定电源电线的位置及线路走向B.绘制施工机械平面布置图C.制定电气防火措施D.进行负荷计算答案:B解析:临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线;变电所.配电室.总配电箱.分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量.导线截面积和电器的类型.规格;绘制电气平面图.立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。
第35题:下列事项中,能够申请行政复议的是()
A.行政处分决定
B.招标投诉处理
C.质量纠纷调解
D.造价指导信息发布
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不得申请行政复议的,行政机关的行政处分或其他人事处理决定;行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。
第36题:预制件定件合同总价款100万元,施工企业向预制件厂支付定金50万元,预制件厂不履行合同,则应当共计返还()万元。
A.50
B.100
C.70
D.150
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:应该是50+20=70
第37题:某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系,其注册证书应当()。
A.注销注册或变更注册
B.被吊销
C.被撤销
D.延续有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在注册有效期内,注册建造师变更执业单位,应当与原聘用单位解除劳动关系,并按照规定办理变更注册手续,变更注册后仍延续原注册有效期。
第38题:下列法律中,属于民法商法的是()。
A.政府采购法
B.公司法
C.招标投标法
D.劳动法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民法是规定并调整平等主体的公民间.法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分。选项A.C属于经济法;选项D属于社会法。
第39题:施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()。
A.工程项目实行总承包的,定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本企业安全生产投入的有效实施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:AC是项目负责人的安全生产责任,B是安全生产管理人员的责任。P208-211
第40题:某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元,按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元,后该施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。
A..1
B..9
C.0.95
D.1.1
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。
第41题:根据《劳动合同法》,劳动者不能胜工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后,可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属
B.发布决定
C.额外支付劳动者一个月工资
D.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者不能胜任工作,经过培训仍不能胜任工作的,用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同。
第42题:关于物权的说法,正确的是()
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意,土地所有人不得在该地块设立地役
D.物权的变动只能基于合同关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A错误,小明把他的房子抵押给我,我是担保物权人,小明是所有权人,不是同一人;B用益物权是对他人的财产享有的物权;D签订不动产买卖合同,并不设立物权,必须依法登记。
第43题:关于建设工程规划许可证和施工许可证的领取,说法正确的是()。
A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可
B.申请领取施工许可证时,应当报送安全施工措施进行审批
C.按照规定可以直接发包的工程采用招标发包,可以邀请招标的采用公开招标,确定的施工企业无效
D.施工许可证发证机关收到申请,发现申请人证明文件不全的,应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列情形中,当事人不享有法定解除权的是()。
A.运输建材的货车途中遭遇泥石流,货物全部损毁
B.施工合同签订后,承包人向发包人明确表示届时将不履行合同
C.发包人拒不支付工程款,承包人催告后仍不支付
D.施工单位夜间施工扰民,被行政主管部门责令停工,致使工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定:有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4).当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。
第45题:施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.安全管理部门负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。在这里,“主要负责人”是指对施工单位全面负责.有生产经营决策权的人,可以是法定代表人,也可以是总经理。
第46题:下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法,正确的是()。
A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行
B.投标有效期截止时间至少15日前进行
C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前
D.投标有效期内均可进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》规定,招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的,招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。
第47题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货,因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。
第48题:·关于垫资的说法,正确的是()。
A.法律.行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息时,其利率最高为同期银行贷款利率是4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程价款的支付。当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予以支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
第49题:工程建设活动,必须执行强制性标准。该规定具体含义是指()。
A.工程建设中不能约定采用推荐性标准
B.工程建设活动不得违反强制性标准
C.工程建设中的新技术新工艺新材料,不符合强制性标准规定的,经过专家委员会论证方可采用
D.工程建设中,只有我国强制性标准未作规定的,才允许采用国际标准或国外
正确答案:查看最佳答案
第50题:《工伤保险条例》的规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,其薪酬()。
A.按照相应的伤残待遇标准,由所在单位按月支付
B.按照原工资福利待遇标准,由所在单位按月支付
C.按照社会保险行政部门有关规定,由所在单位一次性支付
D.根据实际情况,由工伤保险基金支付
正确答案:查看最佳答案
参考解析:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。
第51题:关于民事诉讼证据证明力,说法正确的是()。
A.视听资料的证明力大于档案
B.证人证言的证明力大于勘验笔录
C.书证的证明力大于物证
D.国家机关.社会团体依职权制作的公文书证证明力大于其他书证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:不得视为投标人相互串通投标的情形是()。
A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
D.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是视为投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
第53题:根据最高法院司法解释,关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。
A.发包人拖延付款.迟延提供设计图纸或甲供材料,应承担对质量缺陷的过错责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程未经竣工验收投入使用后,装饰工程出现质量问题的,不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
正确答案:查看最佳答案
第54题:下列招标人的行为中合法的是()。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人勘探项目现场
B.招标人可以限定或者指定特定的专利.品牌.原产地或供应商
C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件
D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人:(一)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(二)设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件;(四)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(五)限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商;(六)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(七)以其他不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人。
第55题:在委托代理法律关系中,如果因为授权不明确而给第三人造成损失,()。,
A.由被代理人独自承担责任
B.由代理人独自承担责任
C.南被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任
D.被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间,并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。
第56题:根据《建筑法》及相关法规,建设单位应当办理施工许可证的工程是()。
A.国务院批准开工报告的工程
B.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅
C.城镇市政基础设施工程
D.工程投资额在20万元以上的工程
正确答案:查看最佳答案
第57题:在代理关系中,如果因为授权不明确而给第三人造成损失的,()。
A.代理人向第三人承担责任,被代理人承担连带责任
B.被代理人独自向第三人承担责任
C.代理人独自向第三人承担责任
D.被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:如果由于授权不明确而给第三人造成损失的,则被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任。
第58题:《固体废物污染环境防治法》规定,收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施设备和容器.包装物和其他物品转作他用时,必须经过()处理方可使用。
A.无害化
B.减轻污染的
C.再生利用
D.消除污染的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《固体废物污染环境防治法》规定,收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施.设备和容器.包装物及其他物品转作他用时,必须经过消除污染的处理,方可使用。
第59题:根据我国《担保法》,下列选项中,属于正确担保方式的是()。
A.保证.定金.抵押
B.保证.订金.质押
C.违约金.留置.保证
D.留置.定金.罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《担保法》规定,在借贷.买卖.货物运输.加工承揽等经济活动中,债权人需要以担保方式保障其债权实现的,可以依照本法规定设定担保。担保方式为保证.抵押.质押.留置和定金。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,()可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,()建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
第61题:下列有关招标投标签订合同的说明,正确的有()。
A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同
B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议
C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改
D.如果招标文件要求中标人提交履约担保,招标人应向中标人提供工程款支付担保
E.中标人不与招标人订立合同的,应取消其中标资格,但投标保证金应予以退还
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据我国《招标投标法》的规定,招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议,A.B正确,C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的,招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保,D项正确。中标人不与招标人订立合同的,投标保证金不予以退还,并取消其中标资格,E项错误。
第62题:·关于建设工程施工合同无效的处理,说法正确的有()。
A.建设工程竣工验收不合格,但是修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费的,不予支持
B.建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同的约定支付工程款的,应予支持
C.建设工程竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工验收仍不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
D.建设工程经竣工验收不合格,发包人有过失的,可以不承担相应的民事责任
E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。选项A,由于验收不合格是承包人的责任,所以应予支持发包人的请求;选项D由于是发包人有过失,所以应该承担相应的民事责任。P119~120。
第63题:有关评标委员会的规定,说法正确的有()
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中,技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《招标投标法》规定,评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第64题:某建设工程因中途停建,建设单位与施工企业拟解除施工合同,根据《合同法》,该施工合同解除后,不影响合同中()条款的效力。
A.全国履行
B.履约担保
C.结算和清理
D.争议解决
E.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同解除,不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。
第65题:在建设工程领域,行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()等。
A.行政许可
B.行政处罚
C.行政奖励
D.行政调解
E.行政裁决
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在建设工程领域,行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有:行政许可.行政处罚.行政奖励.行政裁决。
第66题:下列选项中,应当认定工伤的情形有()。
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A正确,因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的,应当认定为工伤。B错误,故意犯罪的,不得认定为工伤。C正确,在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的的,应当认定为工伤。D错误,醉酒或者吸毒的,不得认定为工伤。E错误,自残或者自杀的,不得认定为工伤。
第67题:关于违约金和定金的表述中,正确的有()。
A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保
B.债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回
C.给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金
D.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
E.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以同时适用违约金和定金条款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款
第68题:下列选项中,属于劳动合同必备条款的有()。
A.劳动合同期限
B.工作内容和地点
C.试用期
D.社会保险
E.劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同的必备条款主要包括用人单位基本信息,劳动者基本信息,合同期限.工作内容和工作地点.工作时间和休息休假.劳动报酬.社会保险.劳动保护.劳动条件和职业危害防护及其他。而约定试用期.培训.保守秘密.补充保险和福利待遇等事项属于可备条款。因此,答案选ABDE。
第69题:下列各项权利中,属于施工作业人员安全生产权利的是()。
A.检举权
B.控告权
C.批评权
D.接受安全教育培训的权利
E.危险报告全
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括:施工安全生产的知情权和建议权;施工安全保护用品的获得权;批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;紧急避险权;获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;请求民事赔偿权。P206-207。
第70题:建设单位的安全责任包括()
A.向施工单位提供地下管线资料
B.依法履行合同
C.提供安全生产费用
D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任;②依法履行合同的责任;③提供安全生产费用的责任;④不得推销劣质材料设备的责任;⑤提供安全施工措施资料的责任;⑥对拆除工程进行了备案的责任。
第71题:安全生产中从业人员的权利包括()。
A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施
B.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评.检举.控告
C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
D.接受安全生产教育培训
E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括:(1)批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;(2)施工安全防护用品的获得权;(3)施工安全生产的知情权和建议权;(4)紧急避险权(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权;(7)依靠公会维权和被派遣劳动者的权利。A项属于施工安全生产的知情权和建议权,B属于批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;C属于施工安全防护用品的获得权。DE属于施工作业人员的安全生产义务。
第72题:关于招标代理机构的说法,正确的有()。
A.招标人委托招标的,招标人有权自行选择招标代理机构
B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标
C.招标代理机构是社会中介组织
D.未经招标人同意,招标代理机构不得向他人转让代理业务
E.工程招标代理机构可以与招标工程的投标人有合作经营关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核点为招标代理机构的委托。招标人委托招标的,招标人有权自行选择招标代理机构,任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。未经招标人同意,工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系.合作经营关系或其他利益关系。
第73题:总承包单位应承担的法定安全责任有()。
A.分包合同应明确总分包双方的安全生产责任
B.负责上报施主生产安全事故
C.承担连带责任
D.自行完成主体结构的施工
E.自行完成各分却分项工程的施工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:完成分部分项工程可以交由分包单位完成,E项错误。
第74题:根据《招标投标法》及相关规定,下列说法不正确的有()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标
D.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件并对实质性内容进行响应
E.符合工程招标范围,重要材料釆购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查必须招标的项目范围和规模标准.可以不进行招标的施工.设计项目。在复习时,考生应对必须招标项目的含义进行理解。必须招标项目可以从两个层次界定:第一,要符合《招标投标法》第三条规定必须招标项目范围;第二,在符合必须招标项目范围基础上,还应该达到相应的规模标准。只有这两个层次全部符合,才能称之为依法必须招标项目。根据上面的界定,E的表述是规范合理的,E正确。A项中的工程可能不属于必须招标的项目范围,那么其规模标准是否达到就不太重要。B项中的个人投资的项目,如果投资的属于"大型基础设施.公用事业等,关系社会公共利益.公众安全的项目"且达到规模标准要求,也应依法招标。故本题选A.B。
第75题:注册建造师申请延续注册应提交的材料包括()。
A.原注册证书
B.工作调动证明
C.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料
D.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件
E.注册建造师延续注册申请表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是注册建造师申请延续注册应提交的材料。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满30日前,按照规定申请延续注册。延续注册的,有效期为3年。申请延续注册的,应当提交下列材料:(1)注册建造师延续注册申请表;(2)原注册证书;(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。
第76题:关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A试用期包含在劳动合同期限内,正确;B固定期限劳动合同可以是1年,2年,也可以是5年,10年,甚至更长时间,所以B错误;C社会保险是必备条款,商业保险是选择条款,C错误;D用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系,D错误;E建立劳动关系,应当订立书面劳动合同,E正确。P129-132
第77题:关于劳动合同试用期的说法正确的有()
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内,用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一用人单位与同一劳动者只能约定一次使用期,所以A错误,试用期包含在劳动合同期限内,所以B错误,用人单位在试用期解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由,所以D错误
第78题:关于联合体投标的表述中,正确的有()。
A.3个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标
B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
C.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任
E.招标人可以强制投标人组成联合体共同投标,可以限制投标人之间的竞争
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是联合体投标。联合体投标是一种特殊的投标人组织形式,一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。《招标投标法》规定:两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。
第79题:下列关于仲裁裁决书的说法,不正确的有()。
A.裁决书中当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的,可以不写
B.裁决书由仲裁员签名后,须加盖仲裁庭印章
C.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员,也必须在裁决书上签名,此点和民事诉讼中是相同的
D.当事人收到裁决书后,因业务繁忙一直没有时间申请执行,2个月后申请执行时才发现仲裁裁决书将赔偿金额300万元,少写了一个零,则当事人可以先申请仲裁庭补正,再申请执行
E.仲裁裁决的作出,标志着当事人之间纠纷的最终解决
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《仲裁法》第54条规定,仲裁裁决书应当写明仲裁请求.争议事实.裁决理由.裁决结果.仲裁费用的负担和裁决日期。当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的,可以不写。仲裁裁决书由仲裁员签名,加盖仲裁委员会印章。对仲裁裁决持不同意见的仲裁员,可以签名,也可以不签名。故A项正确,B.C项错误。仲裁裁决从裁决书做出之日起发生法律效力,其他任何机关或个人均不得变更仲裁裁权,D项错误。仲裁裁决的做出,标志着当事人之间的纠纷的最终解决,E项正确。故本题选B.C.D。