[点击进入2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷]
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。
A.李某与张某间的租赁合同无效
B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件
C.张某享有优先承租权
D.两份合同均有效，李某应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。
A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同
B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关
D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日
正确答案:查看最佳答案
第2题:乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。
第3题:乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。
A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任
B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任
C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿
D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款
正确答案:查看最佳答案
第5题:各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，()。
A.必须向同级人民法院提出检察建议
B.有权向同级人民法院提出检察建议
C.必须向上一级人民法院提出检察建议
D.有权向上一级人民法院提出检察建议
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。P328.
第7题:某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A.相关管线产权部门
B.市政管理部门
C.城建档案管理部门
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《合同法》及相关司法解释，有关建设工程价款优先受偿权行使，说法正确的是()。
A.发包人欠付工程价款，承包人无需催告，即可直接行使优先权
B.如果工程标的已被发包人抵押的，承包人行使优先权需经过抵押权人同意
C.承包人因医院门诊楼.教学楼.养老院等工程被拖欠工程款的，不可以行使优先权，因为工程标的性质上不适合折价或拍卖
D.承包人因发包人违约造成的损失应当包括在优先受偿范围内
正确答案:查看最佳答案
第9题:下列法律中，属于经济法的是()。
A.《标准化法》
B.《招标投标法》
C.《建筑法》
D.《安全生产法》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
正确答案:查看最佳答案
第11题:经对某工程项目施工现场进行检查中，发现存在下列问题，其中()没有违反《安全生产法》的规定。
A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告
B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内
C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业
D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品
正确答案:查看最佳答案
第12题:施工企业必须为职工办理的保险是()。
A.意外伤害险
B.职业责任险
C.工伤保险
D.财产险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()
A.侵权
B.不当得利
C.无因管理
D.合同
正确答案:查看最佳答案
第14题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。
A.徇私舞弊罪
B.玩忽职守罪
C.串通投标罪
D.重大责任事故罪
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()
A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
正确答案:查看最佳答案
第17题:宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期1年，租金按月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。对此，下列说法中错误的是()。
A.该租赁合同在房屋出售后即无效
B.宋某有权在租赁期出售房屋
C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利
D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《合同法》第230条规定:“出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。”第229条还规定:“租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”因此，本题中A选项是错误的说法。
第18题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()
A.经建设单位同意，由施工企业负责修改
B.经建设单位同意，由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改，经监理单位审定
D.经监理单位同意，由建设单位负责修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定，工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时，应当及时提出意见和建议。
第19题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
正确答案:查看最佳答案
第20题:在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()
A.只能由法院确定归属
B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还
正确答案:查看最佳答案
第21题:关于规划许可证和施工许可证的领取，说法正确的是()。
A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可
B.申请领取施工许可证时，应当报送安全施工措施并进行审批
C.申请领取施工许可证前应当确定施工企业，可以直接发包的工程采用招标发包，可以邀请招标的采用公开招标，确定的施工企业无效
D.发证机关收到申请，发现申请人证明文件不全时，应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B.投标人再增加优惠条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
正确答案:查看最佳答案
第23题:在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。
A.应当使用散装水泥
B.应当使用预拌混凝土
C.禁止损毁耕地烧砖
D.禁止远距离运输
正确答案:查看最佳答案
第24题:施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:下列关于保证担保的说法，正确的是()。
A.保证人须向债权人证明其有清偿能力
B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任
C.保证人可能是主合同的当事人
D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意
正确答案:查看最佳答案
第26题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。
A.提交投标文件是承诺
B.发放招标文件是要约
C.签订书面合同是承诺
D.发放中标通知书是承诺
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于定金的表述，不正确的是()。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.定金合同从合同成立之日起生效
D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:建设工程施工许可证的申请主体是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.项目管理服务单位
正确答案:查看最佳答案
第29题:王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。
A.560
B.1360
C.800
D.1120
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P148第3段。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬；法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。
第30题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
第32题:甲向某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料，乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套，共380元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间()。
A.合同已经成立
B.合同未成立
C.已经完成要约和承诺阶段
D.合同是否成立无法确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同成立必须满足三个一般要件:存在订约当事人.订约当事人对主要条款达成一致.经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方协商，就合同主要条款达成一致意见，因此合同尚未成立。
第33题:下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()
A.工程建设重要的通用的信息技术标准
B.工程建设行业专用的实验方法
C.工程建设专业专用的术语.符合
D.工程建设勘察行业专用的质重要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考査的是强制性标准的范围。P271.
第34题:发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是()。
A.承包人将承包的建设工程非法转包.违法分包的
B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于人身保险合同的说法，不正确的是()。
A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定
C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费费
D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同
正确答案:查看最佳答案
第36题:王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。
A.现实交付
B.指示交付
C.占有改定
D.简易交付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:关于抵押实现的说法，正确有是()。
A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿
D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿
正确答案:查看最佳答案
第38题:关于在城市规划区的建筑工程中的规划许可证，说法不正确的是()。
A.在城市.镇规划区内，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证
B.建设单位取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地
C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
第39题:《建筑业企业资质管理规定》规定，取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级.资质增项，在申请之日起前()，未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
A.3个月内
B.6个月内
C.一年内
D.18个月内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
正确答案:查看最佳答案
第41题:王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月25日，王某拟解除劳动合同，则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前30日以书面形式通知用人单位
D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
正确答案:查看最佳答案
第42题:某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先没有约定，也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照()。
A.交易习惯
B.国家标准
C.行业标准
D.is09000标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:在买卖合同中，当事人对标的物的质量要求事先没有约定，也没补充协议的，可按照交易习惯确定；不能按照合同条款或交易习惯确定的，按照国家标准.行业标准履行。普通化学制剂的质量可以按照交易习惯来确定。
第43题:甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应当提前30日以书面形式通知用人单位
D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
正确答案:查看最佳答案
第44题:关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是()
A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位
B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头
C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围
D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包
正确答案:查看最佳答案
第45题:据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。
A.特级.一级.二级
B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质
C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质
D.甲级.乙级.丙级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程建设的返修。建设工程实行终身责任制，C.D选项错误，工程质量问题均由施工单位负责修复，所发生的费用有责任方承担。B选项错误
第47题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括()。
A.编制基坑支护专项施工方案
B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议
C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准
D.发现安全事故隐患后置之不理
正确答案:查看最佳答案
第48题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。
A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书
B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造
C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧
D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是()。
A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构
B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模.技术复杂程度的技术.经济管理人员
C.项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员必须是本单位的人员
D.分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法，正确的是()。
A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.
第51题:工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。
A.即行废止
B.行业标准优先适用
C.国家标准优先适用
D.两个同时适用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在国家标准公布之后，该项行业标准即行废止。
第52题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。
A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性
正确答案:查看最佳答案
第54题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。
A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系
B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系
C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性
D.建设民事商事关系主要是人身关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:根据《合同法》的规定，合同的成立需要顺序经过要约和承诺两个阶段。某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是()。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B.投标人购买招标文件，属要约行为
C.投标人参加现场考察，属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
正确答案:查看最佳答案
第56题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。
A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.建设单位不得任意压缩合同工期
C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是()。
A.是否达到工程使用功能要素
B.是否适用施工要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:人民法院提起再审，必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。
A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的
B.违反法律规定，剥夺当时人辩论权利的
C.未经传票传唤，缺席判决的
D.原告和被告和解的
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于仲裁协议的效力的说法，正确的是()。
A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁过程中随时提出
B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的，则仲裁协议无效
E.合同的变更.解除.终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的独立性
正确答案:查看最佳答案
第60题:《民用建筑节能条例》规定，()应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。
A.城市规划行政主管部门
B.施工图设计文件审査机构
C.住房和建设行政主管部门
D.节能主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:关于投标保证金的说法，正确的是()
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金
C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金
D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出
正确答案:查看最佳答案
第62题:标准规范.规程都是标准的表现方式，习惯上统称为标准。当针对操作.工艺.管理等专用技术要求时，一般采用()。
A.标准
B.规范
C.规程
D.规范或规程
正确答案:查看最佳答案
第63题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()
A.经建设单位同意，由施工企业负责修改
B.经建设单位同意，由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改，经监理单位审定
D.经监理单位同意，由建设单位负责修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准
C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意
正确答案:查看最佳答案
第65题:全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经()批准后再划定公布。
A.国务院文物行政部门
B.国家发改委
C.省.自治区.直辖市人民政府
D.省.自治区.直辖市文物行政部门
正确答案:查看最佳答案
第66题:甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金，甲将这部分材料出售给了丙，把仓单背书后交予丙，并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后，丙持这份仓单提货，则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是()。
A.乙公司可以拒绝交货
B.乙可以加收仓储费
C.甲有转让提取材料的权利
D.乙加收仓储费后将材料交给丙
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《合同法》第387条规定:“仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。”乙未在甲背书后的仓单上签字或盖章，因而将材料交给丙的做法错误。
第67题:某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。
A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道
B.材料商转让自己的债权应经承包人同意
C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消
D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消
正确答案:查看最佳答案
参考解析:债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的同意，因此本题中只有C是正确的。
第68题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW，则施工单位应当()。
A.单独设计配电系统
B.编制用电组织设计
C.制定安全用电措施和电气防火措施
D.确定用电安全防护措施
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().
A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建筑市场行为的公布，选项A，行政处理决定在被行政复议或着行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告。选项B，招投标违法行为记录公告设计国家秘密的记录一律不得公开。选项C，原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:依照我国《立法法》的规定，只能制定法律的事项包括()。
A.国家主权的事项
B.犯罪和刑罚
C.对非国有财产的征收
D.宪法规定的国务院行政管理职权的事项
E.民事基本制度
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于劳动合同订立的说法，正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于增值税纳税人的说法，正确的有()。
A.在中华人民共和国境内销售无形资产的单位为增值税的纳税人
B.纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人
C.小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记
D.小规模纳税人会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理登记，不作为小规模纳税人计算应纳税额
E.在中华人民共和国境内销售不动产的个人，无需缴纳增值税
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有()。
A.投标人之间协商投标报价
B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
E.投标人之间约定中标人
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于工程总承包的说法正确的是()。
A.装配式建筑必须采用工程总承包模式
B.工程总承包一般包含设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包
C.工程总承包评标可以采用综合评估法
D.建设单位可自行对工程总承包项目进行管理
E.工程总承包企业不得与项目管理单位有利害关系
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位
B.工程监理人员的名单
C.工程监理权限
D.工程监理的内容
E.工程监理入场时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁事项
C.仲裁地点
D.选定的仲裁员
E.请求仲裁的意思表示
正确答案:查看最佳答案
第77题:下面关于项目招标的说法错误的是()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标
D.涉及到公众安全的项目必须招标
E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于用人单位违反了《劳动合同法》的法律责任说法不正确的()。
A.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资
B.用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资
C.用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任
D.劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿无限连带责任
E.用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门吊销营业执照，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门责令改正
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:某教学楼工程发包人，拟提前一个月竣工。正确的是()。
A.在不违反强制性标准的前提下，发包人通过监理人下达监理通知单即可要求承包人提前竣工
B.发包人应当与承包人达成提前竣工协议，作为合同文件组成
C.提前竣工协议应当包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施
D.提前竣工协议应经过主管部门批改方能生效
E.如因学生开学原因，教学楼未经竣工验收提前使用的，应当以实际竣工验收合格之日作为工程竣工日，确定承包人工期责任
正确答案:查看最佳答案
第80题:关于仲裁程序中的和解与调解，下列表述正确的是()。
A.当事人申请仲裁后，可以自行和解
B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解
C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请
D.仲裁庭调解达成协议后制作的裁决书不具有法律效力
E.仲裁庭可以根据调解协议的结果制作裁决书
正确答案:查看最佳答案
第81题:关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。
A.①起重吊装.②桩基础工程.③土方开挖.④土方回填.⑤脚手架均需编制专项施工方案
B.超过一定规模的危大工程专项方案，施工单位应当组织专家论证
C.施工单位应当在施工现场显著部位设置安全警示标志，在危险部位公告危大工名称和具体责任人
D.危大工程发生险情或事故，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地主管部门
E.危大工程验收合格的，由项目经理和总监理工程师签字确认，方可进入下一道工序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。
A.向企业调解委员会申请调解
B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁
C.向约定的仲裁委员会申请仲裁
D.直接向人民法院起诉
E.直接向人民法院申请支付令
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。
A.因误解订立的合同
B.违反法律的强制性规定的合同
C.一方以欺诈.胁迫手段订立的合同
D.订立合同时显失公平的合同
E.以合法行为掩盖非法目的的合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定因重大误解订立的.在订立合同显失公平的.一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，因此应选择C.D，其他两个选项所订立的合同属于无效合同。
第84题:根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是()。
A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节
B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准
C.建设单位应当将拆除工程的施工组织方案报送有关行政机关备案
D.监理单位应当审查施工单位编制的专项施工方案是否符合投资概算
E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:下列关于竣工日期的说法中，正确的有()。
A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期
正确答案:查看最佳答案
第86题:关于仲裁协议效力的说法，正确的有()
A.合同无效，仲裁协议亦无效
B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼
C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议
D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权
E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。
A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月
B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计
C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期
E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有()。
A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同
B.由用人单位提供的格式劳动合同
C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同
D.与用人单位代理人签订的劳动合同
E.未明确规定合同期限的劳动合同
正确答案:查看最佳答案
第89题:2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日.5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()
A.该工程施工许可证自行废止
B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效
C.应当在2018年4月15日前申请延期
D.不能按时开工,应当在1个月内报告
E.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于抵押的效力说法，正确的是()。
A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
E.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关力理注销手续的情形有()。
A.没有完整安全技术档案的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有齐全有效的安企保护装置
E.经检验达不到安全技术标准规定的
正确答案:查看最佳答案
第92题:承担民事责任的方式包括()。
A.停止侵害
B.罚款
C.返还财产
D.没收违法所得
E.赔礼道歉
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据《劳动法》，关于妇女.未成年人劳动保护的说法，正确的有()。
A.企业应当为未成年工定期进行健康检查
B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人
C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动
D.企业不得安排妇女从事高处.低温.冷水作业
E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()
A.交通运输工具
B.建筑物
C.生产设备.原材料
D.正在建造的船舶
E.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
第95题:对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的有()。
A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施
B.施工方案中应附具安全验算结果
C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施
D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督
E.施工方案应经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有()。
A.与建设单位之间相互串通投标
B.将承包的合同转包或违法分包
C.发生过一起一般质量安全事故
D.非法转让建筑业企业资质证书
E.恶意拖欠分包企业工程款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
正确答案:查看最佳答案
第98题:某建设项目招标，评标委员会由两位招标人代表和三名技术.经济等方面的专家组成，这一组成不符合相关的法律及法规，则下列关于评标委员会重新组成的做法中，正确的有()。
A.减少一名招标人代表，专家不在增加
B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家
C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家
D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取两名专家
E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家
正确答案:查看最佳答案
第99题:某公司注册商标于2013年12月31日到期，下列说法中正确的是()。
A.如公司需要继续使用该商标，应当在2013年申请续展注册
B.如公司未能在2013年提出续展申请，该商标将被注销
C.如公司未能在2013年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期
D.如公司未能在2014年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销
E.公司可以在到期前提出续展注册，续展注册的有效期为20年。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。
