2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列关于代理的表述，错误的是()。

A.代理人必须在代理权限内实施民事法律行为

B.代理人必须以被代理人的名义实施民事法律行为

C.被代理人应对代理人的代理行为承担民事责任

D.委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，无需取得被代理人的同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

第2题:《民法通则》规定，没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为，未经被代理人追认的，由()承担民事责任。

A.第三人

B.行为人

C.被代理人

D.行为人与被代理人共同

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。A选项，因发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担责任。B选项，因发包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，如返修后验收不合格的，发包人可以减少支付工程价款，D选项，未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，除主体结构和地基基础外，其余部分工程质量责任由发包人承担。

第5题:关于一级建造师注册说法，正确的是()。

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册

D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出

正确答案:查看最佳答案

第6题:在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为()。

A.拟制交付

B.占有改定

C.现实交付

D.简易交付

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

第9题:张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。

A.张某与李某间的买卖合同无效

B.张某与王某间的买卖合同无效

C.这两个买卖合同均有效

D.张某办理产权登记前不享有所有权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:下列各项，关于仲裁庭组成的表述正确的是()。

A.由若干名仲裁员组成的仲裁庭，不设首席仲裁员

B.仲裁庭由当事人各选定两名仲裁员组成

C.仲裁庭可以由三名或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员

D.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

正确答案:查看最佳答案

第11题:江苏某建筑工地发生附着式提升脚手架坠落事故，死亡6人，重伤3人。关于该事故，正确的是()。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地有关部门报告

B.事故报告的内容应包括①事故的简要经过，②已经采取的措施，③事故原因.性质.责任等

C.该事故应当由设区的市级政府组织安全监督管理部门.监察机关.公安局.检察院.法院进行调查

D.事故调查组应当在事故发生后60日内提交事故调查报告，有关政府在收到报告后15日内进行批复

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:以下有关诉讼时效的案例中，说法正确的是()。

A.甲建设单位与乙施工单位在承包合同中约定诉讼时效1年，后因工程款纠纷，乙索要不成，在1年半时提起诉讼，甲提出诉讼时效抗辩。本案中，双方约定的诉讼时效，法院应予认可

B.2017年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月10日去医院检查才意外发现骨折。则王某的诉讼时效应当自5月8日起计算

C.按照约定，2016年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2018年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。在此期间，发生诉讼时效中止的效力

D.承包方向发包方发函要求支付到期工程款，发包方不予答复。该行为一样产生诉讼时效中断的效力

正确答案:查看最佳答案

第14题:安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过()个月。

A.2

B.3

C.6

D.9

正确答案:查看最佳答案

第15题:施工企业主要负责人对安全生产的责任括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本企业安全生产投入的有效实施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

第17题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:查看最佳答案

第18题:甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应当提前30日以书面形式通知用人单位

D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:保证合同的当事人为()。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

正确答案:查看最佳答案

第20题:注册建造师应受到“吊销执业资格证书”处罚的情形，不包括()。

A.挂靠证书在项目上担任施工项目负责人

B.出租.出借注册证书用于企业资质年检

C.在转包项目中担任项目负责人

D.违法行为造成重大质量安全事故

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。P40。

第22题:某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月3日

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

第24题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙柱状

C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据有关规定，关于施工现场专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。

A.总承包单位根据不同专业，按照建筑面积或作业人数配备专职安全员

B.专业承包单位应当至少配备2名专职安全员，并根据承担的工程量和施工危险程度增加

C.劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员

D.专业交叉施工多.作业难度大的工程项目，应当在法定标准上适当增加配备专职安全员

正确答案:查看最佳答案

第26题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于保险索赔的说法，正确的是()。

A.保险事故发生后，投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有关保险索赔内容。P41.

第30题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。

第31题:甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。

A.80万

B.60万

C.40万

D.30万

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:关于工程合理使用年限的说法,正确的是()。

A.工程合理使用年限是指工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限

B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限

C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算

D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致

正确答案:查看最佳答案

第35题:在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列主体中,属于法人的是()。

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某大学建筑学院

D.某乡人民政府

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()

A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的

B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限

C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水

D.施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证

正确答案:查看最佳答案

第38题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.建设单位不得任意压缩合理工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政处罚，行政处罚包括警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律法规规定的其他等。

第41题:某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在()开工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日

正确答案:查看最佳答案

第42题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，迟延交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。

A.当事人要求继续履行

B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同

C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同

D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同属于可变更.可撤销合同，撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同，但是撤销权人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以变更合同

第44题:同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。

A.全国人民代表大会常务委员会

B.制定机关

C.国务院

D.最高人民法院

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于注册商标有效期的说法，正确的是()。

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:下列关于节假日加班工资的说法正确的是()。

A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150％的加班费

B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费

C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的报酬的250％加班费

D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于委托代理的说法,正确的是()。

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任

正确答案:查看最佳答案

第48题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于城市.镇规划许可证的说法，正确的是()。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。P53.

第51题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是投标保证金。B选项，招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金，C选项，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不返还投标保证金，D选项，依法必须进行招标的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，应当从其基本账户转出。

第52题:关于工程建设相关标准，说法错误的是()。

A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止

B.工程建设行业标准实施后也需要复审

C.工程建设地方标准中没有强制性条文

D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由()负责强制执行.

A.公安机关

B.旗焦决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行.P239·

第54题:甲施工单位与乙物资供应单位于2010年5月10日签订了一份采购合同，在合同履行期间，因采购的防水材料质量问题发生争议，双方经过多次的协商，但一直没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是()。

A.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

正确答案:查看最佳答案

第56题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW，则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是()。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是劳务派遣。

第61题:关于转代理的说法，正确是的是()

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是()。

A.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

C.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是()

A.甲3月2日的行为属于要约邀请

B.乙3月4日的行为属于新要约

C.甲的要约已经撤销

D.甲乙之间买卖合同成立

正确答案:查看最佳答案

第65题:某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料，则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其可能受到的最严厉处罚是()。

A.1年内不得申请安全生产许可证

B.3年内不得申请安全生产许可证

C.吊销安全生产许可证

D.追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是标的物损毁灭失的风险承担。对需要运输的标的物的，出卖人将标的物交付第一承运人后，标的物的损毁.灭失的风险由买受人承担，出卖人出卖由承运人运输在途的标的物的，除当事人另有约定的以外，标的物的损毁.灭失的风险自合同成立时候买受人承担。

第67题:根据我国《保险法》的规定，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。

A.盘点时发现的短缺

B.不可预料的意外事故

C.维修保养或正常检修的费用

D.因原材料缺陷或工艺不善

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

第69题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙共同支付

C.甲先行支付

D.甲和丙都不支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。

A.资格审查分为资格预审.资格中审和资格后审

B.资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.招标人采用资格预审的应当发布资格预宙公告

D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会

E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查

正确答案:查看最佳答案

第71题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列关于施工许可证延期开工.核验和重新办理批准的规定正确的是()。

A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次

B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告

C.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续

D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工

E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第一章第4节建设工程物权制度P21

第74题:下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是()

A.诉讼

B.法院调解

C.和解

D.行政调解

E.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:委托代理关系终止的情形有()。

A.代理期间届满

B.代理人辞去委托

C.被代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.作为被代理人的法人组织终止

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。

A.有符合规定的净资产

B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备

C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核

D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核

E.有符合规定的，已完成工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第78题:当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作

A.设备

B.技术

C.材料

D.资金

E.劳力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:依据合同不同的分类标准，建设工程合同属于()。

A.有名合同

B.双务合同

C.单务合同

D.无偿合同

E.有偿合同

正确答案:查看最佳答案

第80题:《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有()。

A.国家重点建设工程

B.成片开发建设的住宅小区工程

C.中小型公用事业工程

D.利用国际组织贷款.援助资金的工程

E.利用外国政府贷款.援助资金的工程

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于买卖合同的说法，正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是买卖合同的规定，C选项，买受人已支付标的物总价75%以上的，(出卖人有权，只是法院不支持)，卖人主张取得标的物的，法院不予支持。D选项，主物不合符约定而解除合同的，效力及于从物。从物不符合解除合同的，不及于主物。

第82题:物权包括所有权.担保物权及用益物权，下列各项中属于用益物权的是()。

A.建设用地使用权

B.宅基地使用权

C.担保权

D.土地承包经营权

E.地役权

正确答案:查看最佳答案

第83题:在下列内容中，不可以做保证人的是()。

A.公民

B.国家机关

C.以公益为目的的事业单位

D.社会团体

E.企业法人的分支机构

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列选项中不属于要约邀请的有()。

A.商品价目表

B.投标书

C.招标公告

D.拍卖公告

E.符合要约规定的售楼广告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查.抽查和专项检查的方式。其检查的内容包括()。

A.有关工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准

B.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

C.工程项目采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定

E.人员是否到位

正确答案:查看最佳答案

第86题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

E.管制

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是备案与审查。A选项，设区的市的地方性法规应当由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案，B选项，自治州的单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况，D，自治县的单行条例由省人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案。

第89题:某建设项目招标，评标委员会由两位招标人代表和三名技术.经济等方面的专家组成，这一组成不符合相关的法律及法规，则下列关于评标委员会重新组成的做法中，正确的有()。

A.减少一名招标人代表，专家不在增加

B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取两名专家

E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

正确答案:查看最佳答案

第90题:建筑工程一切险的保险人对()原因造成的损失和费用，负责赔偿。

A.地震.海啸.雷电

B.飓风.台风.龙卷风

C.火灾和爆炸

D.暴雨.洪水

E.设计错误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于承包单位转包()。

A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的

B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的

C.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人.技术负责人.质量管理负责人.安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理

D.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的

E.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《合同法》的规定，违约责任的承担方式的有继续履行.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。如合同中未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有()。

A.赔礼道歉

B.继续履行

C.赔偿损失

D.采取补救措施

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第93题:水下文物的保护范围不包括()。

A.遗存于外国领海以外的起源于中国的文物

B.遗存于中国领海的起源于外国的文物

C.遗存于公海区域内的起源国不明的文物

D.遗存于中国领海以外的起源于中国的文物

E.遗存于外国领海以外的起源国不明的文物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《劳动合同法》的规定，劳动者有()情形，用人单位不得解除劳动合同。

A.女职工在孕期.产期.哺乳期的

B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

C.在本单位连续工作满10年，且距法定退休年龄不足10年的

D.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

E.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的

正确答案:查看最佳答案

第95题:对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的有()。

A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施

B.施工方案中应附具安全验算结果

C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施

D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督

E.施工方案应经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施

正确答案:查看最佳答案

第96题:工程管理人员要取得建造师执业资格，并经注册后才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作，下列关于一级建造师的注册说法正确的是()。

A.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，其有效期为三年

B.逾期未申请初始注册者即使符合本专业继续教育要求也不可申请初始注册

C.申请变更注册应当提交工作调动申请，变更注册后，延续原注册有效期

D.一级建造师的注册分为初始注册.延续注册.变更注册.继续教育注册

E.申请注册者需提供劳动合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:甲.乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因向施工单位索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有()。

A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付

B.建设单位可直接要求甲承担12万元

C.建设单位可直接要求乙承担12万元

D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

正确答案:查看最佳答案

第98题:建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。

A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格

D.施工图设计文件已通过审查

E.有保证工程质量的具体措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年海南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！