[点击进入陕西西安注册监理工程师考试电子题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:设计人的工作进展不到委托设计任务的一半,由于发包人项目建设资金的筹措问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应()。
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()责任补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险责任人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P81。
第2题:监理工程师通知承包商进行工程量计量后,承包商在约定时间未派人参加,则()。
A.监理工程师单独计量有效
B.监理工程师单独计量无效
C.监理工程师应推迟计量时间
D.监理工程师单独计量后再请承包商确认
正确答案:查看最佳答案
第3题:()不是处理无效合同的财产后果形式。
A.追究责任者责任
B.返还财产
C.追缴财产
D.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人,由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系,下列说法正确的是()。
A.在合同履行期间,债权人可以强制要求三人履行债务
B.若三人违约,当事人可直接向其追究违约责任
C.当事人之间的权利义务关系不改变
D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给三人
正确答案:查看最佳答案
第5题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。
A.预付款
B.工程进度款
C.退还保留金
D.价格调整条款
正确答案:查看最佳答案
第6题:对可以预见的情况从技术.设备.资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标,则这种标称为()
A.风险标
B.保险标
C.盈利标
D.保本标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的()。
A.施工图预算价格
B.当前建筑市场价格
C.初设概算价格
D.预计的可能最低投标价格
正确答案:查看最佳答案
第8题:某工程项目施工中,承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则()。
A.承包人承担返工费用,工期不予顺延
B.承包人承担返工费用,工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款,工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款,工期给予顺延
正确答案:查看最佳答案
第9题:建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是()。
A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:承包人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第11题:订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元/吨。在履约期内,供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元/吨。供货方提出变更单价的要求,采购方不同意。此时供货方()。
A.可单方宣布解除合同
B.必须仍按原单价交付剩余水泥
C.有权拒绝原单位继续供应水泥
D.可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行
正确答案:查看最佳答案
第12题:违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后,对方仍要求继续履行合同时,违约方()。
A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后继续履行合同
B.在继续履行过程中可更换标的
C.必须按合同约定条件继续履行合同
D.可拒绝继续履行合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:与邀请招标相比,公开招标的特点是()。
A.竞争程度低
B.评标量小
C.招标时间长
D.费用低
正确答案:查看最佳答案
第14题:委托监理合同中所称的“监理人”是指()。
A.项目监理机构
B.监理单位
C.总监理工程师
D.监理单位的法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于提前或者部分履行合同的说法中,不正确的是()。
A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用
B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务
C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务
D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债权人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。
A.发包人
B.承包人
C.发包人与承包人
D.造价管理部门
正确答案:查看最佳答案
第17题:在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。
A.书面形式
B.澄清问题会
C.口头形式
D.询问
正确答案:查看最佳答案
第18题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第19题:单位工程质量验收过程中,当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时,可请()协调处理。
A.监理机构
B.设计单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第20题:施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,()后可推迟开工日期。
A.承包人以书面形式通知工程师
B.发包人以书面形式通知承包人
C.承包人征得工程师同意
D.工程师征得承包人同意
正确答案:查看最佳答案
第21题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《标准施工合同》通用条款,建筑工程一切险应由()负责投保,并承担保险费用。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。参见教材P81。
第23题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。
第24题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第25题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误,发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位);选项B错误,承包人是设计人,设计人须为具有相应设计资质的企业法人;选项D错误,工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。
第26题:下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人,也可以是联合体
C.对于联合体承包人,监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意,联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于联合体承包人,发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第27题:BOT合同又称()。
A.特许权协议书
B.工程项目总承包合同
C.单位工程施工承包合同
D.勘察.设计或施工总承包合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,在履行义务或采取适当补救措施后,对方还有其他损失的,()。
A.不需承担赔偿责任
B.应承担赔偿责任
C.双方共同承担
D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题
正确答案:查看最佳答案
第29题:施工合同履行过程中,施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全,属于工程师发出暂停施工的()。
A.内外部条件的变化
B.发包人应承担责任的原因
C.协调管理的原因
D.承包人的原因
正确答案:查看最佳答案
第30题:监理人接到承包商申请后的()天内,如果认为已满足竣工条件,即可提请发包人进行工程验收;若不满意,则应书面通知承包商,指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。
A.7
B.14
C.28
D.35
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:关于评标委员会的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定,成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取,但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目,可以由招标人直接确定。
第32题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。
第33题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用,发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下,擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司,则该买卖合同()。
A.可撤销
B.有效
C.可变更
D.无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。
第35题:如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工程量或持续时间,监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是()。
A.增加的工作量应视为正常的工作,完成监理业务的时间不予延长
B.增加的工作量应视为附加的工作,完成监理业务的时间不予延长,但应得到附加工作酬金
C.增加的工作量应视为额外的工作,完成监理业务的时间应相应延长,并得到附加工作酬金
D.增加的工作量应视为附加的工作,完成监理业务的时间应相应延长,并得到附加工作酬金
正确答案:查看最佳答案
第36题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立设计合同时,发包人委托任务的工作范围不包括()。
A.设计深度要求
B.建筑物的合理使用年限设计要求
C.施工组织要求
D.设计人配合施工工作的要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收H合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
第38题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第39题:某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长()天。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:公开招标存在缺点的核心是()。
A.招标时间长.费用高
B.评标工作量大
C.申请投标人较多
D.要设置资格预审程序
正确答案:查看最佳答案
第41题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工,承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后,承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。
A.2013年3月1日
B.2013年3月20日
C.2013年3月10日
D.2013年3月15日
正确答案:查看最佳答案
第42题:第一次工地会议纪要应由()负责起草,并经与会各方代表会签。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目监理机构
D.建设单位代表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的,业主雇用其他人完成后,可从()中将这笔费用扣除。
A.预付款
B.履约保函
C.保留金
D.索赔款
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列关于隐蔽工程共同检验的表述中,错误的是()。
A.工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验
B.验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收
C.如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24h,以书面形式向承包人提出延期验收要求
D.若工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人也不能自行组织验收
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列施工合同文件中存在相互矛盾之处,应当以()为准。
A.图纸
B.工程量清单
C.中标通知书
D.标准.规范
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,拟建工程范围还没有完全界定,承包商的投标价作为合同的目标成本,此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确,甚至以目标合同为基础也不够充分,而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第47题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。
A.招标文件要求
B.发包人接受
C.工程师确认
D.承包人指定
正确答案:查看最佳答案
第48题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第49题:监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,()。
A.通知业主后即可调换
B.无需通知业主可自行调换
C.取得业主书面同意后才能调换
D.合同签订后不允许再调换
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。
第51题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第52题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
第53题:施工合同示范文本规定,因()等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
正确答案:查看最佳答案
第56题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案:查看最佳答案
第57题:关于招标有效期的说法,正确的有()。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标有效期内应完成合同签订工作
E.投标有效期在合同订立后自动终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作;投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件,否则将没收投标保证金。参见教材P32~33。
第58题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
第59题:签发()必须由监理工程师亲自处理。
A.工程移交证书
B.付款证书
C.解除缺陷责任证书
D.最终证书
E.分项工程合格证书
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第61题:关于投标预备会的说法,正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
正确答案:查看最佳答案
第62题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,()的关系不是合同法律关系。
A.业主和指定分包商
B.业主和工程师
C.业主和分包商
D.承包商和指定分包商
E.业主与承包商
正确答案:查看最佳答案
第63题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第64题:根据标准施工合同通用条款的规定,不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担,下列有关说法正确的是()。
A.永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担
B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担
D.承包人设备的损坏由承包人承担
E.不能按期竣工的,承包人应当支付逾期竣工违约金
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第66题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第68题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。
第69题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。
A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
B.对招标有关文件的核查备案
C.投标人履行合同的能力评定
D.评标委员会成员资格认定
E.查处招投标活动的违法行为
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第72题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第73题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第74题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第75题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第76题:评标委员会修正错误的原则是()
A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写写金额为准
B.总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准,但总价金额小数点有明显错误的除外
C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以评标委员会评定金额为准
D.总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外
正确答案:查看最佳答案
第77题:(1)关于质押担保方式的说法,正确的有()。
A.质押中的质物需转移占有
B.专利权可以质押
C.股权不可质押
D.建设用地使用权不可质押
E.土地所有权可以质押
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,质权是一种预定的担保物权,以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票;(2)债券.存款单;(3)仓单.提单;(4)可以转让的蕋金份额.股权;(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12~13。
第78题:依据施工合同示范文本规定,施工合同发包人的义务包括()。
A.办理临时用地.停水.停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西西安注册监理工程师考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案