2023版甘肃省兰州二级注册建造师在线考试试题

其他建筑考试安全员考试网 2023-7-21 12:55:27

[点击进入2023版甘肃省兰州二级注册建造师在线考试试题]

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，其薪酬()。

A.按照相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付

B.按照原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付

C.按照社会保险行政部门有关规定，由所在单位一次性支付

D.根据实际情况，由工伤保险基金支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版甘肃省兰州二级注册建造师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。

第1题:下列各项中，属于所有安全规章制度核心的是()。

A.伤亡事故处理报告制度

B.安全生产检查制度

C.安全生产责任制度

D.群防群治制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程安全生产管理基本制度包括:安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

第2题:下列说法正确的是()。

A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债

B.在材料设备买卖合同中,材料设备的买方只能是施工企业

C.在施工合同中,对于完成施工任务,施工企业是债权人,建设单位是债务人

D.在施工合同中,对于支付工程款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B错，材料设备也可由建设单位购买;C和D选项，债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。

第3题:禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指()

A.直接费

B.项目施工成本

C.企业个别成本

D.社会平均成本

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。

第4题:关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。

A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以自行和解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以先申请本单位劳动争议调解委员会调解，A错误；企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表组成，没有劳动行政部门代表组成，C错误；仲裁向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，所以D错误。P150

第5题:某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于()。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一些

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的"以上"包括本数，所称"以下"不包括本数。

第6题:关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是()。

A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务

C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有()。

A.建设施工合同.房屋买卖.土地所有权

B.货物运输.港口作业.土地所有权

C.房屋买卖.土地使用权转让.租赁合同

D.房屋买卖.土地所有权.借款合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是:凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法)的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

第8题:关于建设工程价款优先受偿权的司法解释中，不能优先受偿的价款是()。

A.施工人员的报酬

B.实际支出的材料价款

C.施工机械设备费用

D.发包方违约造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第9题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，()施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，()部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第10题:甲.乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当釆取的措施是()。

A.不必通知乙，也不必经乙同意

B.应当通知乙，并经乙同意

C.应当通知乙，但不必经乙同意

D.应当经乙同意，但履行时不必通知乙

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查合同转让。合同转让是指合同当事人一方依法将合同权利.义务全部或者部分转让给他人，有三种类型:合同权利转让;合同义务转让;合同权利义务概括转让。债权转让，是指在不改变合同权利义务内容基础上，享有合同权利的当事人将其权利转让给第三人享有。债权转让无需征得债务人同意，但是要通知债务人，自通知到达债务人时就发生转让。选项C正确。

第11题:书面委托代理的授权委托书应载明的事项不包括()。

A.代理人的姓名或者名称

B.被代理人的姓名.工作单位

C.代理事项.权限和期间

D.委托人签名或者盖章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任.代理人负连带责任。

第12题:按照《建筑法》规定，以下正确的说法是()。

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.B，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书.营业执照，以本企业的名义承揽工程;选项C，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按资质等级较低的单位的业务许可范围承揽工程。

第13题:对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为()。

A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收.备案:(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

第14题:人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日

A.1

B.26

C.5

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。

第15题:某建筑工地脚手架存在严重安全隐患，监理工程师向现场负责人王某提出停止施工要求，但王某没有及时采取措施，导致施工中脚手架局部倒塌，造成2名工人重伤，直接经济损失30万元的安全事故。此事件中，王某的行为()。

A.构成重大责任事故罪

B.构成重大劳动安全事故罪

C.构成工程重大安全事故罪

D.不构成刑事犯罪，不追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第16题:(1)根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见，不是不可抗力；C选项设备损坏，修理即可，可以克服，不是不可抗力；D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。P128

第18题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《绿色施工导则》规定，(:)制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

第19题:关于借款合同利息的说法，正确的是()。

A.借款的利息可以预先在本金中扣除

B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付

C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息

D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:借款的利息不得预先在本金中扣除，利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。A错误。借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。B错误。借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息。D错误。自然人之间的借款合同

第20题:甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生争议。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为()万元。

A.30

B.45

C.60

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但最高不得超过主合同标的额的20%。300*20%=60

第21题:下列情形中，投标人中标有效的是()。

A.投标人给予招标人金钱获取中标

B.投标人在投标书中表面给予招标人折扣获取中标

C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.厂房

B.可转让专利权

C.生产原料

D.公立幼儿园的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。担保方式有保证.抵押.质押.留置和定金。学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗设施和其他社会公益设施不得进行抵押。

第23题:某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效。仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。

A.按甲的意见

B.按乙和丙的意见

C.重新组成仲裁庭经评议后

D.请示仲裁委员会主任并按其意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。

第24题:甲施工企业准备申请安全生产许可证，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其不用具备()条件。

A.管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.已经为承包工程投保建筑工程一切险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上，结合建筑施工企业的自身特点，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中，A.B.C均为安全生产许可证的法定取得条件，应选D。

第25题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第26题:关于危险废物污染环境防治，说法正确的是()。

A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

B.从事危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证

D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，危险废物的容器和包装物应当设置危险废物识别标志。C项错误，不得将危险废物与旅客在同一运输工具上运载。D项错误，收集.贮存.运输.利用.处置危险废物的场所.设施.设备和容器.包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。

第27题:关于承揽合问当事人权利义务的说法，正确的是()。

A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第28题:甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲.乙.丙之间的合同效力的说法，正确的是()。

A.甲与乙.丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙.丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。甲与乙，甲与丙之间的合同均是有效的，但由于甲丙之间交付了设备，根据《物权法》，动产物权权的设立和转让，自交付时发生效力。因此甲丙之间已转让了物权，但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是，甲乙之间已转让物权，所以设备归丙所有，但甲乙之间合同有效，根据此合同，甲向乙承担违约责任。

第29题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家.集体.公民的合法利益的，依照以上规定处罚。

第30题:下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。

A.因生产工艺上要求可以在夜间连续作业

B.因燃气管道抢修.抢险作业可以在夜间连续作业

C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

D.施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。D选项应向环境保护行政主管部门申报。

第31题:施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。

A.项目经理承担

B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担

D.项目经理部与企业法人共同承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。

第32题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。

第33题:施工企业取得法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工企业是以盈利为目的的企业法人，必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。

第34题:施工企业的项目负责人应当对()负责。

A.本单位的安全生产

B.建设工程项目的安全施工

C.本单位安全生产所需资金

D.危险性较大的专项施工方案确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。

第35题:依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。

A.技术复杂，有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供的

C.采购人自行建设.生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目:①涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的。②属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的。③施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的④施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求⑤在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的⑥法律，行政法规规定的其他情形。参见教材P74

第36题:下列责任承担方式，属于行政处罚的是()。

A.拘役

B.罚金

C.停止侵害

D.责令停产停业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B选项属于刑事责任。C选项属于民事责任。

第37题:甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提出反诉

B.提出和解

C.提出管辖权争议

D.提出上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解.提起反诉.提出上诉等美体权利并无代理权，故C正确。

第38题:注册建造师的注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满()日前，按照规定申请延续注册D

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是延续注册。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。

第39题:某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时，债券人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P31-32

第40题:关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。

A.组织制定本单位安全生产操作规程

B.编制安全专项施工方案

C.如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立健全本单位安全生产责任制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AD属于单位负责人的安全生产责任

第41题:关于招标方式的说法，正确的是()。

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75.

第42题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全建报手续

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准.核准.备案后，建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市.县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置.面积.允许建设的范围，颁发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

第43题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定，未经()签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.施工单位的主要负责人

B.施工单位的项目负责人

C.监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

第44题:施工企业购买一大型设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物。承运人行使的是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.所有权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《担保法》.《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖.变卖该财产的价款优先受偿。《合同法》规定，托运人或收货人不支付运费.保管费或其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。

第45题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜问进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。

A.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报

D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第46题:根据《房屋建筑工程和市场基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块.试件和材料，不包括()。

A.用于非承重结构后的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂

正确答案:查看最佳答案

第47题:(1)对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.采购人依法能够自行建设.生产或者提供

D.受自然地域限制的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

第48题:既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。

A.政府全部

B.房屋公共维修基金

C.建筑所有权人自行

D.政府与建筑所有权人共同

正确答案:查看最佳答案

第49题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。

第50题:工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是()。

A.安全生产投入是否充足

B.是否符合工程建设强制性标准

C.施工现场人员的安全生产管理能力

D.安全技术措施是否得到落实

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。故选项B正确。

第51题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。

A.保险合同不可以转让()

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，()经保险人同意继续承保后，依法转让合同。B错误，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄.身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。C正确，保险是一种受法律保护的分散危险.消化损失的法律制度。因此，危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性，()包括发生与否的不确定性.发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。D错误，保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，()投保人.被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。

第52题:按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任.权限的说法中，正确的是()。

A.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任

B.未经监理工程师签字，不进行竣工验收

C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款

D.施工监理必须采用旁站监理方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面:(1)违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。(2)违法责任。如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。

第53题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位中负有"对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录"职责的是()。

A.主要负责人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位主要负责人在安全生产方面的主要职责为:(1)建立.健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度;(2)制订安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(4)对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

第54题:下列权利中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.处分权

B.占有权

C.收益权

D.使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是处分权。处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

第55题:下列法律中，属于行政法的是()

A.《公司法》

B.《建筑法》

C.《合同法》

D.《治安管理处罚法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政法主要包括:行政处罚法.行政复议法.行政监察法.治安管理处罚法。

第56题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事责任包括违约和侵权。B属于违约责任的承担方式。

第57题:建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.建设用地规划许可证

B.建设工程规划许可证

C.房屋销售许可证

D.建设工程施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。

第58题:未参加工伤保险的施工总承包项目，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是()。

A.由建设单位先行支付

B.由工伤保险基金先行支付

C.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位.建设单位承担连带责任

D.由分包单位与建设单位共同承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:ABD项错误，未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位.建设单位承担连带责任；用人单位和承担连带责任的施工总承包单位.建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付，用人单位和承担连带责任的施工总承包单位.建设单位应当偿还；不偿还的，由社会保险经办机构依法追偿。

第59题:根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()

A.擅自迁移.拆除不可移动文物的，处以罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划.涂污文物没不严重的，由公安机关或文物所有单位处理罚款

D.刻划.涂污文物没不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，()用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:在试用期间被证明不符合录用条件的;()(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，()在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第61题:建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。

A.有第三方介入

B.简便易行

C.能较经济及时地解决纠纷

D.有利于维护双方的长期合作关系

E.调解协议均不具有强制执行的效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律.法规.政策或合同约定以及社会公德为依据，居中调停，对纠纷双方进行疏导.劝说，促使其互谅互让，自愿协商达成协议，解决纠纷的一种方式。

第62题:下列招标情形中，属于不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人的有()。

A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应

C.限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商

D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准

E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文

A.市容市貌

B.质量

C.安全

D.卫生

E.环境保护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设强制性标准时指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。

第64题:关于定金和定金合同的说法中，正确的有()。

A.定金合同于一方当事人交付定金时生效

B.定金数额如超过主合同标的额的20%，定金合同不成立

C.定金数额如超过主合同标的额20%的部分，超过部分不产生定金效力

D.定金数额不能超过主合同标的额的30%。

E.定金合同是实践性合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金合同是实践性合同，交付定金时生效。定金数额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不生效。

第65题:根据我国《民事诉讼法》规定，需要证据保全的情况有()。

A.当事人申请

B.法院依职权

C.证据可能灭失

D.证据以后难以取得

E.证据非常重要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据当事的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。

第66题:关于依法必须招标项目中标合同的签订，下列说法正确的有()。

A.招标人和中标人应该按照招标文件和投标文件的内容确定合同内容

B.订立合同时，中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的，以招标文件为准签订合同

C.书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同

E.书面合同订立后并进行了备案，双方又签订了背离合同实质性内容的其他协议，发生争议时，以备案的合同作为双方工程款结算的依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查必须招标项目中标合同签订问题。《招标投标法》第46条规定:"招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。"A.C.D正确，B错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定:"当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。"E正确。

第67题:甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，并约定因合同履行产生的纠纷由被告住所地法院管辖。事后，双方另行达成补充协议，又约定合同纠纷由A仲裁委员会裁决。施工中双方因工程质量引发纠纷，甲认为诉讼管辖约定无效，向仲裁委员会申请仲裁。但乙认为双方既约定诉讼又约定仲裁的，仲裁协议无效。则，乙对仲裁协议效力的异议，根据《仲裁法》规定其应当在()。

A.仲裁庭首次开庭前向a仲裁委员会提出

B.仲裁庭首次开庭前向仲裁协议签订地的中级法院提出

C.仲裁裁决作出前向a仲裁委员会提出

D.仲裁裁决作出前向仲裁委员会所在地中级法院提出

E.仲裁庭首次开庭前向仲裁委员会所在地的中级法院提出

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有()

A.施工合同

B.加工承揽合同

C.定金合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《担保法》规定，因保管合同.运输合同.加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

第69题:根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，属于合法分包的是()。

A.经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人

B.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业

C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具体相应资质的企业

D.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包

E.劳务分包企业将其承包的劳务再分包

正确答案:查看最佳答案

第70题:(1)关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核.汇总。施工单位一般应提交的档案资料是:工程技术档案资料；(2)工程质量保证资料；(3)工程检验评定资料；(4)竣工图等。P289

第71题:根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但可以除外的情形有()。

A.抢修.抢险作业的

B.涉及施工企业商业秘密的

C.因生产工艺上要求必须连续作业的

D.使用专有技术的

E.利用扶贫资金实行以工代赈的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项BDE错误，《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第72题:关于商标专用权的说法，正确的是()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

C.商标专用权是商标所有人对其设计的商标所享有的权利

D.商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让

E.商标专用权的内容包括财产权和人身权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:商标专用权是指商标注册人对其注册商标所享有的专用权利。商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。

第73题:下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是()。

A.因为本企业资质等级达不到要求，采用联营方式使用他人资质证书承揽工程

B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

C.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程

D.施工企业与项目经理部签订内部承包协议

E.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分公司是总公司的分支机构，不是独立法人，不能独立承担民事责任。分公司以总公司的营业执照和资质证书承揽工程不构成挂靠，其行为后果由总公司承担。而母公司和子公司是完全相互独立的法人实体。因此，子公司必须以自己的名义承揽工程，其使用母公司营业执照和资质证书的行为应认定为挂靠。施工企业与项目经理部签订内部承包协议不属于允许他人以本企业名义承揽工程。

第74题:授予专利权的发明和实用新型，应当具备()。

A.排他性

B.新颖性

C.创造性

D.先进性

E.实用性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AD错误，授予发明专利和实用新型专利条件为:新颖性.创造性.实用性。

第75题:下列有关招标投标签订合同的说明，正确的有()。

A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同

B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议

C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改

D.如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供工程款支付担保

E.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予以退还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据我国《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议，A.B正确，C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保，D项正确。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予以退还，并取消其中标资格，E项错误。

第76题:下列责任中，属于行政处罚的有()。

A.罚金

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.行政拘留

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政处罚有:警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物.责令停产停业.暂扣或者吊销许可证(执照).行政拘留。

第77题:下列选项中，不可以进行抵押的财产有()。

A.使用权不明或有争议的财产

B.高等学校的教学大楼.学生宿舍

C.抵押人所有的房屋

D.建设用地使用权

E.交通运输工具

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不得抵押的财产包括:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。可以抵押的财产包括:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标.拍卖.公开协商等方式取得的荒地等土地承包经权;(4)生产设备.原材料.半成品.产品;(5)正在建造的建筑物.船舶.航空器;(6)交通运输工具;(7)法律.行政法规未禁止抵押的其他财产。

第78题:下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。

A.联合体未提交共同投标协议

B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字

D.投标人主动提出了对投标文件的澄清.修改

E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于招标基本程序的说法，正确的有()。

A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先行办理招标事宜，再履行审批手续

B.招标投标活动应当遵循公开.公平.公正和诚实信用的原则

C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

D.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询