[点击进入2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:下列关于企业增值税的说法，正确的是()。
A.增值税是以商品和劳务在流转过程中产生的增值额作为征税对象而征收的一种流转税
B.在中华人民共和国境内销售不动产的个人无需缴纳增值税
C.增值税是以含税的销售额为计税依据的，增值税专用发票的开具都会分别注明商品的价格和增值税税额部分
D.一般纳税人会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列不能作为乙提出回避申请理由的是()。
A.该仲裁员对本案的专业背景不熟悉
B.该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁
C.该仲裁员与本案有利害关系
D.该仲裁员近期受邀参加过当事人的宴请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁庭的组成。，选项分析:仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请:(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属；(2)与本案有利害关系；(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。故A正确。
第2题:根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同。
A.5年
B.3年
C.2年
D.1年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。劳务派遣单位应与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。
第3题:根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及()的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.改善工程内部观感
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额
D.改变建筑工程局部使用功能
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:某学校与某塑钢窗加工厂签订了一份承揽加工塑钢窗合同，由其向塑钢窗加工厂提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金。该学校称为()。
A.承揽人
B.定作人
C.制作人
D.代理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是承揽合同的特征，选项分析:在承揽合同中，提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金的一方称为定作人；完成工作并交付工作成果，按约定获取报酬的一方称为承揽人。故选项“定作人”正确。
第5题:关于资格审查的说法，正确的是()。
A.资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审
B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
C.通过资格预审申请人少于5个的，应当重新招标
D.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查
正确答案:查看最佳答案
第6题:在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。
A.留置
B.定金
C.保证
D.抵押
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是保证。在建设工程活动中，保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
第7题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。P183
第8题:关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。
A.设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标
B.编制方案设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要
C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明
D.设计单位可能与质量事故有利害关系，因此不得参与建设工程质量事故分析
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于工程价款结算的说法，正确的是()
A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同约定折价补偿承包人
B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人
C.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的
D.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
A.发出中标通知书后由原评标委员会
B.发出中标通知书后由新评标委员会
C.发出中标通知书前由原评标委员会
D.发出中标通知书前由新评标委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是确定中标人。中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认
第11题:关于计算机软件著作权的说法，正确的是()。
A.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，著作权归单位所有，单位必须对开发软件的自然人进行奖励
B.如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者
C.自然人的软件著作权保护期为自然人终生
D.法人的软件著作权，保护期为30年
正确答案:查看最佳答案
第12题:事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告。
A.15
B.30
C.45
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，原则上，事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。
第13题:下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是()
A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程
D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书.营业执照，以本企业的名义承揽工程；子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。
第14题:下列有关安全生产许可证的违法行为中，应当予以"暂扣安全生产许可证"行为的是()
A.转让安全生产许可证的
B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续施工的
C.取得安全生产许可证发生重大安全事故的
D.未取得安全生产许可证搜自开工的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。
第15题:建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是()。
A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持
B.关于垫资的约定无效
C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效
D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付
第16题:关于违约金的说法，正确的是()。
A.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得予以减少
B.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行
C.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加
D.一方违约，当事人要求解除合同的，不得再要求支付违约金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是违约责任及违约责任的免除，选项分析:A错，C对，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。B错，继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。D错，《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任不因解除合同而消失，所以D中是可以要求，不是不得要求。
第17题:根据《建筑起重机械安全监不管理规定》，关于建筑起电机械安装单位安全责任的说法，正确的是()
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误，建筑起重机械“使用单位”和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装.拆卸合同中明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的，“施工总承包单位”应当与安装单位签订建筑起重机械安装.拆卸工程安全协议书。B错误，起重机械安装拆卸专项方案，由于专业性极强，一般不由总承包而由安装单位负责编制，但总承包负有审查责任。C错误，建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租.安装.监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建设主管部门不是法定参加验收单位。
第18题:关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是()。
A.施工单位签署质量合格文件上，必须有注册建造师的签字盖章
B.分包单位签署质量合格的文件，无需担任总承包项目负责人的注册建造师签章
C.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章
D.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是事故等级划分的要素。，选项分析:2007年4月国务院颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的"以上"包括本数，所称的"以下"不包括本数。
第20题:下列属于行政法规的是()。
A.《合同法》
B.《北京市招标投标条例》
C.《建筑法》
D.《建设工程质量管理条例》
正确答案:查看最佳答案
第21题:工程项目建设过程中发生下列情况时，处理不正确的是()。
A.建设单位压缩合同约定工期而被处以罚款
B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿
C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书
D.建设行政管理部门对工作人员的治安管理处罚
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:下列需要申领施工许可证的是()。
A.开工报告已获得批复
B.某工厂建设食堂，建筑面积280平方米
C.军队建设宿舍，建筑面积3000平方米
D.学校建设教学楼，建筑面积3000平方米
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。无需申领施工许可证的工程类型有如下五类:限额以下的小型工程(投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程);抢险救灾及其他临时性房屋建筑等工程;农民自建低层住宅;军用房屋建筑;按规定领取施工报告的工程。
第23题:根据《城市建设档案管理规定》和《建设工程文件归档规范》，关于工程竣工验收后提交档案资料的说法，正确的是()。
A.勘察、设计、施工、监理等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后向城建档案馆移交
B.对改建的工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原建设工程档案
C.建设单位应当在工程竣工验收后6个月内，向城建档案馆报送建设工程档案
D.施工分包单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位应提交的档案资料，选项分析:《建设工程文件归档规范》规定，勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。对改建、扩建和重要部位维修的工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原建设工程档案。建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。
第24题:施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。
A.解除合同并赔偿损失
B.继续履行并解除合同
C.支付违约金和双倍返还定金
D.确认合同无效并支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定；可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金。选项B为矛盾的说法；选项C支付违约金和返还定金只能二选一；选项D合同无效不涉及违约金。答案为A。
第25题:甲.乙.丙.丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是()。
A.该联合体成员甲公司又以自己单住的名义单独对该项目进行投标
B.该联合体成员应签订共同投标协议
C.该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标
D.甲.乙.丙.丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
第26题:关于仲裁员回避的说法，正确的是()。
A.当事人提出回避申请，应当说明理由，在首次开庭前提出
B.回避事由在首次开庭后知道的，可以在裁决作出前提出
C.仲裁员是否回避由仲裁委员会集体决定
D.因回避而重新选定或者指定仲裁员后，仲裁程序重新进行
正确答案:查看最佳答案
第27题:施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地租赁权
D.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是与土地相关的物权，选项分析:地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。施工方甲为了自己的方便与乙厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权，因此，答案为B。
第28题:关于开标程序的说法，正确的是()。
A.开标时间和地点应由各投标人协商决定
B.开标过程应当记录并存档备查
C.开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况
D.唱标时不必唱出投标报价
正确答案:查看最佳答案
第29题:起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是()。
A.施工单位应该在施工组织没计中编制安全技术措施
B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果
C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施
D.由专职安全管理人员进行现场监督
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。
A.6个月
B.12个月
C.36个月
D.60个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:①基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程。为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;③供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;④电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
第31题:关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()。
A.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持
B.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持
C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持
D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持
正确答案:查看最佳答案
第32题:为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照()执行。
A.施工组织设计
B.安全技术措施
C.施工方案
D.操作规程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是勘察单位的安全责任。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在进行勘察作业时，也易发生安全事故。为了保证勘察作业的安全，要求勘察人员必须严格执行操作规程，并应采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全，为保障施工作业人员和相关人员的安全提供必要条件。
第33题:合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护.文明施工措施项目费不低于该费用总额的()。
A.90%
B.70%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护.文明施工措施项目费不低于该费用总额的50%。
第34题:在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当()。
A.及时书面告知招标人
B.撤回投标
C.提高投标保证金额
D.撤销投标
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《注册建造师管理规定》，二级建造师申请初始注册应当具备的条件是()。
A.聘用单位3年内未发生重大质量和安全事故
B.未受过刑事处罚
C.年龄不超过65周岁
D.承诺参加继续教育
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。
A.竣工验收合格
B.交付使用
C.发包方支付全部价款
D.竣工验收备案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。，选项分析:建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。
第37题:下列关于工程质量保证金的说法，正确的有()。
A.保修期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金
B.质量保证金不得超过合同总额的5%
C.缺陷责任期和保修期的法律含义相同
D.承包人已提交履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金
正确答案:查看最佳答案
第38题:经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的说法正确的是()
A.属于在投标有效期内撤回投标文件
B.属于放弃中标
C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标
D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金
正确答案:查看最佳答案
第39题:施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪.
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《刑法》第137条规定，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役。并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。本题中施工单位“偷工减料，降低工程质量标准”属于工程重大安全事故罪的客观表现。
第40题:最高额抵押的主合同债权不得转让，这属于()。
A.法律规定不得转让
B.因未办理相应手续而不发生法律效力
C.从权利随同主权利转让
D.抗辩权的行使
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法典》规定，最高额抵押担保的债权确定前，部分债权转让的，最高额抵押权不得转让，但是当事人另有约定的除外。
第41题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是()。
A.国务院批准开工报告的工程
B.城镇市政基础设施工程
C.建筑面积200m2以上的工程
D.工程投资额在20万元以上的工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证;开工报告与施工许可证不要重复办理。
第42题:在工程建设勘察.设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的主体是()。
A.建设单位
B.设计单位
C.规划单位
D.施工图设计文件审查单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:下列情形中，建设工程代理行为终止的是()。
A.代理事务完成
B.被代理人暂停委托
C.作为代理人的自然人病重
D.作为被代理人的法人进入破产重整程序
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程代理行为及其法律关系，选项分析:《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期限届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)代理人或者被代理人死亡；(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。本题中，B选项“暂停委托”不是“取消委托”。C选项“自然人病重”不是“死亡”。D选项“进入破产重整程序”不代表法人“已经终止”。
第44题:某施工企业在与其聘用的员工签订的劳动合同中约定，工伤事故导致人员死亡时最大赔偿额度为5万元。按照《民法典》的规定，此合同应为()。
A.有效合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的效力，选项分析:《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。
第45题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案
D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实.准确.完整
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A错，建设单位不得压缩合同约定的工期，但是可以对合同工期进行适当调整;B错，基建工程业主负责制:围墙外边业主管，围墙里边总包管。暴(同音字)破作业应由建设单位报批。C错，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:(1)施工单位资质等级证明:(2)拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明:(3)拆除施工组织方案:(4)堆放.清除废弃物的措施。
第46题:《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省。自治区。直辖市人民政府
D.省。自治区。直辖市人民政府建设主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许证管理规定。
第47题:关于民事诉讼级别管辖的说法，正确的是()。
A.划分同级人民法院之间审判第一审民事案件的分工和权限
B.高级人民法院管辖认为应当由其审理的第一审民事案件
C.群体性纠纷案件，一般由中级人民法院管辖
D.一方当事人人数众多的重大涉外第一审民事案件，应当中级人民法院管辖
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是()。
A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水
B.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护
C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水
D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定，选项分析:非传统水源利用:(1)优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。(2)处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。(3)现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。(4)大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。(5)力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。
第49题:某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是()。
A.未经检验或者检验不合格的建筑材料，不得在工程上使用
B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据
C.将合同约定作为检验的依据
D.检验结果按规定的格式形成书面记录
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定，选项分析:施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验结果要按规定格式形成书面记录，并有专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。故选项“检验结果按自编格式形成书面记录”正确。
第50题:赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，以下说法正确的是()。
A.此案应由中级人民法院管辖
B.此案应由赵某住所地人民法院管辖
C.此案应由周某住所地人民法院管辖
D.此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。
第51题:根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是()
A.被依法撤销的合同
B.未成立的合同
C.有效合同
D.无效合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:构成缔约过失的条件:1.发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销(与违约责任的区别)2.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务3.受害方的信赖利益遭受损失
第52题:下列选项中能作为行政诉讼被告的是()。
A.建设单位
B.施工单位
C.鉴定机构
D.北京市住房与城乡建设管理委员会
正确答案:查看最佳答案
第53题:工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告()要求设计单位改正。
A.工商行政主管部门
B.所在地人民政府
C.建设项目投资单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A.增加工程内部装饰
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额
D.改变建筑工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。
A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.收回施工许可证，责令停止施工，对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得
D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款
正确答案:查看最佳答案
第56题:因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。因企业分立而新设立的建筑业企业，应当申请重新核定建筑业企业资质等级，其资质等级应按实际达到的资质条件核定。
第57题:根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是()。
A.用工单位与劳动者
B.派遣单位与用工单位
C.派遣单位与劳动者
D.用工单位与当地人民政府
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:劳务派遣(又称劳动力派遣.劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资.福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。
第58题:发明和实用新型可不具有()特性。
A.新颖性
B.创造性
C.富有美感
D.实用性
正确答案:查看最佳答案
第59题:按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是()。
A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日
B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行
C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日
D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30日前确定中标人
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:用人单位如果变更()等事项，不影响劳动合同的履行。
A.名称
B.法定代表人
C.法人
D.主要负责人
E.投资人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的履行和变更，选项分析:用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。
第61题:被申请人提出证据证明仲裁裁决有()，经人民法院合议庭审查核实或经人民法院认定，可作出裁定不予执行。
A.当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的
B.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
C.认定事实的主要证据清楚的
D.仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿，私舞弊，枉法裁决行为的
E.执行该裁决违背社会公共利益的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行:1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的:4)裁决所根据的证据是伪造的5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿.徇私舞弊.枉法裁决行为的。此外，人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。
第62题:下列选项中，符合《建设工程安全生产管理条例》规定的有()。
A.施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置
B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
D.施工单位应当将生活区与作业区分开设置，并保持安全距离
E.生活区的选址应当符合安全性要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场安全防护。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》第29条规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，选项“施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置”不符合要求，选项“施工单位应当将生活区与作业区分开设置，并保持安全距离”符合要求。该条还规定，办公、生活区的选址应当符合安全性要求；施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍；施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
第63题:《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城.名镇.名村保护范围内禁止以下活动()。
A.修建储存腐蚀性物品的仓库
B.开采矿产
C.进行影视剧摄制活动
D.举办大型群众性活动
E.修建生产易燃性物品的工厂
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城.名镇.名村保护范围内禁止进行下列活动:(1)开山.采石.开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动;(2)占用保护规划确定保留的园林绿地.河湖水系.道路等;(3)修建生产.储存爆炸性.易燃性.放射性.毒害性.腐蚀性物品的工厂.仓库等;(4)在历史建筑上刻划.涂污。在历史文化名城.名镇.名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局.历史风貌和历史建筑制订保护方案，并依照有关法律.法规的规定办理相关手续:(1)改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动;(2)在核心保护范围内进行影视摄制.举办大型群众性活动;(3)其他影响传统格局.历史风貌或者历史建筑的活动《历史文化名城名镇名村保护条例》第25条。
第64题:根据《劳动合同法》，下列劳动合同中，属于无效或者部分无效的有()。
A.以欺诈、胁迫的手段订立的劳动合同
B.以虚假的意思表示订立的劳动合同
C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的劳动合同
D.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的劳动合同
E.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同订立的规定，选项分析:《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。
第65题:按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批.核准部门审批.核准。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标公告
E.招标组织形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围.招标方式.招标组织形式应当报项目审批.核准部门审批.核准。
第66题:关于建设用地使用权的说法，正确的有()。
A.建设用地使用权只可以在地上设立
B.建设用地使用权因出让合同生效而设立
C.住宅建设用地使用权期满自动续期
D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地
E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。
第67题:注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()
A.建造师的业绩
B.建造师的自我评价
C.建造师的良好行为
D.建造师的基本情况
E.建造师的不良行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记人其信用档案。
第68题:根据《民法典》，关于委托合同中委托人义务的说法，正确的是()。
A.受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用，但不用支付利息
B.委托人应当预付处理委托事务的费用
C.受托人完成委托事务的，委托人应当按照约定向其支付报酬
D.委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务
E.因不可归责于受托人的事由，委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应的报酬，但当事人另有约定的除外
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是委托合同，选项分析:委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用并支付利息。受托人完成委托事务的，委托人应当按照约定向其支付报酬。委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务。因不可归责于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应的报酬。当事人另有约定的，按照其约定。
第69题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲公司提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。
A.直接变卖该工程
B.直接与甲协议以工程折价受偿
C.直接转移占有该工程
D.直接要求保证人代为清偿债务
E.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:考查的是抵押权和保证担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖.变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第70题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收时，施工单位一般应当提交的档案资料有()。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程检验评定资料
D.工程质量保证资料
E.中标通知书及施工承包合同
正确答案:查看最佳答案
第71题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员对中标人进行再次审查确认的情形有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力
B.中标候选人未能缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标
D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于无效合同的说法，正确的有()。
A.无效合同不具有违法性
B.无效合同具有违法性
C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力
D.无效合同自订立之时就不具有法律效力
E.无效合同可能会损害社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是无效合同。无效合同的特征是:具有违法性；具有不可履行性.自订立之时就不具有法律效力。
第73题:根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有()。
A.保修范围
B.保修期限
C.质量保证金的退还方式
D.质量保证金预留比例
E.保修责任
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《合同法》应当采用书面形式的合同有()。
A.建设工程勘察合同
B.委托合同
C.建筑工程施工合同
D.承揽合同
E.建设工程设计合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式。《民法典》规定，建设工程合同应当采用书面形式。
第75题:下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A选项是行政责任;B选项是无因管理;E选项是合同之债
第76题:关于承担侵权责任的说法，正确的有()。
A.构筑物发生脱落造成他人损害的，所有人.管理人或者使用人不论是否有过错，均应当承担侵权责任
B.建筑物倒塌造成他人损害的，由建筑工程五方责任主体承担连带责任
C.从建筑物中抛掷物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权情形外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿
D.建筑物玻璃幕墙部分脱落造成他人损害的，由施工企业承担赔偿责任
E.施工现场未采取扬尘防治措施造成他人损害的，由施工企业承担赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。故AD错误。建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。故B错误。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。故C正确。以上解析参照2020教材。(根据2021年教材A.C.D选项内容已删除)
第77题:某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同。合同中对工程总造价、工期、质量标准、工程款支付等作了具体规定。该家装承揽合同的法律特征主要体现在()。
A.写字楼业主关心的是承揽人的工作过程
B.写字楼业主主要关心装修的工作成果
C.装饰公司可将承揽的主要工作转交第三人完成
D.装饰公司有权将承揽的辅助工作转交第三人完成
E.装饰公司在完成工作期间，要接受定作人管理
正确答案:查看最佳答案
第78题:下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有()。
A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用
B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用
C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用
D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用
E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查:本题考查的是法的效力层级，选项分析:需要由有关机关裁决适用的特殊情况法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决:(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决:(2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定:认为应当适用部门规章的。应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；(3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。
第79题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有()。
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.代理人死亡
E.委托代理人有过错
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人.非法人组织终止。
