2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库

其他建筑考试安全员考试网 2024-3-2 9:46:41

[点击进入2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是()。

A.张某在该企业连续工作满8年

B.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作

C.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理

D.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于调解与和解，以下说法正确的是()。

A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加

B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，具有强制执行效力

C.在人民法院执行程序中，当事人不能再进行和解

D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()。

A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

B.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的

C.当事人对行政机关作出的没收违法所得

D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即()。

A.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

B.撤销当事人注册证书

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

正确答案:查看最佳答案

第5题:无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由()承担责任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人

正确答案:查看最佳答案

第6题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同()。

A.效力待定

B.可变更

C.无效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于代理的说法,正确的是()

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

正确答案:查看最佳答案

第9题:工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订.废止，一般()复审一次。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《标准化法》规定，工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展和工程建设的实际需要，该标准的批准部门应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订.废止，一般也是5年复审1次。

第10题:某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案

第11题:王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是()。

A.办理手续

B.验收房产

C.权利瑕疵担保

D.现实交付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第150条规定，出卖人就交付标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。王先生对父母留下的房产没有完全的所有权，买受人李某并不了解王先生之妹也享有该房产的部分权利。因此，王某首先要承担权利瑕疵担保义务。

第12题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是申请领取施工许可证的条件，AB选项没有，C选项应当是建设工程安全施工措施通过审查，不是办理审批手续。D选项是正确的。

第14题:包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

正确答案:查看最佳答案

第15题:在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则()。

A.按照年利率24%计息

B.利息不予支持

C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D.垫资不予返还

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:在施工现场安装.拆卸施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设备，必须由()承担

A.设备使用单位

B.具有相应资质的单位

C.设备出租单位

D.检验检测机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安装.拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质.P258.

第17题:对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政指导行为

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:关于仲裁协议的效力的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁过程中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D.未约定仲裁机构的，则仲裁协议无效

E.合同的变更.解除.终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的独立性

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于行政调解的说法。正确的是()

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

正确答案:查看最佳答案

第21题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律所禁止的。

A.将承包的工程全部转让给他人完成的

B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的

C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的

D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:关于人民调解的说法，正确的是()。

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织

B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力

C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。P342.

第23题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由()负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。

第26题:下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是()。

A.城市建设用地使用权，可在土地地表.地上或地下分别设立

B.严禁以划拨方式设立建设用地使用权

C.经营性建设用地可以采用招标.拍卖方式出让

D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上

正确答案:查看最佳答案

第27题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.25万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，因此B项最符合。

第28题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲.乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。

第29题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，()。

A.由监理单位承担主要责任

B.由建设单位承担主要责任

C.由分包单位承担主要责任

D.由总承包单位承担主要责任

正确答案:查看最佳答案

第30题:承诺应当以通知的方式作出，但根据()除外。

A.要约人拒绝履行的

B.承诺人撤销承诺的

C.要约人撤销要约的

D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止.中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

第32题:建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第35题:某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先没有约定，也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照()。

A.交易习惯

B.国家标准

C.行业标准

D.is09000标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在买卖合同中，当事人对标的物的质量要求事先没有约定，也没补充协议的，可按照交易习惯确定；不能按照合同条款或交易习惯确定的，按照国家标准.行业标准履行。普通化学制剂的质量可以按照交易习惯来确定。

第36题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，实际施工人还可以起诉发包人。C选项，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应追加转包或违法分包人为本案当事人。D选项的表述内容错误。

第37题:2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是()。

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张

C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

正确答案:查看最佳答案

第39题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%0李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第40题:关于招标文件的说法,正确的是()

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行

C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第42题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。

第43题:被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由()负责强制执行.

A.公安机关

B.旗焦决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行.P239·

第45题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:关于建筑市场不良行为信息公布的说法，正确的是()。

A.应为行政处罚决定作出后15日内公布

B.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

C.均应在本地信用信息平台和全国平台同时公布

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3年

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第48题:在下列建设工程债的法律关系中，正确的是()。

A.施工现场的塔吊倒塌砸伤行人是侵权之债，由施工单位承担责任

B.供应商向施工单位交付建筑材料是合同之债

C.建设单位将甲承包商的工程款汇入了乙承包商的账号是无因管理之债

D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资是不当得利之债

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某施工企业于2006年承建单位办公楼，2007年4月竣工验收合格并交付使用。2012年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。

第51题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。

A.软件著作权属于软件开发者

B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有

C.软件著作权需合理使用

D.自然人的软件著作权，保护期为自然人死亡后50年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

正确答案:查看最佳答案

第53题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。

A.订立劳动合同

B.实际用工

C.劳动合同备案

D.实际支付工资

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是证据的应用。选项A，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限，选项B，第一普通程序案件不得少于15日，选项D，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，必要时可以要求其提供相应的证据。

第58题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

第59题:甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。

第60题:某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，则建筑公司处理该批模板的行为()。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.失效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于财产保险合同的说法，不正确的是()。

A.财产保险合同是以财产及其有关利益为标的的保险合同

B.财产保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同

C.在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同

D.建筑工程一切险是财产保险合同，安装工程一切险是人身保险合同

正确答案:查看最佳答案

第63题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触，未经()的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用。

A.批准

B.登记

C.备案

D.审查

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

正确答案:查看最佳答案

第66题:《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》时间是()。

A.工程竣工验收合格后

B.工程竣工同时

C.提交工程竣工验收报告时

D.工程竣工结算后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。

第67题:关于保险索赔的说法,正确的是()

A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是注册执业人员法律法规及因过错造成质量事故应承担的责任。对认定有挂靠行为的个人，不得再担任项目施工单位项目负责人，有职业资格证书的吊销，5年内不予注册，造成重大质量安全事故的，吊销执业资格证书，终身不予注册。

第69题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:在租赁合同中属于承租人义务的是()。

A.维修租赁物

B.权利瑕疵担保

C.第三人主张权利通知

D.妥善保管租赁物

E.转租

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列选项中符合《绿色施工导则》规定的是()。

A.施工现场喷洒路面.绿化浇灌使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施，浇水养护混凝土。

B.现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。

C.优先采用中水搅拌.中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。

D.处于基坑降水阶段的工地宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。

E.现场机具.设备.车辆冲洗.喷洒路面.绿化浇灌等用水优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。

正确答案:查看最佳答案

第72题:在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()，因特殊需要必须连续作业的，必须公告附近居民。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修

D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面蹋陷抢修

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有()。

A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

正确答案:查看最佳答案

第74题:甲.乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因向施工单位索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有()。

A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付

B.建设单位可直接要求甲承担12万元

C.建设单位可直接要求乙承担12万元

D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

正确答案:查看最佳答案

第75题:根椐《工伤保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。

A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤

B.在施工现场斗殴受伤

C.在施工现场因工作原因受到事故伤害

D.施工期间醉酒坠落致残

E.在办公场所内因劳资纠纷自杀

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:下列关于两阶段招标说法正确的是()。

A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标

B.第一阶段提出不带价格的技术方案

C.第二阶段提交投标保证金

D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价

E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有()。

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续

C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续

D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期

E.安全生产许可证有效期延期3年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证的有效期为3年，施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前3个月办理延期手续，施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经院安全生产许证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

第78题:根据《中华人民共和国合同法》规定，有()情形的，合同无效。

A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

B.恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.违反法律.行政法规的强制性规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:关于土地权属的说法，正确的有()。

A.城市郊区的土地归国家所有

B.自留地归集体所有

C.城市市区土地归国家所有

D.农村土地均归集体所有

E.宅基地归农民个人所有

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

E.勘察设计责任险

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的条件。完成建设工程设计合同约定的各项内容.完整的技术档案和施工管理资料.工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告.勘察.设计.监理.施工分别签署的质量合格文件，施工单位签署的工程保修书。

第82题:下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有()。

A.当事人因信任订立的委托代理合同

B.建筑材料供应合同

C.合同中约定禁止债权人转让权利

D.供用电.水.气.热力合同

E.最高额抵押的主合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但是下列三种情形除外:(1)根据合同性质不得转让的，A选项属于此类；(2)按照当事人约定不得转让的，C选项属于此类；(3)依照法律规定不得转让的，E选项是按照《担保法》的规定，所以属于此类。

第83题:以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。

A.分包商工期拖延

B.设计变更和工程量增加

C.发包方未按合同约定提供图纸

D.不可抗力

E.承包方因质量不合格返工

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列属于劳动合同中的选择性条款是()。

A.劳动报酬

B.试用期

C.社会保险

D.竞业限制

E.工作时间和休息休假

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《合同法》的规定，合同中有()情形的，免责条款无效。

A.造成对方人身伤害的

B.因故意造成对方财产损失的

C.因重大过失造成对方财产损失的

D.胁迫.欺诈行为的

E.因不可抗力造成损失的

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《中华人民共和国民法总则》，下列关于诉讼时效的表述正确的是()。

A.普通诉讼时效期间通常为3年

B.特殊诉讼时效全是4年

C.权利的最长保护期限为20年

D.有特殊情况的，人民法院根据权利人的申请决定延长

E.诉讼时效期间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。

A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同

C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同

D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用

E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。根据《绿色施工导则》规定，下列表述中正确的是()。

A.构筑物暴(同音字)破拆除前，做好扬尘控制计划

B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求

C.土方作业阶段，采取洒水.覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.运送土方.垃圾.设备及建筑材料等，不污损场外道路

E.结构施工.安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列关于调解的说法正确的是()。

A.专业机构进行调解达成的调解协议对当事人具有合同约束力，可以通过法院的司法确认或者申请仲裁机构出具和解裁决书获得强制执行力

B.仲裁调解书已经作出即具有法律约束力

C.法院调解具有法律约束力，一经签收即具有法律效力

D.人民调解的调解协议达成后双方可以共同向调解组织所地在基层人民法院申请司法确认调解协议

E.行政调解属于诉讼外调解，其达成的协议不具有强制约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

E.造价单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第92题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第四章第3节相关合同制度P183

第93题:关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()

A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包

B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包

C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽

D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成

E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年云南省昆明一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司()。

A.返还货物

B.中止运输

C.变更收货人

D.变更到达地

E.赔偿运输途中材料损毁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》规定，货运合同中的托运人享有任意变更解除权，即在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输.返还货物.变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。至于运输途中材料损毁，如果是因不可抗力.材料本身的自然性质或者合理损耗以及托运人过错造成的，承运人不承担责任。

第95题:根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有()。

A.与建设单位之间相互串通投标

B.将承包的合同转包或违法分包

C.发生过一起一般质量安全事故

D.非法转让建筑业企业资质证书

E.恶意拖欠分包企业工程款

正确答案:查看最佳答案

第96题:建筑工程一切险的保险人对()原因造成的损失和费用，负责赔偿。

A.地震.海啸.雷电

B.飓风.台风.龙卷风

C.火灾和爆炸

D.暴雨.洪水