[点击进入河北省注册监理工程师历年真题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。
第1题:采用设计施工总承包,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
第2题:施工合同的总纲性法律文件是()
A.合同协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.附件
正确答案:查看最佳答案
第3题:某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由()负担。
A.业主
B.监理单位
C.承包商
D.业主的项目经理部
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人,也可以是联合体
C.对于联合体承包人,监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意,联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于联合体承包人,发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第5题:工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作,应由()办理。
A.业主
B.总监理工程师
C.监理机构有关人员
D.承包商
正确答案:查看最佳答案
第6题:对可以预见的情况从技术.设备.资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标,则这种标称为()
A.风险标
B.保险标
C.盈利标
D.保本标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间畅通,满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第8题:经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人,由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系,下列说法正确的是()。
A.在合同履行期间,债权人可以强制要求三人履行债务
B.若三人违约,当事人可直接向其追究违约责任
C.当事人之间的权利义务关系不改变
D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给三人
正确答案:查看最佳答案
第9题:监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,()。
A.通知业主后即可调换
B.无需通知业主可自行调换
C.取得业主书面同意后才能调换
D.合同签订后不允许再调换
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见。
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第11题:能够引起合同法律关系消灭的是()。
A.行为
B.事件
C.法律事实
D.后果
正确答案:查看最佳答案
第12题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中,不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外,经发包方书面同意,承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第14题:施工合同范本中专用条件是对通用条件进行的具体化的()
A.修改
B.补充
C.完善
D.修改和补充
正确答案:查看最佳答案
第15题:担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。
A.保证人和债权人
B.债权人和债务人
C.主合同当事人
D.保证人和债务人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人索赔的处理规定,在法律上的效力()。
A.是终局性的,对发包人具有强制约束力
B.不是终局性的,对发包人具有强制约束力
C.是终局性的,仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局性的,对发包人和承包人均没有强制约束力
正确答案:查看最佳答案
第17题:FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用()的概念阐述。
A.合同有效期
B.项目施工期
C.建设周期
D.竣工时间
正确答案:查看最佳答案
第18题:根据《标准设计施工总承包合同》,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时,定金则作为承担违约责任的一种方式。
第20题:合同有效期,即()
A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起
B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止
C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止
D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止
正确答案:查看最佳答案
第21题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人,并说明问题来源.
D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。
第23题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第24题:关于投标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第25题:施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时,则应执行()程序。
A.质量预控
B.承包商自检
C.质量检验
D.技术复核?
正确答案:查看最佳答案
第26题:施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同,合同解除后的处理方法正确的是()。
A.承包人应撤离施工场地
B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同
C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用,由订货方承担
D.因未及时退货造成的损失由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第27题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。
A.要式
B.不要式
C.书面
D.口头
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法,该方法在综合评标法的基础上,以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素,还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下,以评标价最低者作为中标人。
第29题:监理合同中“附加工作”是指()。
A.由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作
B.监理合同范围以外的工作
C.由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作
D.建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列关于发包人违约以及违约处理的说法正确的是()。
A.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时,承包人可通知发包人立即解除合同
B.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时,监理人可通知发包人立即解除合同
C.发生发包人违反合同规定的情况时,监理人应向发包人发出通知要求纠正
D.发生发包人违反合同规定的情况时,承包人应向发包人发出立即解除合同通知
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中,正确的是()。
A.有权直接单独确定索赔处理结果
B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
C.在收到索赔通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人
D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B,对于发包人要求中的错误,通用条款给出了两种供选择的条款,这是属于通用条款可选项的内容,不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误,无条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人的错误,实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误;选项D错误,应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。
第33题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求,采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的评标。
第34题:某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价.单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
正确答案:查看最佳答案
第35题:某工程签订的钢材采购合同中,运费未予明确,则()。
A.运费由施工承包商承担
B.运费由供货商承担
C.供应商应通知采购方自提
D.运费由施工承包商和供货商各承担一半
正确答案:查看最佳答案
第36题:以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上,进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用不包括()。
A.估算寿命期内所需的燃料消耗费
B.估算寿命期内所需备件费用
C.估算寿命期外所需备件维修费用
D.估算寿命期残值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认,则()。
A.如果通过赶工在10月20日竣工,可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在10月20日竣工,不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
第38题:合同解除是()而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A.必须经双方协议
B.必须因为当事人一方的意思
C.因不可抗力
D.因当事人一方的意思或双方的协议
正确答案:查看最佳答案
第39题:施工合同履行过程中,竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。
A.向工程师发出要求试车的书面通知,前者是发包人,后者是承包人
B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,后者需要外部的配合条件
C.试车通知,前者包括试车内容.时间.地点,后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求
D.试车合格,前者工程师在试车记录上签字,后者双方在试车记录上签字
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程()。
A.必须采用公开招标
B.必须采用邀请招标
C.必须进行招标
D.可以直接委托发包
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。
A.工程进度款z支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于工程师处理索赔问题的权力的表述中,不正确的是()。
A.对合理的索赔要求,工程师有权将它纳入工程进度付款中,签发付款证书,发包人应在合同规定的期限内支付
B.对承包人的索赔报告进行审查分析,反驳承包人不合理的索赔要求,或索赔要求中不合理的部分
C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时,工程师无权单方面做出处理决定
D.在承包人提出索赔意向通知以后,工程师有权检查承包人的现场同期记录
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:工程施工前,()需向承包人进行设计交底。
A.委托人
B.设计人
C.工程师
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列承担缔约过失责任的情形中,不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。
A.故意隐瞒标的物的瑕疵
B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有
C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商
D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标
正确答案:查看最佳答案
第45题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:工程监理企业应当排除各种干扰,客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。
A.公平
B.科学
C.独立
D.公正
正确答案:查看最佳答案
第47题:市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。
A.行政手段
B.合同
C.诚信
D.道德
正确答案:查看最佳答案
第48题:某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为()。
A.合格
B.基本合格
C.不合格
D.基本不合格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第51题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第52题:工程建设监理合同示范文本规定,建设监理单位服务的内容包括()。
A.正常的监理工作
B.附属工作
C.附加工作
D.额外工作
E.业主要求的工作
正确答案:查看最佳答案
第53题:设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有()。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
正确答案:查看最佳答案
第54题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。
第55题:根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有()。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
正确答案:查看最佳答案
第56题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性;(2)合同标的的特殊性;(3)合同履行期限的长期性;(4)计划和程序的严格性;(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2~3。
第57题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。
A.负责所供货的设备监造
B.提供货物组装和维修所需的专用工具
C.提供详细的操作和维护手册
D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《工程监理企业资质管理规定》,甲级工程监理企业的技术负责人应当()。
A.具有10年以上从事工程建设工作的经历
B.具有15年以上从事工程建设工作的经历
C.具有高级技术职称
D.取得《监理工程师注册证书》
E.取得《监理工程师资格证书》
正确答案:查看最佳答案
第60题:依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件()。
A.依法成立
B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称.组织机构和场所
D.有符合法定条件的法定代理人
E.能独立承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第62题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第63题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第64题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第65题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。
A.机械设备窝工费
B.人工窝工费
C.利润
D.增加的现场管理费
E.材料涨价
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第68题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。
第69题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第70题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
第71题:合同法规定,若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有()情形之一时,可以行使不安抗辩权。
A.未按合同约定办理保险
B.经营状况严重恶化
C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金
D.丧失商业信誉
E.财务状况恶化,但提供了第三人的提保
正确答案:查看最佳答案
第72题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第73题:在施工招标中,进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。
A.施工内容的专业要求
B.施工现场条件
C.投标人的财务能力
D.对工程总投资的影响
E.投标人的工程经验
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
第75题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。
第76题:根据《标准施工合同》,关于签约合同价的说法,正确的有()。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
正确答案:查看最佳答案
第77题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,业主的权利有()。
A.批准或否决承包商转让合同.转包工程权
B.指定分包商
C.直接向承包商发布口头.书面“变更工程指令”
D.视承包商的严重违约情节,采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施
E.要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险
正确答案:查看最佳答案
第78题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河北省注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第79题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。
A.合同价款
B.批准承包商索赔的价款
C.承包商因自身原因导致返工的支出
D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款
E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款
正确答案:查看最佳答案