2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.施工图设计文件审查单位

正确答案:查看最佳答案

第2题:下面关于分包的有关规定说法错误的()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()

A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有

C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:中外合资经营的建筑企业.中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的()。

A.10%

B.20%

C.25%

D.51%

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。

A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

B.将承包的工程转包或违法分包的

C.未按照节能设计进行施工的

D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《合同法》及相关司法解释，有关建设工程价款优先受偿权行使，说法正确的是()。

A.发包人欠付工程价款，承包人无需催告，即可直接行使优先权

B.如果工程标的已被发包人抵押的，承包人行使优先权需经过抵押权人同意

C.承包人因医院门诊楼.教学楼.养老院等工程被拖欠工程款的，不可以行使优先权，因为工程标的性质上不适合折价或拍卖

D.承包人因发包人违约造成的损失应当包括在优先受偿范围内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

第8题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

正确答案:查看最佳答案

第9题:行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《建设工程勘察设计管理条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》

D.《建筑业企业资质管理规定》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:甲.乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于建设工程分包的说法，正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

第12题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行招标核准.审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。正确的排序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

正确答案:查看最佳答案

第14题:我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定，建设单位要求采用国际标准，则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门()。

A.审查

B.审批

C.登记

D.备案

正确答案:查看最佳答案

第15题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()

A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是()。

A.城市建设用地使用权，可在土地地表.地上或地下分别设立

B.严禁以划拨方式设立建设用地使用权

C.经营性建设用地可以采用招标.拍卖方式出让

D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上

正确答案:查看最佳答案

第17题:甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。

A.驳回起诉

B.终止起诉

C.继续审理

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由()对是否属于工伤承担举证责任。

A.员工

B.建筑企业工会组织

C.建筑企业

D.社会保险行政部门

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是评标的规定。选项B，标底只能作为参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标的条件，选项C，评标委员会成员拒绝在评标报告签字的，视为同意评标结果，选项D，评标委员会应当书面通知投标人进行投标文件的澄清.说明

第22题:下列不属于工程建设强制性标准条文的是直接涉及()方面的。

A.安全

B.能源

C.环境

D.卫生

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《商标法》，工商行政管理部门对涉嫌侵犯他人注册商标权的行为进行查处时，有权行使查封.扣押权的是()。

A.当事人与侵权活动有关的合同.发票.账簿

B.涉嫌从事侵权活动的场所(车间.仓库)

C.与侵权活动有关的所有物品(包括制造设备)

D.有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是工程建设的返修。建设工程实行终身责任制，C.D选项错误，工程质量问题均由施工单位负责修复，所发生的费用有责任方承担。B选项错误

第25题:建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪慧嘉森教育住房和城乡建设部干部学院通关热线:010-885921088859165113716166208(备注:内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传)

正确答案:查看最佳答案

第26题:对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是()。

A.时效期间为2个月

B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.公司向甲施工企业承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任，《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第28题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。

A.确认

B.订立

C.履行

D.谈判

正确答案:查看最佳答案

第29题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。

A.不能增加保险费，可以解除保险合同

B.不能解除保险合同，可以增加保险费

C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是保险概述。

第30题:下列关于工程质量保证金的说法，正确的有()。

A.保修期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金

B.质量保证金不得超过合同总额的5%

C.缺陷责任期和保修期的法律含义相同

D.承包人已提交履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第32题:授予发明和实用新型专利权的条件不包括()。

A.新颖性

B.创造性

C.实用性

D.期限性

正确答案:查看最佳答案

第33题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲.乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。

第34题:下列情形中，属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。

A.共同抬高投标报价

B.借用他人资质证书

C.行贿评标专家谋取高分

D.低价中标.高价索赔

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列关于《招标投标法实施条例》的说法不正确的是()。

A.给投标人投标准备时间从开始发放招标文件到截止之日不少于20日

B.资格预审文件或招标文件的发售期不少于5日

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及其银行同期存款利息

D.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

正确答案:查看最佳答案

第38题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。

A.安全生产法

B.宪法

C.建筑法

D.建设工程安全生产管理条例

正确答案:查看最佳答案

第39题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者，项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担。

第40题:工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触，未经()的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用。

A.批准

B.登记

C.备案

D.审查

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。

A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程末经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式

C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分

D.建设用地使用权期间届满的，自动续期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销，ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形，只有B选项，建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

第45题:关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址.古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.特别重要的建设工程范围内的考古调查.勘探.发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。A选项，因发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担责任。B选项，因发包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，如返修后验收不合格的，发包人可以减少支付工程价款，D选项，未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，除主体结构和地基基础外，其余部分工程质量责任由发包人承担。

第47题:发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位

C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。

第49题:甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家(为BIN公司).规格型号.价款.到货时间.地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能.技术参数等与设备M相近.价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是()。

A.甲可以向乙提出索赔要求b.应由

B.应由bin公司承担全部赔偿责任

C.乙的行为超越了代理权限

D.乙有委托事务报告义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》第406条规定，有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求其赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。本案中，乙公司未经甲公司同意白行替换设备，未尽到按指示处理委托事务和委托事务报告等义务，其行为超越了代理权限，应当承担赔偿责任。

第50题:某市的一个水处理工程项目，属于政府采购项目。关于其发包情况，说法正确的是()。

A.施工单项合同估算价350万元的，应当招标发包

B.重要设备采购单项合同估算价180万元的，应当招标发包

C.以暂估价形式包含在总承包合同范围内的项目，即使属于招标范围且达到法定规模，可以不招标

D.对于不招标的项目，应当采用竞争性谈判或单一来源采购方式采购

正确答案:查看最佳答案

第51题:合同中具有相对独立性，效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。

A.违约责任

B.解决争议

C.价款或酬金

D.数量和质量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于民事诉讼送达的说法，正确的是()。

A.送达诉讼文书必须有送达回证

B.诉讼文书寄出的日期为送达日期

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于表见代理的说法,正确的是()。

A..表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于投标人的说法，正确的是()。

A.投标人发生合并，分立，破产等重大变化时，其投标无效

B.不论有没有划分标段，存在控股关系的不同单位均不得参加同一招标项目的投标

C.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

D.投标联合体通过资格预审后需要增加成员的，应当书面告知招标人

正确答案:查看最佳答案

第56题:施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.所有权

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是()。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:有关仲裁协议的内容。P335.

第58题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债务

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有.使用.收益和处分的权利。

第59题:施工企业的施工现场消防安全责任人应是()

A.施工企业负责人

B.专职安全员

C.一专职消防安全员

D.项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.P235.

第60题:2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。

A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。

A.处以罚款

B.吊销资质证书

C.追究项目经理刑事责任

D.要求恢复文物原状

正确答案:查看最佳答案

第62题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于施工现场大气污染防治的说法，正确的()。

A.重点是防治排放污染物

B.暴(同音字)破作业选择风力小的天气进行，做好计划

C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米

D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米

正确答案:查看最佳答案

第65题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省.自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出出面符合申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明

正确答案:查看最佳答案

第68题:当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时，此项注写值以()打头，注写配置在梁两个侧面的总配筋值。且对称配置。

A.大 写 字 母 G

B.大 写字 母 A

C.大 写 字 母 B

D.大 写字 母 N

正确答案:查看最佳答案

第69题:甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据《合同法》，要约生效的时间应为()。

A.乙发出电子邮件时的时间

B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间

C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间

D.甲知道收到邮件时的时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:工程招标过程中，关于招标代理机构的行为及后果，说法正确的是()。

A.招标代理机构应当以自己的名义发布招标公告和组织评标

B.招标代理机构在招标人授权范围内实施的行为，与招标人承担连带责任

C.招标代理机构有权随时辞去委托，但造成招标人损失的应当赔偿损失

D.招标代理构需要将招标事务转委托他人代理的，应当经过招标人同意

E.招标代理机构超越授权实施的行为，投标人有理由相信其有代理权的，由招标人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。

A.不动产既可用于抵押,也可用于质押

B.动产既可用于抵押,也可用于质押

C.动产既可用于抵押,但不可用于质押

D.不动产可用于抵押,但不可用于质押

E.动产既可用于质押,但不可用于抵押

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。

A.仲裁委员会裁决的事项超出仲裁协议约定的范围

B.仲裁委员会被撤销

C.双方当事人均对仲裁裁决不服

D.重大案件适用了独任庭审理

E.仲裁委员会依据伪造的证据做出的裁决

正确答案:查看最佳答案

第74题:涉及结构安全的试块及试件和材料应当在建设单位或监理单位的监督下取样，其需要见证取样的比例不得低于相关技术标准中规定应取样的数量的30%。下列各项中属于必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块

C.用于承重结构的钢筋及连接头试件

D.所有的水泥材料

E.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:下列属于工程建设强制性国家标准的是()。

A.工程施工通用的综合标准

B.工程验收的通用质量标准

C.施工企业人事档案管理标准

D.工程建设中重要的.通用的信息技术标准

E.工程建设中有关安全.卫生和环境保护的标准

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有()

A.建设用地规划许可证

B.可行性研究报告

C.建设工程规划许可证

D.施工企业资质等级证书及营业执照副本

E.工程勘察设计文件

正确答案:查看最佳答案

第78题:债权人不可转让其合同权利的情形有()。

A.根据合同性质不得转让的

B.按照当事人约定不得转让的

C.未经债务人同意的转让

D.未办理批准登记手续的转让

E.依照法律规定不得转让的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列关于意外伤害保险的表述，正确的是()。

A.意外伤害保险费由施工单位支付

B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

C.实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位共同支付意外伤害保险费

D.保险费率提倡差别费率和浮动费率

E.投保实行不计名和不计人数的方式

正确答案:查看最佳答案

第80题:既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑()等实施节能改造的活动。

A.围护结构

B.保温结构

C.采暖制冷系统

D.照明设备

E.供水系统

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于仲裁裁决的说法,正确的有()。

A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定

B.仲裁裁决没有强制执行力

C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁

E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于仲裁程序中的和解与调解，下列表述正确的是()。

A.当事人申请仲裁后，可以自行和解

B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解

C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请

D.仲裁庭调解达成协议后制作的裁决书不具有法律效力

E.仲裁庭可以根据调解协议的结果制作裁决书

正确答案:查看最佳答案

第83题:当事人对法院管辖权有异议，应当在()提出

A.第一次开庭时

B.提交答辩状期时

C.被告收到起诉状副本之日起15日内

D.法庭辩论终结前

E.第一审判决作出前

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列关于建筑工程节能验收的表述，正确的是()。

A.单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行

B.建筑节能分项工程验收应由监理工程师组织

C.建筑节能分部工程验收由总监理工程师组织

D.建筑节能《分部工程质量验收表》由项目经理和施工单位负责人签字

E.建筑节能质量评估应有监理工程师和项目经理签字

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:下列人员属于生产经营单位的“主要负责人”的是()。

A.项目经理李某

B.法定代表人张某

C.总经理董某

D.技术负责人

E.安全总监

正确答案:查看最佳答案

第86题:《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括()。

A.节地

B.节材

C.节电

D.节暖

E.节水

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。

A.承诺的通知到达要约人时合同成立

B.承诺通知一经发出不得撤回

C.承诺可对要约的内容作出实质性变更

D.承诺的内容应当与要约的内容一致

E.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:下列纠纷不适用《仲裁法》裁决的有()。

A.依法应当由行政机关处理的行政争议

B.婚姻.扶养和继承纠纷

C.收养和监护纠纷

D.建设施工合同纠纷

E.劳动争议案件

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于《合同法》平等原则的解释，下列表述正确的有()。

A.合同当事人的法律地位都是平等的

B.平等指合同内容的平等

C.合同当事人就合同条款充分协商一致

D.平等指合同中的权利义务对等

E.合同当事人的风险要合理分配

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列选项中，关于基坑工程施工安全要点说法正确的是()。

A.基坑工程必须按照规定编制.审核专项施工方案，超过一定规模的深基坑工程要组织专家论证。基坑支护必须进行专项设计

B.基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质.超范围从事基坑工程施工

C.基坑施工前，应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底

D.基坑周边应按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道

E.施工单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事基坑工程作业

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()

A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决

B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决

C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书

D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行

E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的

C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。

A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发.承包双方在合同中约定

C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计

E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

第95题:在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。

A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行

C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

正确答案:查看最佳答案

第96题:实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括()。

A.建设用地征用情况

B.资金到位情况

C.投资项目市场预测

D.设计图纸是否满足施工要求

E.施工现场是否具备“三通一平”等要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:下列关于施工许可证延期开工.核验和重新办理批准的规定正确的是()。

A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次

B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告

C.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续

D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工

E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.偷工减料造成的损失

C.验收违法行为造成的损失

D.中途变更承包工作要求造成的损失

E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第99题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。甲公司履行的义务包括()。

A.向丙支付价金

B.向乙支付租金

C.租赁期满向乙返还该除尘系统

D.租赁期满享有除尘系统的所有权

E.妥善保管和使用该除尘系统

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！