[点击进入2024版青海省监理工程师考试模拟真题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议,则只能通过()作为解决争议的最终方式。
A.调解
B.和解
C.诉讼
D.仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,下列情形中,()不属于发包人的违约责任。
A.设计错误
B.因发包人原因要求解除合同
C.发包人延误支付
D.审批工作的延误
正确答案:查看最佳答案
第2题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商c.节约的gmp全部归业主d.工程实际总费用超过gmp的部分由
C.承包商c.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误,GMP费用不是合同承包总价;选项B.C错误,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。
第3题:在质量控制图中,运用排列图法可以()。
A.分析造成质量问题的薄弱环节
B.掌握质量特性分布规律
C.划分调查分析的类别和层次
D.评价生产过程能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:下列关于定金的表述中,错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金自实际交付时生效。
第5题:以下对包装的说法错误的是()
A.卖方应对合同材料进行妥善包装,以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。
B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施
C.买方无需将包装物退还给卖方
D.买方必须将包装物退还给卖方
正确答案:查看最佳答案
参考解析:卖方应对合同材料进行妥善包装,以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施,从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。除专用合同条款另有约定外,买方无需将包装物退还给卖方。
第6题:某工程因危及结构安全的原因导致停工,施工单位申请复工,应提交的文件是()。
A.建设单位出具的工程鉴定文件
B.监理单位出具的工程鉴定文件
C.施工单位出具的工程鉴定文件
D.有资质的检测单位出具的工程鉴定文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:某项目采用综合评估法,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面,详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第8题:根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC),采用综合单价计量承包的,应选择的合同是()。
A.带有工程量清单的标价合同
B.带有分项工程量表的标价合同
C.带有工程量清单的目标合同
D.带有分项工程量表的目标合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:带有工程量清单的标价合同适用于采用综合单价计量承包;带有分项工程量表的标价合同适用于固定价格承包;目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定,合同双方先约定合同的目标成本,当实际费用节支或超支时,双方按合同约定的方式分摊。
第9题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,工程具备竣工验收条件的,应由承包人向()提出申请,并递交完整的竣工资料。
A.总监理工程师
B.工程质量监督机构
C.发包人
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:以下关于项目监理机构查验施工控制测量成果,正确的是()。
A.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量成果
B.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量保护措施
C.应检查.复核施工单位测量人员的特种作业上岗证书
D.当控制点不能保存时,应督促施工单位进行引测,引测精度不应低于原精度等级
正确答案:查看最佳答案
第11题:以下关于工程材料见证取样,正确的是()。
A.见证检测机构应由施工单位确定
B.见证检测机构应当是施工单位下属单位
C.见证检测机构应当具有相应的资质
D.施工单位应按规定编制见证取样送检计划
正确答案:查看最佳答案
第12题:()适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。
A.白皮书
B.红皮书
C.新黄皮书
D.绿皮书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:“白皮书”,适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。
第13题:某施工合同履行过程中,隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查,后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。
A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
第14题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准,若某一家放弃投标,则()。
A.重新进行资格预审
B.改变合格标准
C.由下一家递补维持预定数量
D.减少预定数量
正确答案:查看最佳答案
第15题:工程建设监理招标,鉴于标的特殊性,招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人()的选择。
A.经验多少
B.能力强弱
C.报价高低
D.财务状况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:投标过程是指从填写资格预审表开始,到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大,下列不属于这一阶段的工作是()。
A.制定施工规划
B.填写资格预审调查表,申报资格预审
C.购买招标文件
D.组织投标班子
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知,投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指()。
A.设计负责人
B.设计专业负责人
C.项目经理
D.项目技术负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理应具备工程设计类或工程施工类注册执业资格,设计负责人应具备工程设计类注册执业资格。
第18题:根据《标准材料采购招标文件》,合同材料交付前,卖方应对其进行全面检验,并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是()。
A.质量检测报告
B.产品核验清单
C.第三方检测证明
D.质量合格证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同材料交付前,卖方应对其进行全面检验,并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。
第19题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。
A.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行
B.调解.仲裁.诉讼可以任选
C.若达成了调解协议,不能再提起诉讼
D.只能通过仲裁解决
正确答案:查看最佳答案
第20题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第21题:物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括()。
A.有利于投标竞争
B.要根据市场供应情况
C.考虑资金计划
D.尽量提前工程进度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,工程竣工试验分三个阶段,其中第二阶段进行的是()。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车试验
D.系统联调
正确答案:查看最佳答案
参考解析:教材第123页关于“竣工试验程序”没有指明具体的试验内容。根据教材第112页“发包人要求”中竣工试验的内容:第一阶段,如对单车试验等的要求,包括试验前准备(选项C);第二阶段,如对联动试车、投料试车等的要求,包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件(选项B);第三阶段,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等(选项A)。
第23题:监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行签订抵押合同,该抵押合同的生效日期为()之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有
正确答案:查看最佳答案
第24题:以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是()。
A.形式评审标准
B.资格评审标准
C.响应评审标准
D.施工组织设计和项目管理机构评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:工程师在确认工期是否顺延时,应当首先()
A.依据合同确认责任者
B.分析施工进度计划
C.判断是否符合顺延工期的条件
D.考察事件实际造成的时间
正确答案:查看最佳答案
第26题:除专用合同条款另有约定外,勘察合同解释合同文件的优先顺序错误的是()
A.合同协议书优先中标通知书
B.投标函及投标函附录优先专用合同条款
C.通用合同条款优先发包人要求
D.勘察纲要优先勘察费用清单
正确答案:查看最佳答案
参考解析:除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)勘察费用清单;(8)勘察纲要;(9)其他合同文件
第27题:监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得()的认可。
A.发包人
B.委托人
C.承包人
D.分包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计人更换项目负责人应履行的程序()。
A.事先征得发包人同意,并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人
B.事先征得发包人同意,并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人
C.事先口头通知发包人,并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料
D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人,监理人在7天内做出答复
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人。
第29题:竣工报表是在颁发整个工程的()之后84天内,承包商应向监理工程师报送的财务文件,并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。
A.移交证书
B.结算证书
C.最终证书
D.合格证书
正确答案:查看最佳答案
第30题:招标代理行为属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.复代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:在勘察、设计合同中,属于发包人责任的是()。
A.提供设计依据资料
B.提交勘察设计成果
C.进行设计技术交底
D.不可抗力事件的影响
正确答案:查看最佳答案
第32题:设计合同履行过程中,为了保证建设工程的质量,()应按合同约定参加工程验收工作。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
第33题:关于可变更合同与可撤销合同的说法,正确的是()。
A.两者订立的情形不同
B.两者的法律后果不同
C.当事人要求变更合同,人民法院也可撤销合同
D.当事人要求撤销合同,人民法院也可变更合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先报经()批准。
A.发包人
B.施工承包人
C.监理人
D.原审批机关
正确答案:查看最佳答案
第35题:法律意义上的物是指()的生产资料和消费资料。
A.可为人们控制的并具有经济价值
B.可为人们占有的并具有经济价值
C.可为人们控制的并具有使用价值
D.可为人们占有的并具有使用价值
正确答案:查看最佳答案
第36题:在施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,()是错误的。
A.监理人可以拒绝验收
B.承包人承担由此发生的费用
C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场,并按照监理人的要求重新采购符合要求的产品
D.由此造成工期延误不予顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。
A.只能通过诉讼解决
B.调解.仲裁.诉讼可以任选
C.只能通过仲裁解决
D.按照调解-仲裁-诉讼的步骤依次进行
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《标准勘察招标文件》,招标人应按投标人须知前附表规定的媒介和期限公示中标候选人,公示期不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内,按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人,公示期不得少于3日工程勘察设计的评标(P38)
第39题:一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。
A.提出变更方承担
B.对方承担
C.双方平均分担
D.提出变更方按较大比例承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后,应由()签署审查意见。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.监理员
正确答案:查看最佳答案
第41题:在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人()情形属于没有进行实质性相应,其投标将被否决。
A.按照招标文件按时交纳投标保证金,但是金额不足
B.按照招标文件要求逐页签字
C.投标人业绩超出招标文件的要求
D.有法定代表人的签字和盖章
正确答案:查看最佳答案
第42题:工程施工评标中,有两家不同报价的投标单位综合评分相等时,根据《标准施工招标文件》,应将()排名靠前。
A.投标报价低的单位
B.资质等级高的单位
C.施工组织设计得分高的单位
D.对招标人提出较多优惠条件的单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:综合评分相等时,以投标报价低的优先。
第43题:勘察合同价格不包括的是()
A.国家规定的增值税税金
B.农民工工伤保险
C.青苗和园林绿化补偿
D.发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同价格应当包括收集资料,踏勘现场,制订纲要,进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等,编制勘察文件,设计施工配合,青苗和园林绿化补偿,占地补偿,扰民及民扰,占道施工,安全防护、文明施工、环境保护,农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时,相应费用不含在合同价格之中,由发包人另行支付。
第44题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
正确答案:查看最佳答案
第45题:材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准,根据约定质量标准的原则,如果没有国家标准和部颁标准作为依据时,可按()执行。
A.行业标准
B.地方标准
C.企业标准
D.推荐性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),人货两用施工升降机安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至()操作。
A.首层室外地面
B.楼层内
C.驾驶室内
D.吊笼顶部
正确答案:查看最佳答案
第47题:以下关于经返修的分项.分部工程验收,正确的是()。
A.不满足安全或重要使用要求的,严禁验收
B.凡造成结构外形尺寸加大等永久性影响的,不得验收
C.为避免社会财富更大的损失,可适当降低安全要求,予以验收
D.为避免社会财富更大的损失,可适当降低主要功能要求,予以验收
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下关于混凝土预制构件,错误的是()。
A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的60%
B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm
C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm
D.预制柱的底部应设置键槽,键槽深度一般为30mm
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:下列建设工程施工合同文件出现矛盾时,应优先考虑执行的文件是()。
A.工程量清单
B.工程预算书
C.工程变更协议
D.施工图纸
正确答案:查看最佳答案
第50题:A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后,法定代表人易人。由于经营方针改变,B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务,此时合同应属于()。
A.继续有效
B.因A公司已不存在而无效
C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效
D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效
正确答案:查看最佳答案
第51题:合同转让属于()。
A.主体变更
B.标的变更
C.权利变更
D.义务变更
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:用于工程的进口材料.构配件和设备,按合同约定需要进行联合检查验收的,应由()主持联合检查验收。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.供货单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第53题:口头合同的生效时间为()。
A.当事人双方签字时
B.当事人已履行部分义务
C.受要约人承诺时
D.当事人已履行全部义务
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()。
A.监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误,监理人收到承包人共同检验的通知后,监理人既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验,将记录送交监理人后可继续施工,此次检查或试验视为监理人在场情况下进行,监理人应签字确认;选项B错误,监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时,由监理人与承包人共同进行;选项D错误,重新试验和检验结果证明符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。参见教材P88。
第55题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。
A.深基坑工程
B.高空作业工程
C.深水作业工程
D.大暴(同音字)破工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
第56题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,价格已经确定的合同属于()。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。
第57题:施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照()处理。
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下关于钢结构防火涂料,正确的是()。
A.钢结构防火涂料应进行抗拉强度检测
B.薄涂型防火涂料不超过500t应抽检一次
C.厚涂型防火涂料不超过500t应抽检一次
D.厚涂型防火涂料最薄处厚度不应低于设计要求的80%
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据设计施工总承包合同,关于工程分包的说法不正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人不得将设计和施工的主体的施工分包给第三人
C.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应
D.发包人同意分包的工作,承包人应将分包人资质能力的材料向发包人和监理人备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款中对工程分包做了如下的规定:(1)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人;(2)分包工作需要征得发包人同意。除发包人已同意投标文件中说明的分包外,合同履行过程中承包人还需要分包的工作,仍应征得发包人同意;(3)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体,而非皮包公司;(4)分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查;(5)发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
第60题:下列财产可以作为抵押物的是()。
A.学校.幼儿园的教学设施
B.依法被查封.扣押.监管的财产
C.所有权.使用权不明或者有争议的财产
D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权.房屋
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:发包人应在双方计量确认后()d内向承包人支付工程进度款。
A.7
B.14
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据法律规定,下列财产可以抵押的有()。
A.建设用地使用权
B.集体土地所有权
C.被扣押、监管的财产
D.公立医院的医疗设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产可以作为抵押物:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)海域使用权(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。以建筑物抵押的,该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的,该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未一并抵押的,未抵押财产视为一并抵押。下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。
第63题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。
A.施工图设计未达到设计深度
B.发包人要求设计人进行设计变更
C.设计人对外商的设计资料进行审查
D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:在FIDIC《施工合同条件》中,承包商只可提出费用索赔,不可提出工期和利润索赔的是()。
A.业主提前占用工程
B.异常不利的气候条件
C.施工中遇到废弃物和古迹
D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分
正确答案:查看最佳答案
第65题:以下关于装配式建筑PC构件存放,正确的是()。
A.墙板构件采用竖向方式存放,其他构件一般采用水平存放方式
B.墙板构件采用水平方式存放,其他构件一般采用竖向存放方式
C.所有构件均应采用竖向方式存放
D.所有构件均应采用水平存放方式
正确答案:查看最佳答案
第66题:口头合同的生效时间为()。
A.当事人双方签字时
B.当事人已履行部分义务
C.受要约人承诺时
D.当事人已履行全部义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:建设工程勘察合同是当事双方根据工程勘察工作需要,就查明、分析、评价建设场地的()而订立的协议。
A.地质地理环境特征和岩土工程条件
B.地质地理环境特征和施工现场布置
C.自然环境条件特征和地下施工方案
D.自然环境条件特征和土方开挖条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察合同的内容指勘察人根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。
第68题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工机具均应设置专用的(),并应做好保护接零。
A.总配电箱
B.分配电箱
C.开关箱
D.电控箱
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,由于设计人自身原因,延误了按合同规定交付设计资料及设计文件的时间,每延误1d,应减收该项目应收设计费的()‰。
A.5
B.4
C.2
D.3
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:根据《标准施工招标文件》确定调价公式中可调因子的现行价格指数时,应以约定的付款证书相关周期最后一天前()天的相应价格指数为准。
A.14
B.30
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可调因子的现行价格指数时,应以约定的付款证书相关周期最后一天前42天的相应价格指数为准
第71题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见。
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第72题:某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效,则关于合同争议解决方式的说法,正确的是()。
A.合同无效,因而约定仲裁解决争议的条款也无效
B.合同无效,约定仲裁解决争议的条款仍有效
C.诉讼解决合同争议
D.合同无效后,应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:能够引起合同法律关系消灭的是()。
A.行为
B.事件
C.法律事实
D.后果
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于指定代理的叙述中,不正确的是()。
A.在指定代理中,被指定的人称为指定代理人
B.依法被指定为代理人的,如无特殊原因不得拒绝担任代理人
C.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用
D.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理
正确答案:查看最佳答案
第75题:投标人须知包含()部分
A.一
B.三
C.二
D.四
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式三部分
第76题:以下关于建筑工程一切险,保险期限说法错误的是()
A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工时起
B.建筑工程一切险的保险责任自保险工程用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始
C.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以后发生者为准
D.保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。但在任何情况下,保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。
第77题:设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则()。
A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期,无须支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期
正确答案:查看最佳答案
第78题:FIDIC《施-K合同条件》规定,承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后,应提前()d将某一确定的日期通知工程师,说明此日后已准备好进行竣工检验。
A.7
B.14
C.21
D.28.
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:在建设工程中涉及的代理主要是()。
A.委托代理
B.指定代理
C.法定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:材料采购合同的订立方式有()。
A.公开招标
B.间接订购
C.直接订购
D.监理机构决定
E.询价、报价、签订合同
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有()。
A.是否列入已标价的工程量清单
B.是否在招标阶段已经确定价格
C.是否在合同履行阶段必然发生
D.承包人是否必然获得支付
E.是否包括在签约合同价内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:《简明标准施工招标文件》适用的项目有()。
A.小型项目
B.设计和施工由同一承包人承担的项目
C.技术要求复杂的项目
D.工期不超过12个月的项目
E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不由同一承包人承担的小型项目。
第83题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),关于自制起重扒杆,正确的有()
A.自制起重扒杆的制作质量不易保证.不可确定性大,所以不得采用
B.起重扒杆应进行专项设计,并在专项施工方案中明确
C.作业前进行试吊,验收合格后方可使用,并做好书面记录
D.起重扒杆必须按照设计进行安装
E.采用手拉葫芦吊装作业,若固定点在脚手架上,应经设计计算,并有施工图
正确答案:查看最佳答案
第84题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书
D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。
A.施工现场质量管理检查记录
B.施工图设计文件审查记录
C.施工过程作业活动质量记录
D.工程材料质量记录
E.工程有关合同文件评审记录
正确答案:查看最佳答案
第86题:设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括()。
A.设计合同
B.设计监理委托合同
C.经批准的可行性研究报告及设计任务书
D.设计参考资料
E.规划部门批文
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据九部委联合颁布的《标准施工招标资格预审文件》的规定,项目招标人在编制施工招标资格预审文件时,对()必须不加修改地引用,不能针对项目情况作修改。
A.申请人须知
B.申请人须知前附表
C.资格审查办法
D.评标办法
E.技术标准和要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:按照施工合同示范文本的规定,由于()等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延。
A.发包人未按约定提供施工场地
B.分包人对承包人的施工干扰
C.设计变更
D.承包人的主要施工机械出现故障
E.发生不可抗力
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),基坑工程施工应具备以下条件()。
A.基础结构设计文件交底已完成
B.基坑支护设计文件交底已完成
C.基坑监理细则已按规定编制审批完毕
D.应急所必须的机械.人员.材料已按方案落实
E.已根据设计文件要求进行试抽水
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,卖方交付合同约定的全部设备后,买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有()。
A.卖方出具的交货清单正本一份
B.买方签署的收货清单正本一份
C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份
D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份
E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:卖方交付合同约定的全部设备后,买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有(1)卖方出具的交货清单正本一份;(2)买方签署的收货清单正本一份;(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份;(4)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
第91题:工程设计资质分为()。
A.工程设计综合资质
B.工程设计行业资质
C.工程设计专业资质
D.工程设计专项资质
E.工程设计劳务资质
正确答案:查看最佳答案
第92题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司,依据《合同法》的规定()。
A.合同主体不变仍为甲、乙两公司
B.甲公司需征得乙公司同意
C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据住建部有关规定,进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容应当包括()。
A.监测内容
B.旁站监理方案
C.测点布置与保护
D.监测频次
E.预警标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人有权且只能提出工期和费用补偿的情形有()。
A.监理人的指示延误
B.发包人提供的材料和设备提前交货
C.施工中遇到文物
D.发包人未按合同约定支付进度款
E.施工中遇到不利物质条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A、D项可提出工期、费用、利润补偿;B项仅能提出费用补偿。
第95题:法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有()。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.能够独立承担无限民事责任
正确答案:查看最佳答案
第96题:以下项目中,可不采取招标方式而采取直接委托方式的有()。
A.抢险救灾工程
B.大型基础设施
C.涉及国家安全.国家秘密的项目
D.需要使用农民工特殊情况的项目
E.利用扶贫资金以工代账的项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。
第98题:保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。
A.设计原因
B.自然事件
C.原材料缺陷或工艺不善
D.意外事故
E.维修保养费用
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:施工单位实施质量控制活动的质量记录资料包括以下内容()。
A.施工现场质量管理检查记录资料
B.工程材料质量记录
C.施工过程作业活动质量记录资料
D.质量监理细则
E.监理规划
正确答案:查看最佳答案
第101题:合同履行的原则包括()。
A.保守秘密原则
B.全面履行的原则
C.诚实信用原则
D.禁止反悔原则
E.等价有偿原则
正确答案:查看最佳答案
第102题:对违反合同者追究责任时,实行()
A.违约金、定金并用原则
B.以补偿性为原则
C.过错原则
D.因不可抗力不能履行合同时,部分或者全部免除责任
E.严格责任原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:在巡视过程中,对施工人员的检查要点包括()。
A.有无使用不合格材料
B.施工现场管理人员是否到岗
C.特种作业人员是否持证上岗
D.现场施工人员是否按规定佩戴安全防护用品
E.有无使用质量合格证明资料欠缺的材料
正确答案:查看最佳答案
第104题:根据有关规定,试验室管理制度应包括()。
A.试验室的资质等级及试验范围
B.试验人员工作记录
C.试验人员资格证书
D.外委试验管理制度
E.原始记录管理制度
正确答案:查看最佳答案
第105题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第106题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于塔式起重机使用,正确的有()。
A.使用前,应对起重司机.信号司索工等作业人员进行安全技术交底
B.每班作业前,应按规定进行日检.试吊
C.零星材料起吊时,必须采用吊笼或钢丝绳绑扎牢固
D.作业中遇突发故障,应立即停止作业,严禁将吊物降落到地面
E.应确保塔机在非工作工况时,臂架固定,不得摆动
正确答案:查看最佳答案
第107题:建设工程招标采购阶段管理工作的主要内容有()。
A.编制项目建议书
B.进行招标采购工作总体策划
C.论证可行性研究报告
D.编制招标文件和合同条件
E.选择适合的合同计价方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A、C项属于招标采购前的管理工作。
第108题:某监理通知单写明“楼板钢筋局部保护层厚度不足,钢筋间距偏大,请立即整改,整改完毕后回复监理单位”。这份监理通知单存在的问题有()。
A.对存在问题部位的表述不具体
B.没有用数据反映问题
C.没有说明问题存在的违规内容
D.没有具体叙述整改时限
E.应当由总监理工程师签发
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:与施工招标和材料设备采购招标相比,工程设计招标的特点有()。
A.投标方案的灵活性较大
B.招标人须设最高投标限价
C.易于量化评价
D.可考虑给予投标人费用补偿
E.一般采用最低投标价中标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计工作对技术要求髙,从前期准备到后续服务跨越的周期长,成果的内容和质量具有较大的不确定性,设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验,不易在短期内准确地量化评判。设计招标可以根据具体情况,确定投标经济补偿费标准和奖励办法,对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。评标专家更加注重设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性,以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素,并以此做出综合判断,招标人乐于接受的是物有所值的合理报价,而不过于追求低报价。
第110题:施工招标过程中,采用评标价法评标的,可以折算成价格的评审要素一般包括()。
A.标准值确定后,再按预先确定的规则,视各投标书的报价与标准值的偏离程度,计算各投标书的该项得分
B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分,给予相应的补项,增加到报价上去
C.技术建议可能带来的实际经济效益,按预定的比例折算后,在投标价内减去该值
D.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处,以开标日为准,按一定的方法折算后,作为评审价格因素之一
E.投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益,以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值,从该投标人的报价内扣减此值
正确答案:查看最佳答案
第111题:根据《标准勘察招标文件》“发包人要求”中的“成果文件要求”应列明的内容有
A.成果文件的组成
B.成果文件的深路
C.成果文件的使用
D.成果文件的退还
E.成果文件的载体
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在“成果文件要求”中,应说明:成果文件的组成(勘察或设计说明、图纸等);成果文件的深度、格式、份数和载体(纸质版、电子版)要求;设计成果文件的展板、模型沙盘、动画要求;成果文件的其他要求。
第112题:根据有关规定,下列需要旁站的关键部位.关键工序有()。
A.地下室底板卷材防水细部处理
B.土方回填
C.地下连续墙钢筋笼绑扎
D.钢结构安装
E.装配式结构安装
正确答案:查看最佳答案
第113题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人要求监理人投保的险种有()。
A.第三者责任险
B.监理职业责任险
C.现场人员工伤保险
D.现场人员人身意外伤害保险
E.建筑工程一切险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应按照专用条款的约定投保(1)建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。(选项E)(2)第三者责任保险。(选项A)(3)工伤保险:承包人应为其雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求分包人也投保此项保险。(4)其他保险:承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求监理人也进行此项保险。(选项C、D)详见教材第116页。
第114题:根据《标准施工合同》,履约担保的特点有()。
A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止
B.采用无条件担保方式
C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响
D.能降低发包人合同风险
E.有助于加强发包人的履约责任心
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,对不满足设计要求的地基,常见的处理方案有()。
A.注浆地基
B.高压喷射注浆地基
C.水泥土搅拌桩地基
D.预压地基
E.天然地基
正确答案:查看最佳答案
第116题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于扣件式钢管脚手架连墙件设置,正确的有()。
A.连墙件可采用刚性或柔性方式与建筑物连接
B.连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置
C.连墙件不能水平设置时,应向下斜连接,不应向上斜连接
D.连墙件不能水平设置时,应向上斜连接,不应向下斜连接
E.脚手架拆除时,应先拆除连墙件
正确答案:查看最佳答案
第117题:施工索赔按照索赔的目的可以分为()。
A.费用索赔
B.工期索赔
C.合同中默示的索赔
D.合同中明示的索赔
E.工程变更索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版青海省监理工程师考试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:根据英国工程施工合同(ECC)文件,属于次要选项条款的有()。
A.测试和缺陷
B.保留金
C.争端和合同终止
D.所有权
E.工期延误赔偿费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:次要选项条款:履约保证;母公司担保;支付承包商预付款;承包商对其设计所承担的责任只限运用合理的技术和精心设计;多种货币;通货膨胀引起的价格调整;区段竣工;保留金;提前竣工奖金;工期延误赔偿费;功能欠佳赔偿费;法律的变化。核心条款:总则;承包商的主要责任;工期;测试和缺陷;付款;补偿事件;所有权;风险和保险;争端和合同终止。
第119题:根据《担保法》,关于质押的说法,正确的是()。
A.出质人只能是债务人
B.存款单可以用于质押
C.质押必须转移财产占有
D.质押必须通过约定建立
E.建筑物可以用于质押
正确答案:查看最佳答案