[点击进入2021版江西省二级建造师在线模拟题库]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程()应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
A.设计单位
B.监理单位
C.勘察单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是工程监理单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第1题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1小时
B.6小时
C.12小时
D.24小时
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
第2题:下列关于施工企业进行安全生产教育培训的说法，符合法律规定的是()。
A.仅要求作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训
B.作业人员如培训不合格，由本人签署保证下次培训合格的承诺后，方可上岗
C.新员工上岗前应当接受安全生产教育培训
D.特种作业人员只要经过安全作业培训即可上岗
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查作业人员的安全生产教育培训。《建设工程安全生产管理条例》规定:"施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，教育培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。"所以还应对管理人员进行培训，A错误。安全生产教育培训不合格，根本不能上岗，B也错误。特种作业人员必须按照国家.有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业，D错误。
第3题:在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是()
A.抵押
B.保证
C.质押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题参考留置权。
第4题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274
第5题:合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是()。
A.订立合同时履行地的市场价格
B.订立合同时履行地的政府定价
C.订立合同时履行地的政府指导价
D.履行合同时履行地的市场价格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照合同约定的时间.金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故选项A正确。
第6题:关于抵押的说法，正确的是()。
A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。选项B，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变;选项C，没有此项规定，对于转让抵押物，需要征得抵押权人的同意;选项D，不可以单独转让。
第7题:施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()。
A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本企业安全生产投入的有效实施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:AC是项目负责人的安全生产责任，B是安全生产管理人员的责任。P208-211
第8题:对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或者专用技术
D.受自然地域限制的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。
第9题:对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。
A.施工企业项目经理.现场监理工程师
B.施工企业技术负责人.建设单位负责人
C.施工企业技术负责人.总监理工程师
D.建设单位负责人.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除.暴(同音字)破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑.地下暗挖工程.高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证.审查。
第10题:某工程设计文件需要作重大修改，则()。
A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用
B.设计单位可直接进行修改
C.应由建设单位报原审批机关批准
D.须开专家论证会后，设计单位方可修改
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于行政复议，以下说法正确的是()。
A.公民.法人或其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议
B.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉
C.行政复议只审查具体行政行为是否合法
D.复议机关审理复议案件，不适用调解
正确答案:查看最佳答案
第12题:建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。
A.良好行为记录信息的公布期限为5年
B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月
C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外
D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作山之口起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理挟定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期跟，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。
第13题:关于评标结果异议的说法，正确的是()。
A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议
B.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出
C.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行
D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议
第14题:仲裁作为民事纠纷的终局性解决方式。关于其特点，表述错误的是()。
A.仲裁委员会独立于行政机关和司法机关
B.仲裁以不开庭审理为原则
C.仲裁员由当事人协商确定
D.仲裁裁决比法院判决得到更多的国际承认
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()
A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计
B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应
C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限
D.依法联合施工单位进行安全技术交底
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同，不能混为一谈。
第16题:政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()。
A.建筑市场有关法律责任
B.质量安全问题
C.建筑市场有关违法行为
D.违反法定基本程序问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点.热点问题可有所侧重。
第17题:下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法，正确的是()。
A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行
B.投标有效期截止时间至少15日前进行
C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前
D.投标有效期内均可进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。
第18题:甲.乙都是某公司的职工。乙的办公室着火，甲为防止乙的火蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费2000元，衣服烧毁损失500元，则下列叙述正确的是()。
A.甲.乙之间构成了不当得利
B.甲.乙之间构成了无因管理
C.甲.乙之间构成了合同之债
D.甲.乙之间没有形成债的关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:无因管理，是指无法定或约定的义务，为他人管理事务的行为。无因管理行为，一经发生，便会在管理人和被管理人之间产生债权债务关系，被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的必要费用及直接损失的义务。
第19题:(1)担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。
A.施工企业同意更换项目负责人
B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷
C.因不可抗力暂停施工
D.建设单位同意更换项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。P69
第20题:下列关于专利的说法，错误的是()。
A.发明专利权的期限为20年
B.专利包括发明.实用新型和外观设计
C.实用新型专利权的期限为10年
D.实用新型专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。
第21题:根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是()。
A.用工单位与劳动者
B.派遣单位与用工单位
C.派遣单位与劳动者
D.用工单位与当地人民政府
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:劳务派遣(又称劳动力派遣.劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资.福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。
第22题:关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。
A.承包人的优先受偿权由于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。所以B错误。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬.材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。所以C错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月所以D错误。
第23题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的根据。
A.市场的平均价格
B.类似项目的结算价格
C.双方签订的备案合同
D.双方达成的补充协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是签订合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
第24题:招标人要求中标人提供履约保证金，中标人应当提交且履约保证金不得超过中标合同金额的()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查履约保证金金额。《招标投标法实施条例》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
第25题:关于知识产权的说法，正确的是()。
A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B.知识产权仅具有财产性这一单一属性
C.知识产权有专有性.地域性和永久性特点
D.构成知识产权的主体是发现权.发明权以及科技成果
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征:人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;期限性。我国知识产权包括著作权(版权).专利权.商标专用权.发现权.发明权以及其他科技成果权。
第26题:为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险.限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款()的罚款。
A.1倍以上3倍以下
B.3倍以上5倍以下
C.5倍以上10倍以下
D.10倍以上
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险.限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款1倍以上3倍以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。
第27题:以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()。
A.仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，南3名仲裁员组成的设首席仲裁员
B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员
C.仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名
D.仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《仲裁法》第31条规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。
第28题:招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及()的记录。
A.政府信息
B.商业秘密
C.个人隐私
D.国家秘密
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录，可以公开。
第29题:行政规章是一种法律规范性文件，包括部门规章和地方政府地章，规章制订者是()。
A.人大常委会
B.最高人民法院
C.国务院
D.国家行政机关
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府见章。
第30题:下列关于合同转让的说法，根据《合同法》的规定，正确的是()。
A.债务人转让义务，须征得债权人同意后转让方可有效
B.合同的权利转让，须征得债务人同意后转让方可有效
C.合同的权利义务的一并转让可以是全部或部分的权利义务
D.通过招标发包订立的建设工程施工合同，承包人可以进行合同的一并转让
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查合同转让。合同转让包括权利的转让.义务的转让.权利和义务的概括转让。债权人转让债权时，不需征得债务人同意，但要通知债务人，B错误。债务人转让义务的，须征得债权人同意后转让方可生效，A正确。合同的权利义务一并转让，是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人，是全部转让，C错误。通过招标发包而订立的建设工程施工合同，承包人如果将合同一并转让，本质上是转包，转包是违法的，D错误。
第31题:施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪.
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《刑法》第137条规定，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役。并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。本题中施工单位“偷工减料，降低工程质量标准”属于工程重大安全事故罪的客观表现。
第32题:关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是()
A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开
B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开
C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开
D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104
第33题::建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工许可证有效期3个月，延期2次每次3个月。323原则。
第34题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。
A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第35题:(1)根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业摔落损伤的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:职工有下列情形之一的，应当认定为工伤:在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，(来源环球网校)由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通.客运轮渡.火车事故伤害的;(7)法律.行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。BAAA考点来源:2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定P232
第36题:关于建设工程分包的说法，正确的是()
A.实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
D.总承包单位未经建设单位同意，将其承包的部分建设工程交由其他企业完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
第37题:某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟釆用邀请招标方式，此时必须经()批准。
A.国务院发展计划部门
B.该省级发展计划部门
C.该省人民政府
D.该省建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查邀请招标的审批。根据《招标投标法》，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。因此本题应选C。
第38题:自然人刘某通过签订合同授权自然人孙某代理其进行证券投资。此种代理属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
第39题:乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。
第40题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，()承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
第41题:下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。
A.依法应当招标的项目中标无效后订立的
B.工程款支付条款订立时显失公平的
C.发包人对投标文件有重大误解订立的
D.承包人超越资质等级订立但于竣工前取得相应等级资质证书的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第42题:改性沥青混凝土混合料宜采用()拌合。
A.连续式搅拌机
B.移动式搅拌机
C.间歇式搅拌机
D.固定式搅拌机
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，意外伤害保险费由()支付。
A.建设单位
B.总承包单位
C.分包单位
D.建设单位与总包单位共同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生声管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
第44题:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。
A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资
B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资
C.6个月的职工本人工资
D.12个月的职工本人工资
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。
第45题:部门规章的制订主体是()。
A.全国人民代表大会
B.全国人民代表大会常务委员会
C.国务院
D.国务院各部委
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:国务院各部.委员会.中国人民银行.审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以制订规章。
第46题:某建筑公司投保一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体不能为同一人的是()。
A.投保人与受益人
B.保险人与投保人
C.投保人与被保险人
D.投保人.被保险人和受益人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查保险合同的当事人。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人可以简单理解为与保险人签订保险合同.缴纳保费的人，保险人就是保险公司。在保险合同履行过程中还会涉及被保险人和受益人，这三个主体的关系存在如下形态:第一，三者为同一个主体，比如甲为自己投保.被保险人和受益人都约定为甲自己;第二，三个主体都不同，比如甲为自己女儿(被保险人)投保，受益人为甲的妻子;第三，三个主体中有两个重合，比如甲为自己买保险，受益人为甲的女儿，此时投保人和被保险人就是同一个人。综上，在上述四个主体中，只有保险人(保险公司)与其他三个主体是不能重合的，所以本题选B。
第47题:36甲.乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定:如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是()。
A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利
B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任
D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。题中甲.乙公司都负有清偿全部债务的义务，如果建设单位向乙单位主张，乙应当先行承担赔偿责任，赔偿后乙有权要求甲按照投标协议的约定偿付其应当承担的份额。
第48题:关于招标方式的说法，正确的是()。
A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标
C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75.
第49题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币()万元以上的，必须进行招标。
A.50
B.80
C.60
D.100
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)，(2).(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第50题:在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同是引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据。
第51题:(1)关于委托代理终止情形的说法，正确的是()。
A.被代理人恢复了民事行为能力
B.被代理人取得了民事行为能力
C.指定单位取消指定
D.代理期间届满或者代理事务完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考察的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止:代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止，参见教材P11.
第52题:某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由()将事故情况上报安全监督部门
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.分包单位
D.现场监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
第53题:某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。
A.民事纠纷
B.行政纠纷
C.刑事附带民事纠纷
D.程序纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民事纠纷是平等主体间的有关人身.财产权的纠纷，建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷，因此，选项A正确。
第54题:对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由()返修，()承担责任
A.建设单位建设单位
B.建设单位责任方
C.施工单位责任方
D.施工单位建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
第55题:关于节能产业政策的表述中，不正确的是()。
A.国家对落后的耗能过高的用能产品.设备和生产工艺实行淘汰制度
B.禁止使用国家明令淘汰的用能设备.生产工艺
C.国家限制企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准
D.国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能.高污染行业，发展节能环保型产业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是节能的产业政策。《节约能源法》规定，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能.高污染行业，发展节能环保型产业。国家对落后的耗能过高的用能产品.设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备.生产工艺。国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准。
第56题:不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()
A.债务人先履行合同
B.债权人先履行合同
C.双方同时履行合同
D.无先后关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。
第57题:3月1日，某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人，约定试用期为3个月。3月10日上午工人到公司正式报到上岗，7月1日公司与这批工人签订了劳动合同。公司与工人的劳动关系建立的时间是()。
A.3月1日
B.3月10日
C.6月10日
D.7月1日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是建立劳动关系的时间。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。
第58题:·下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。
A.工程款支付条款订立时显失公平的
B.发包人对投标文件有重大误解订立的
C.依法应当招标的项目中标无效后订立的
D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。P121～122。
第59题:《**市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.部门规章
正确答案:查看最佳答案
参考解析:地方性法规的的判断技巧一般为《XX(地方)XX条例》，《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。
A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容
B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告
C.有完整的技术档案和施工管理资料
D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件
E.有施工企业签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。
A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误
C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建，造成建设单位费用增加
D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误
E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.
第62题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租.使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的；②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；③经检验达不到安全技术标准规定的；④没有完整安全技术档案的；⑤没有齐全有效的安全保护装置的。P257
第63题:质证是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的()，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑.说明与辩驳的过程。
A.有效性
B.合法性
C.真实性
D.关联性
E.强制性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是质证。质证是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性.合法性.关联性，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑.说明与辩驳的过程。
第64题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任承担的表述中，正确的有()。
A.因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修
B.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担
C.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
D.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由建设参与各方共同进行维修
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，正确的有()。
A.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
C.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院仲裁机构予以增加
D.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求仲裁机构予以增加
E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以减少
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
第66题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用
B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和建设单位承担费用，A错；因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏，先由施工企业负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任，所以C错误P298-230
第67题:下列法人中，属于特别法人的有()。
A.清华大学
B.京东股份有限公司
C.庆丰包子铺
D.北京市政府
E.华西村农业生产大队
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。选项A属于非营利法人;选项B属于营利法人;选项C属于营利法人。
第68题:从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的()等条件，划分为不同的资质等级。
A.注册资本
B.专业技术人员
C.咨询服务人员
D.已完成的建筑工程业绩
E.已完成和正在进行的建筑工程业绩
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。从事建筑活动的建筑施工企业，按照有符合规定的净资产;有符合规定的主要人员;有符合规定的已完成工程业绩;有符合规定的技术装备。
第69题:关于调解文书法律效力的说法，正确的有()。
A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力
B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力
C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力
D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:调解协议的法律约束力与强制执行力是两个不同的概念。法律约束力是指协议生效后，在协议当事人之间产生“私法”意义上的效力，一方不履行协议时，另一方可以通过起诉或仲裁要求其履行。而强制执行力是“公法”意义上的效力，一方不履行时，另一方可以直接申请法院对该协议内容予以强制执行。根据我国法律规定，只有法院和仲裁机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，不但具有法律约束力，而且直接具备强制执行力。而其他任何机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，只在两个当事人之间产生法律约束力;必须由双方当事人共同向法院申请司法确认，经过司法确认后方具备强制执行力。
第70题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。
A.直接变卖该工程
B.直接转移占有该工程
C.直接与甲协议以工程折价受偿
D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
E.直接要求保证人代为清偿债务
正确答案:查看最佳答案
第71题:·关于合同成立时间的说法，正确的有()。
A.合同书自双方签字时成立
B.双方意思表示一致合同即成立
C.承诺生效时合同成立
D.口头合同自交付标的物时成立
E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同制度。《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立，第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。P132。
第72题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有()
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。
第73题:不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不能作证人的人不能正确表达意志的人诉讼代理人审判员.陪审员.书记员鉴定的人员参与民事诉讼的检察人员
第74题:《民法通则》规定，有()的情形，委托代理终止。
A.被代理人死亡
B.代理人丧失民事行为能力
C.作为被代理人或者代理人的法人终止
D.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
E.代理期间届满或者代理事务完成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设工程代理行为的终止。《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。
第75题:下列建设工程安全生产责任中，属于工程建立单位安全职责的有()
A.审查安全技术措施或专项施工方案
B.编制安全技术措施或专项施工方案
C.对施工现场的安全生产负总则
D.对施工安全事故隐患提出整改要求
E.出现安全事故，负责成立事故调查组
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括:对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全施工隐患进行处理;承担建设工程安全生产的监理责任。P246-247
第76题:下列关于联合体承包工程的表述中，正确的有()。
A.联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程
B.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任
C.如果出现赔偿责任，建设单位只能向联合体索赔
D.联合体承包工程不利于规避承包风险
E.联合体成员组成非法人联合体以承包工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:联合体各成员就承包合同的履行对建设单位承担法定的连带责任，如果出现赔偿责任，建设单位有权向其任何一方请求赔德;被请求方不得拒绝。此外，联合体承包有利于成员之间的优势互补，能有效规避承包风险。因此本题的C.D选项错误，A.B.E为正确选项。
第77题:根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。
A.投标函及其附录
B.施工组织设计
C.项目管理机构
D.法定代表人身份证明
E.投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。
第78题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版江西省二级建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
第79题:下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是()。
A.检举权
B.控告权
C.批评权
D.接受安全教育培训的权利
E.危险报告全
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括:施工安全生产的知情权和建议权；施工安全保护用品的获得权；批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。P206-207。
