[点击进入青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。
第1题:见证取样通常涉及三方行为,这三方是指()
A.施工方.监理方和建设方
B.监理方.设计方和建设方
C.监理方.施工方和设计方
D.施工方.见证方和试验方
正确答案:查看最佳答案
第2题:组织设计一般应遵循的基本原则之一是()。
A.分权管理
B.跨度适中
C.责任明确
D.经济效率
正确答案:查看最佳答案
第3题:下列文件中,由总监理工程师负责批准的是()。
A.监理实施细则
B.监理规划
C.监理大纲
D.监理投标书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:《建设工程监理规范》规定,监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经()审核批准。
A.总监理工程师
B.总监理工程师授权的专业监理工程师
C.监理单位技术负责人
D.建设单位负责人
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《建设工程监理规范》,()应审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理员
正确答案:查看最佳答案
第6题:《建设工程监理规范》规定,在施工过程中,监理例会会议纪要由()根据会议记录整理,并经与会各方代表会签。
A.建设单位
B.施工单位
C.项目监理机构
D.专业监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:一方面总监理工程师掌握所有的监理大权,各专业监理工程师只是其命令的执行者,另一方面各专业管理工程师在总监理工程师的授权下,在各自管理的范围内有足够的决策权,这主要体现的是项目监理机构组织设计的()原则。
A.专业分工与协作统一
B.权责一致
C.管理跨度与管理层次统一
D.集权与分权统一
正确答案:查看最佳答案
第8题:在损失控制计划系统中,使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复并减少进一步损失的计划是()。
A.应急计划
B.恢复计划
C.灾难计划
D.预防计划
正确答案:查看最佳答案
第9题:对设计或施工总分包模式,业主除了可以委托一家监理单位进行实施阶段全过程监理之外,还可能()。
A.委托1家监理单位进行设计阶段监理,委托多家监理单位进行施工阶段监
B.委托多家监理单位进行设计阶段监理,委托1家监理单位进行施工阶段监
C.委托1家监理单位进行设计阶段监理,委托1家监理单位进行施工阶段监
D.委托多家监理单位进行设计阶段监理,委托多家监理单位进行施工阶段监
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第11题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
第12题:信用是企业经营理念.经营责任和()的集中体现。
A.经营方针
B.经营目标
C.经营业绩
D.经营文化
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:甲公司经过资产重组分立为乙.丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是()。
A.乙.丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
B.乙.丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
C.乙.丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙.丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第14题:由于建设工程风险的(),只有对特定建设工程的风险进行定量评价,才能使目标规划的结果更合理.更可靠。
A.个别性
B.主观性
C.复杂性
D.不确定性
正确答案:查看最佳答案
第15题:在实施建设监理的工程上,最基本的要求是()。
A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故
B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故
C.减少一般性工程质量事故,杜绝工程质量重大事故
D.杜绝一般性工程质量事故,减少工程质量重大事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)的附录A是用来明确约定()的。
A.相关服务工作内容和范围
B.项目监理机构人员及其职责
C.项目监理设备配置数量和时间
D.监理服务酬金及支付时间
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。
第18题:建设工程监理投标文件的核心是()。
A.施工组织设计
B.监理大纲
C.监理规划
D.监理实施细则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第20题:预测性信息是按照()划分的一种信息。
A.信息性质
B.信息范围
C.信息时间
D.对信息的期待性
正确答案:查看最佳答案
第21题:信息管理的目的就是通过(),使决策者能及时.准确地获得相应的
A.对信息的合理分类
B.有组织的信息流通
C.建立信息管理系统
D.正确运用信息管理手段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319--2013),以下各项中,属于附录中“A类表”的是()。
A.通用表
B.施工单位报审用表
C.工程监理单位用表
D.施工单位报验用表
正确答案:查看最佳答案
第23题:设计或施工总分包模式中,设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系是()。
A.设计图纸的完成时间在施工总包招标之后
B.设计图纸的完成时间在施工总包招标之前
C.设计图纸的完成时间与施工总包招标平行
D.设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系不固定
正确答案:查看最佳答案
第24题:下列对建设工程目标控制的要求中,属于进度全方位控制的是()。
A.对整个建设工程所有目标进行控制
B.在工程建设的早期就编制进度计划
C.对整个建设工程所有工作内容的进度进行控制
D.确保基本质量目标的实现以免影响进度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第26题:项目监理机构组织协调工作中,不属于内部协调内容的是()。
A.建立信息沟通制度
B.与政府建设行政主管机构的协调
C.及时交流信息.处理矛盾,建立良好的人际关系
D.明确监理人员分工及各自的岗位职责
正确答案:查看最佳答案
第27题:建设工程归档工程文件应按()组卷。
A.建设工程
B.单项工程
C.单位工程
D.分部工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:第一次工地会议属于()
A.开工前的协调
B.书面协调法
C.访问协调法
D.情况介绍法
正确答案:查看最佳答案
第29题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况,可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第30题:工程质量问题出现后,为防止其进一步恶化而发生质量事故,一定要注意质量问题的()。
A.严重性
B.随机性
C.可变性
D.多发性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:在建设工程实施过程中,要避免不断提高质量目标的倾向,是质量控制()的要求。
A.全过程控制
B.全方位控制
C.系统控制
D.动态控制
正确答案:查看最佳答案
第32题:工程监理单位在检查勘察单位执行勘察方案的情况时,需重点检查的内容是()。
A.水.土.石试样的数量和质量是否符合要求
B.勘察点的布置是否合理,其数量.深度是否满足规范和设计要求
C.各类相应的工程地质勘察手段.方法和程序是否合理,是否符合有关规范的要求
D.勘察重点是否符合勘察项目特点,技术与质量保证措施是否还需要细化
正确答案:查看最佳答案
第33题:在监理工作过程中,工程监理企业一般不具有()。
A.工程建设重大问题的决策权
B.工程建设重大问题的建议权
C.工程建设有关问题的决策权
D.工程建设有关问题的建议权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:下列内容中,不属于设计阶段质量控制任务的是()。
A.确认进度总目标的可行性
B.审查施工单位进度控制报告
C.开展组织协调活动
D.审查并监督执行设计单位设计进度计划
正确答案:查看最佳答案
第35题:目标计划与目标控制之间表现出的基本关系是()。
A.作用不同的主辅关系
B.同时出现的并列关系
C.先后出现的流程关系
D.交替出现的循环关系
正确答案:查看最佳答案
第36题:下列不属于要约邀请的是()
A.拍卖公告
B.招标公告
C.招股说明书
D.投标文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《注册监理工程师管理规定》,注册监理工程师享有的权利是()。
A.在本人执业活动中形成的工程监理文件上签宇.加盖执业印章
B.接受继续教育,努力提高执业水准
C.在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动
D.依据本人能力从事相应的执业活动
正确答案:查看最佳答案
第38题:总监理工程师代表可以实施的工作是()。
A.审定技术方案
B.签发工程竣工报验单
C.负责管理项目监理机构的日常工作
D.审定开工报告
正确答案:查看最佳答案
第39题:采用按建设工程投资的百分比计算监理费的关键是()。
A.确定百分比的数值
B.确定工程规模大小
C.确定监理工作范围
D.确定计算监理费的基数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:风险识别的工作成果是()。
A.确定建设工程风险因素.风险事件及后果
B.定量确定建设工程风险事件发生概率
C.定量确定建设工程风险事件损失的严重程度
D.建立建设工程风险清单
正确答案:查看最佳答案
第41题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第42题:投资控制的比较不包括()。
A.投资目标分解值与施工图预算值的比较
B.投资目标分解值与概算值的比较
C.概算值与施工图预算值的比较
D.合同价与实际投资的比较
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第44题:关于设计招标内容的说法,正确的是()。
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。
第45题:设计产品质量与设计劳动投入量之间()。
A.为正相关关系
B.为负相关关系
C.没有必然联系
D.毫无关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:下列单位不属于建设工程系统外单位的是()。
A.社会团体
B.工程毗邻单位
C.建设资金提供单位
D.政府建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第47题:《建筑法》规定,按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过6个月的,应当()。
A.向发证机关申请延期
B.重新办理开工报告的批准手续
C.按照国家有关规定进行公示
D.承担相应的赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
第48题:按照《建设工程监理规范》的规定,施工阶段,项目总监理工程师可将()工作委托给总监理工程师代表。
A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员
B.组织编写监理月报.监理工作总结,组织质量监理文件资料
C.审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收
D.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:在下列内容中,需要建设单位和监理单位都长期保存的是()。
A.监理规划
B.监理实施细则
C.月付款报审与支付
D.监理月报中的有关质量问题
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第51题:衡量建设工程风险概率的方法有()。
A.主观概率法
B.客观概率法
C.相对比较法
D.绝对比较法
E.概率分布法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:监理单位受业主委托对建设工程实施监理时,应遵守以下基本原则:()。
A.公正.独立.自立
B.守法.诚信.公正.科学
C.严格监理.热情服务
D.综合效益
E.才职相称
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容,正确的是()。
A.设备制造厂家生产计划是否合理
B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C.如果交货时间不能接受,视为非响应投标
D.提前交货不考虑降低评标价
E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
正确答案:查看最佳答案
参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划,分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次,允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三,依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间,评定是否可以接受。如果交货时间不能接受,视为非响应投标。第四,在可接受范围内的评定方法是,依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础,每超过基础时间一周,其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上,形成评审价格。第五,提前交货不考虑降低评标价。
第54题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第55题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。
第56题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第57题:组织结构的活动应当遵循的基本原理包括()。
A.要素有用性原理
B.动态相关性原理
C.最大效益性原理
D.主观能动性原理
E.规律效应性原理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第59题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。
第60题:在下列内容中,属于监理工程师职业道德的是()。
A.维护国家的荣誉和利益,按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业
B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操
C.具有科学的工作态度
D.不以个人名义承揽监理业务
E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第62题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第63题:从国际工程市场的情况来看,工程咨询有以下发展趋势:()。
A.向全过程和全方位服务方向发展
B.逐渐取代工程承包
C.与工程承包相互渗透.相互融合
D.带动本国工程设备.材料和劳务出口
E.促进国际间工程领域的交流和合作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第65题:在实践中,建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为()。
A.在投资目标分解的各个层次上,实际投资均不超过计划投资
B.在投资目标分解的较低层次上,实际投资在少数情况下超过计划投资,但在投资目标分解的较高层次上,实际投资不超过计划投资
C.在投资目标分解的较高层次上,实际投资超过计划投资,但在投资目标分解的较低层次上,实际投资均不超过计划投资
D.实际总投资超过计划总投资,但在投资目标分解的各个层次上,都未出现实际投资超过计划投资的情
E.实际总投资未超过计划总投资,但在投资目标分解的各个层次上,都出现实际投资超过计划投资的情
正确答案:查看最佳答案
第66题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。
A.专业满足程度
B.人员数量的满足程度
C.专业人员不足时采取的措施是否恰当
D.派驻现场人员计划表
E.职称结构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:项目法人责任制是项目法人对(),实行全过程负责的制度。
A.项目的策划.资金筹措
B.项目评估
C.建设实施
D.生产经营.偿还债务
E.资产的保值增值
正确答案:查看最佳答案
第68题:组织设计原则包括()。
A.主观能动原则
B.专业分工与协作统一原则
C.权责一致原则
D.才职相称原则
E.弹性原则
正确答案:查看最佳答案
第69题:快速路径法可在下列模式中采用:()。
A.平行承发包模式
B.总分包模式c.项目总承包模式d.pm模式e.
C.项目总承包模式
D.pm模式
E.cm模式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:从项目监理机构的角度出发,属于近外层关联单位的有()。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.政府主管部门
E.工程毗邻单位
正确答案:查看最佳答案
第71题:监理费的计算方法主要有()计算法。
A.按建设工程投资的百分比
B.基本工资加奖金
C.工资加一定比例的其他费用
D.按工作时间
E.固定价格
正确答案:查看最佳答案
第72题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。
A.施工阶段全过程服务
B.全方位目标控制服务
C.合同咨询和索赔服务
D.技术咨询服务
E.工程设计服务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:组织理论研究的主要分支学科为组织()。
A.结构学
B.协调学
C.行为学
D.管理学
E.设计学
正确答案:查看最佳答案
第74题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第75题:国务院建设行政主管部门管理工程监理企业的主要职责是()。
A.每年定期集中审批一次全国甲.乙级工程监理企业的资质
B.每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质
C.审查.批准全国甲.乙级工程监理企业资质的变更与终止
D.审查.批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止
E.制定有关全国工程监理企业资质的管理办法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:在施工过程中发生工程变更,应经过()的代表鉴认。
A.建设单位
B.设计单位
C.承包单位
D.分包单位
E.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第77题:在下列监理文件中,要求建设单位和监理单位长期保存,并送城建档案管理部门保存的是()。
A.监理实施细则
B.工程开工/复工审批表
C.质量事故报告及处理意见
D.合同变更材料
E.工程竣工决算审核意见书
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--青海省西宁监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第79题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)