2022年吉林省一级建造师法律法规真题

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。

A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的

D.认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:在正常使用条件下，基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期.供冷期

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有关建筑市场诚信信息的公布。P112。

第6题:根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指()。

A.节工.节材.节机.节能

B.节能.节地.节水.节材

C.节水.节电.节气.节材

D.节电.节材.节工.节水

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:环境保护设施的竣工验收，应当()。

A.单独申请并单独验收

B.与主体工程一同申请并同时组织验收

C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行

D.在主体工程验收结束后单独组织

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**

C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。

A.有名合同.双务合同.有偿合同

B.有名合同.双务合同.不要式合同

C.无名合同.单务合同.要式合同

D.有名合同.单务合同.要式合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于委托代理的说法,正确的是()。

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。

A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人.总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业()

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

正确答案:查看最佳答案

第14题:甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。

第15题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。

A.总承包单位.出租单位.监理单位.建设单位

B.总承包单位.出租单位.安装单位.分包单位

C.总承包单位.分包单位.出租单位.建设单位

D.总承包单位.分包单位.安装单位.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第17题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

正确答案:查看最佳答案

第18题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工节能的规定。A选项，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的最低面积设计。B选项，临时设施占地面积有效利用率大于90%。D选项，利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

第21题:关于法的效力层级的说法，正确的是()。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是()。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

正确答案:查看最佳答案

第23题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第24题:《循环经济促进法》和《绿色施工导则》对施工节能提出了明确的规定，正确的表述为()。

A.建筑垃圾的再利用和回收率应力争达到50%

B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量到30%

C.施工照明设计以满足最低照度为原则，照度不超过最低照度的30%

D.施工现场总平面布置应合理.紧凑，临时设施占地面积有效利用率大于70%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由()签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

A.注册造价工程师

B.注册咨询工程师

C.注册建造师

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于“以行贿谋取中标”，说法正确的是()。

A.投标人在投标截止前书面声明，在原投标报价基础上再上下浮动2个点作为优惠，属于行贿谋取中标

B.投标人投标报价明显低于其成本的，属于行贿谋取中标

C.投标人在中标后向对交易有影响力的主管领导支付好处费，并以礼品入账的，属于行贿谋取中标

D.招标中，投标人员李某帮助招标代理机构领导的小孩赵某留学，属于李某个人行为，与投标无关

正确答案:查看最佳答案

第27题:以下关于民用建筑节能的表述，不正确的是()。

A.对不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B.国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准

C.在具备太阳能利用条件的地区，国家鼓励和扶持单位.个人安装使用太阳能热水系统.照明系统.供热系统.采暖制冷系统等太阳能利用系统

D.实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用向阳.改善通风等低成本改造措

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:关于人身保险合同的说法,正确的是()

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

正确答案:查看最佳答案

第29题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

正确答案:查看最佳答案

第30题:乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

第31题:某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.特别重点事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是()。

A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查

B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业

C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建

D.建设工程竣工验收后，方可交付使用

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国际法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《反垄断法》属干经济法。P2.

第34题:关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是()。

A.城市建设用地使用权，可在土地地表.地上或地下分别设立

B.严禁以划拨方式设立建设用地使用权

C.经营性建设用地可以采用招标.拍卖方式出让

D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上

正确答案:查看最佳答案

第36题:在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。

A.建设控制地带

B.文物保护范围

C.城市紫线

D.城市黄线

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域。

第37题:资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质的情形不包括()。

A.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B.建筑业企业依法终止的

C.以欺骗.贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的

D.建筑业企业资质依法被撤销.撤回或吊销的

正确答案:查看最佳答案

第38题:某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则产权单位()。

A.可以继续使用

B.必须组织报废拆除

C.应组织施工单位加固.维修和补强

D.应委托相应资质的勘察.设计单位鉴定，提出加固措施，重新界定使用期

正确答案:查看最佳答案

第39题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程常见犯罪的概念。重大劳动安全事故罪是安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果。

第40题:关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()。

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收

C.分期建设.分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成.未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书.环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。P298.

第41题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。

A.20%

B.30%

C.25%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第42题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.施工图设计文件审查单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于建设工程分包的说法，正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于工程合理使用年限的说法,正确的是()。

A.工程合理使用年限是指工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限

B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限

C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算

D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是()。

A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证

B.施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施

C.工程所需的消防设计满足施工要求

D.建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的20%

正确答案:查看最佳答案

第50题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。

A.安全生产法

B.宪法

C.建筑法

D.建设工程安全生产管理条例

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。

A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案评审的说法，正确的是()。

A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审

B.评审人员由经济.技术方面的专家组成

C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员

D.评审活动应当形成书面评审纪要

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是()

A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由

B.可以使尚未成立的合同归于无效

C.撤销权的行使应当以通知的方式作出

D.当事人不得自行放弃撤销权

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。

A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部□可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考査的是一级建造师的执业范围。选项A注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2>合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。选项B注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列愔形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；(2)发包方同意更换项目负责人的；(3)因不可抗力等特殊愔况必须更换项目负责人的。选项D工程所在地各级建设主管部门和有关部□不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。P76。

第55题:下列关于评标报告的说法错误的是()。

A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字

B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D.提交的评标报告无需推荐中标候选人

正确答案:查看最佳答案

第56题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院应与准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

正确答案:查看最佳答案

第57题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立项目安全生产管理体系

B.建立安全生产管理制度

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于评标的说法，正确的是()。

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清.说明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。

A.国家标准

B.行业标准

C.技术标准

D.企业标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准。

第62题:某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。

A.向批准机关申请延续

B.报批准机关核验开工报告

C.重新办理开工报告审批手续

D.改办开工报告

正确答案:查看最佳答案

第63题:招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少20日前

B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前

C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少20日前

D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少15日前

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

正确答案:查看最佳答案

第66题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用

B.张经理可以不向李某支付报酬

C.张经理可以向李某支付相应的报酬

D.委托合同必须是有偿的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

正确答案:查看最佳答案

第69题:人民法院提起再审，必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。

A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的

B.违反法律规定，剥夺当时人辩论权利的

C.未经传票传唤，缺席判决的

D.原告和被告和解的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:各相关机关和单位在实施工程建设强制性标准的监督管理中的作用是()。

A.规划审查机关应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.施工图审查单位应当对施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督

C.工程质量监督机构应当对工程建设监理阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.安全监督管理机构应当对工程建设验收阶段执行强制性标准的情况实施监督

E.施工图审查单位应当对设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

正确答案:查看最佳答案

第71题:建设工程施工常用的担保种类有()。

A.施工投标保证金

B.施工合同履约保证金

C.工程款支付担保

D.预付款担保

E.价款结算担保

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期

E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:行政行为有()情形，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为。

A.主要证据不足的

B.适用法律.法规错误的

C.违反法定程序的

D.超越职权的

E.违反地方政府规定的

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于建设单位.设计单位.施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有()。

A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计

B.建设单位不得明示或者暗示设计单位.施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计.施工

C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告

D.建设单位应当负责采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求

E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。

A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行

C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程专利权的保护。C选项，人民法院应当自接受申请之日起48小时内作出裁定，D选项，当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以复议一次。

第77题:建筑物构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。

A.设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位

E.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。

A.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同

C.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失

D.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失

E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法进行招标的项目，其()应当报项目审批核准。

A.招标范围

B.招标文件

C.招标方式

D.招标组织形式

E.招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。

A.架子工

B.大模板安装工

C.高处作业吊篮安装拆卸工

D.起重机械拆卸工

E.起重机械司机

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列纠纷不适用《仲裁法》裁决的有()。

A.依法应当由行政机关处理的行政争议

B.婚姻.扶养和继承纠纷

C.收养和监护纠纷

D.建设施工合同纠纷

E.劳动争议案件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于买卖合同的说法，正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是买卖合同的规定，C选项，买受人已支付标的物总价75%以上的，(出卖人有权，只是法院不支持)，卖人主张取得标的物的，法院不予支持。D选项，主物不合符约定而解除合同的，效力及于从物。从物不符合解除合同的，不及于主物。

第83题:用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。

A.严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的

D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《合同法》的规定，合同中有()情形的，免责条款无效。

A.造成对方人身伤害的

B.因故意造成对方财产损失的

C.因重大过失造成对方财产损失的

D.胁迫.欺诈行为的

E.因不可抗力造成损失的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:《安全生产法》规定，施工从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素的，应当立即向()报告。

A.特种设备安全监督管理部门

B.安全生产许可证颁发管理机关

C.现场安全生产管理人员

D.本单位负责人

E.公安消防机构

正确答案:查看最佳答案

第86题:按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()。

A.申请人同时在2个施工单位担任项目经理

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年

D.申请人申请注册之日止2年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过安全事故

E.申请人59周岁

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有()

A.发明

B.计算机软件

C.实用新型

D.商品商标

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于电子招标投标的说法。正确的有()。

A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件

B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力

C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收

D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布

E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充.修改投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程电子招标投标。C选项，投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标平台拒收。E选项，投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充.修改或撤回投标文件。

第89题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。

A.2人死亡事故

B.10人死亡事故

C.3人死亡事故

D.20人重伤事故

E.1000万元经济损失事故

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列关于标底的规定说法不正确的是()。

A.招标人必须编制标底且标底是保密的

B.一个招标项目可以有两个标底

C.招标人不得规定最低投标限价

D.招标人不得规定最高投标限价

E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。

A.具有财产权和人身权双重属性

B.效力不受地域限制

C.仅在法律规定的期限內受到法律保护

D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

正确答案:查看最佳答案

第93题:《担保法》规定，因()发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权行使留置权并对抗其他债权和抵押权。

A.加工承揽合同

B.买卖合同

C.保管合同

D.建设工程合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()

A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计

E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一人编制

B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

正确答案:查看最佳答案

第96题:某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。

A.编制安装方案

B.出具自检合格证明

C.具有起重设备安装工程专业承包资质

D.自行验收

E.派出本单位专业技术人员现场监督

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。

A.①起重吊装.②桩基础工程.③土方开挖.④土方回填.⑤脚手架均需编制专项施工方案

B.超过一定规模的危大工程专项方案，施工单位应当组织专家论证

C.施工单位应当在施工现场显著部位设置安全警示标志，在危险部位公告危大工名称和具体责任人

D.危大工程发生险情或事故，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地主管部门

E.危大工程验收合格的，由项目经理和总监理工程师签字确认，方可进入下一道工序

正确答案:查看最佳答案

第98题:工程监理单位的义务包括()。

A.依法承担工程监理业务

B.对有隶属关系或其他利害关系的回避

C.依法对设计文件进行技术交底

D.依法参与建设工程质量事故分析

E.依法实行工程监理

正确答案:查看最佳答案

第99题:跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()

A.交通运输工具

B.建筑物

C.生产设备.原材料

D.正在建造的船舶

E.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年吉林省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是抵押权。抵押权自登记时设立的有:建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标.拍卖.公开协商的方式取得的荒地土地承包经营权，正在建造的建筑物。