2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第1题:按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经()批准。

A.国务院文物行政部门

B.省.自治区.直辖市文物行政部门

C.国务院

D.省.自治区.直辖市人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

第2题:《安全生产法》规定:生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定是为了保护从业人员()的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评和检举.控告

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。

A.企业标准

B.地方标准

C.施工图设计文件

D.建筑节能任意性标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:《绿色施工导则》中节能措施规定，施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第6题:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率

B.活期存款利率

C.同期同类存款利率

D.同期同类贷款利率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:关于建设工程代理的说法，正确的是()

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是()。

A.保险赔款

B.国家发行的金融债券利息

C.抚恤金

D.偶然所得

正确答案:查看最佳答案

第9题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:下列关于劳动合同期限的表述中，正确的是()。

A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

B.劳动合同期限不包括试用期限

C.超过3次签订固定期限劳动合同的，用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同

D.无固定期限劳动合同没有终止时间

正确答案:查看最佳答案

第11题:经对某工程项目施工现场进行检查中，发现存在下列问题，其中()没有违反《安全生产法》的规定。

A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内

C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业

D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品

正确答案:查看最佳答案

第12题:各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，()。

A.必须向同级人民法院提出检察建议

B.有权向同级人民法院提出检察建议

C.必须向上一级人民法院提出检察建议

D.有权向上一级人民法院提出检察建议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产,并处罚款

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于投标人的说法，正确的是()。

A.投标人发生合并，分立，破产等重大变化时，其投标无效

B.不论有没有划分标段，存在控股关系的不同单位均不得参加同一招标项目的投标

C.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

D.投标联合体通过资格预审后需要增加成员的，应当书面告知招标人

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式

第18题:生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是()。

A.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.危险性分析.应急培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.事故预防及应急保障.应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责.危险性分析.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是()。

A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证

B.施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施

C.工程所需的消防设计满足施工要求

D.建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的20%

正确答案:查看最佳答案

第21题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者，项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担。

第22题:下列法律中，属于宪法相关法的是()。

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法通则》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于确定中标人的说法,正确的是()。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标

C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

第24题:甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。对此，下列选项中正确的是()

A.该损失应由甲公司承担

B.该损失应由甲乙双方共同承担

C.乙公司可以不支付代管费用

D.乙公司应负担代管费并承担其损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《合同法》第162条规定，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。本题中代管材料发生变形并非甲方故意或严重过失所致，因而乙方应按约定向甲方支付合理的代管费用，并承担其损失。

第25题:关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

正确答案:查看最佳答案

第26题:某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明愦况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

正确答案:查看最佳答案

第27题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证在变更后10日内到原发证机关办理变更(企业名称.法定代表人.企业注册地址变更)

第28题:某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款

B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

正确答案:查看最佳答案

第29题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙承担

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。

A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同

B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。P5L。

第32题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:查看最佳答案

第33题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权提前提取或逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

正确答案:查看最佳答案

第36题:继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的()并用。

A.违约金

B.采取补救措施

C.定金

D.解除合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.一个月

正确答案:查看最佳答案

第38题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()

A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是停工留薪期的规定。选项A，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，选项C，由所在单位按月支付，选项D，工伤职工在停工留薪期满后仍需要治疗的，继续享受工伤医疗待遇。

第40题:根据我国土地用途和权属的划分，建设用地使用权()。

A.只能存于城市市区土地之上

B.可以存在于宅基地之上

C.可以存在于集体所有土地之上

D.可能存在于城市郊区上土地之上

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。

A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同

B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由()组织。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。

D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水

正确答案:查看最佳答案

第44题:对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。

A.建立大呢

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302

第45题:以下关于债权和物权的说法不正确的是()。

A.债权的主体和内容及责任都具有相对性

B.物权是绝对权，债权是相对权

C.物权是相对权，债权是绝对权

D.债权为权利人请求特定义务人为或不为一定行为的权利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向乙主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列合同中，属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的分类，实践合同是指当事人双方意思表达一致以外，尚需交付标的物才能成立的合同，如保管合同。

第48题:关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省.自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出出面符合申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

正确答案:查看最佳答案

第50题:对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是()。

A.时效期间为2个月

B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

正确答案:查看最佳答案

第51题:某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先没有约定，也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照()。

A.交易习惯

B.国家标准

C.行业标准

D.is09000标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在买卖合同中，当事人对标的物的质量要求事先没有约定，也没补充协议的，可按照交易习惯确定；不能按照合同条款或交易习惯确定的，按照国家标准.行业标准履行。普通化学制剂的质量可以按照交易习惯来确定。

第52题:关于一级建造师注册说法，正确的是()。

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册

D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于不可移动文物保护的说法，正确的是()

A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记

B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带

C.历史文化名域的保护办法由国务院制定

D.在历史文化名域范围内可以进行采石活动

正确答案:查看最佳答案

第56题:甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是()。

A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款

B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款

C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任

D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任

正确答案:查看最佳答案

第57题:年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

正确答案:查看最佳答案

第59题:同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。

A.全国人民代表大会常务委员会

B.制定机关

C.国务院

D.最高人民法院

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。

第62题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

正确答案:查看最佳答案

第63题:甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以()。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:甲砂场将应发给乙建筑公司的2500M3细砂发给了丙路桥公司，3D后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是()之债。

A.合同

B.侵权

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第65题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的9桶原料。按照仓储合同的法律规定，乙的义务不包括()。

A.验收

B.出具仓单

C.提取原料

D.允许甲提取样品

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:下列关于仲裁裁决依法被撤销后的处理说法中不正确的是()。

A.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出

B.当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁

C.当事人可以向人民法院诉讼

D.当事人只能向人民法院诉讼

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳务派遣。

第69题:分，但甲公司的投标书于2010年3月20日11:02分才送达。对于此投标书，评标委员会()。

A.对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收

B.对甲公司的投标文件进行审查合格后接受

C.应直接拒收

D.考虑到甲公司实力比较雄厚，所以接受

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的主要方式有()。

A.复查

B.重点检查

C.抽查

D.巡查

E.专项检查

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技木发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

正确答案:查看最佳答案

第72题:甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包分包的说法中，正确的有()。

A.乙可以将专业工程分包给丙

B.丙可以将劳务作业分包给丁

C.乙可以将劳务作业分包给丁

D.甲可以将专业工程发包给丙

E.甲可以将劳务作业分包给丁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。

A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发.承包双方在合同中约定

C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计

E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

第74题:物权的保护中，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求()。

A.修理

B.重作

C.更换

D.恢复原状

E.损害赔偿

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()

A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包

B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包

C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽

D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成

E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有()。

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续

C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续

D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期

E.安全生产许可证有效期延期3年

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于联合体投标的说法，正确的有()。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E.由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于保证责任的表述中，正确的是()。

A.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同意转让的债务，不再承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

E.保证人的担保责任随债务人偿还债务后消灭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院，以解决双方争议纠纷。

A.被告住所地

B.合同备案地

C.合同签订地

D.合同履行地

E.原告住所地

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有()。

A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列关于施工单位安全生产费用的提取和使用管理说法正确的是()。

A.费用内容包括二次搬运费.环境保护费.临时设施费.安全施工费

B.施工单位投标时不得低于工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%

C.合同工期在一年以内的工程建设单位预付的安全施工措施费不得低于该费用总额的50%

D.合同工期在一年以上的工程建设单位预付的安全施工措施费不得低于该费用总额的30%，其余费用按照施工进度来支付

E.安全施工措施费不纳入建设单位的概算中

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是不当或违法代理行为应承担法律责任。A选项，第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三任和行为人负连带责任。C选项，被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人与被代理人负连带责任，E选项，委托授权书不明的，由代理人与被代理人承担连带责任。

第83题:施工单位资质不良行为的认定标准有()。

A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

D.将承包的工程转包或违法分包的

E.未在规定期限内办理资质变更手续的

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。

A.某公司的职能部门

B.某市人民法院

C.某有限责任公司

D.自然人孙某

E.某建筑大学

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。

A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平

B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致

C.承包人对合同的价款有重大误解的

D.发包人胁迫承包人签订的

E.承包人将部分工程违法分包的

正确答案:查看最佳答案

第86题:《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城.名镇.名村保护范围内禁止()。

A.修建储存腐蚀性物品仓库

B.开采矿产

C.进行影视剧摄制活动

D.举办大型群众性活动

E.修建生产易燃性物品工厂

正确答案:查看最佳答案

第87题:6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有()。

A.基础工程的保修期限为60年

B.房间和外墙面的防渗漏的保修期限为15年

C.供热系统的保修期限为自2010年采暖期起，到2012年采暖期结束日止

D.电气管线.给排水管道.装修工程的保修期限为1年

E.供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:买卖合同租赁合同.运输合同.仓储合同的共同特点有()。

A.必须具备一定的形式和手续

B.不以交付标的物为合同成立要件

C.在交付标的物后合同才能成立

D.当事人交付标的物属于履行合同

E.合同自当事人双方意思表示一致时成立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买卖合同.租赁合同.运输合同.仓储合同均属于诺成合同，当事人意思表示一致即成立，不以交付标的物为成立要件。交付标的物属于履行合同，故选项B.D.E正确。

第89题:根据《必须招标的工程项目规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。

A.勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上

C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上

E.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

正确答案:查看最佳答案

第90题:项目专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中应当履行的职责有()。

A.查阅在建项目安全生产有关资料.核实有关情况

B.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

C.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

D.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

E.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:关于不动产物权设立的说法，正确的有()。

A.不动产物权的设立属自愿登记

B.不动产物权变动未经登记，不影响当事人之间订立的消灭不动产物权合同的效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

D.不动产物权登记由不动产所在地的登记机构办理

E.不动产物权自合同成立时设立

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有()。

A.工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准

B.工程项目负责人是否熟悉.掌握强制性标准

C.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目所采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是强制性标准监督检查的内容。工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准，工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定，工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定，工程项目的的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

第93题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有().

A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财务被丢失的赔偿请求权

C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

E.支付工程款请求权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是不适用于诉讼时效的情形:支付存款本息请求权；兑付国债.金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；基于投资关系产生的缴付出资请求权；其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

第94题:建筑工程一切险的保险人对()原因造成的损失和费用，负责赔偿。

A.地震.海啸.雷电

B.飓风.台风.龙卷风

C.火灾和爆炸

D.暴雨.洪水

E.设计错误

正确答案:查看最佳答案

第95题:依据不同的分类标准，定金合同属于()。

A.双务合同

B.单务合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.从合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金起到的是担保作用，属于从合同，按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后，如果给付定金方不履行合同，给付方无权要求返还定金，如果接受方不履行合同，则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲，定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同，属于实践合同(要物合同)，同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任，属于双合同，正确答案为A.D.E。

第96题:下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()。

A.使用伪造.变造的许可证件

B.提供虚假的财务状况或者业绩

C.提供虚假的信用状况

D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明

E.不同投标人的投标文件相互混装

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:我国的法律体系通常包括宪法.民法.商法.经济法和()。

A.合同法与招标投标法

B.刑法

C.劳动法

D.诉讼与非诉讼程序法

E.社会法

正确答案:查看最佳答案

第98题:甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有()。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列有关应急救援预案的规定，正确的是()。

A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审

B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述

C.按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案

D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案

E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！