[点击进入2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第1题:按照《建设工程监理规范》的规定,施工阶段,项目总监理工程师可将()工作委托给总监理工程师代表。
A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员
B.组织编写监理月报.监理工作总结,组织质量监理文件资料
C.审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收
D.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理
正确答案:查看最佳答案
第2题:下列管理模式的特征中,属于PARTNERING模式特征的是()。
A.承包商承担大部分风险
B.业主管理工程实施
C.信息的开放性
D.采用单价合同
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
C.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第4题:下列行为中,属于不履行合同义务的是()。
A.未完成合同约定范围内的工作
B.未按规范程序进行监理
C.无正当理由单方解除合同
D.未及时发出指令,导致工程实施进程发生混乱
正确答案:查看最佳答案
第5题:工程监理人员对数据和信息的加工从()开始。
A.选择
B.鉴别
C.核对
D.合并
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),委托人为监理人开展正常监理工作派遣的人员和无偿提供的房屋.资料设备等,应该在()中明确约定派遣或提供的对象.数量和时间。
A.附录a
B.附录b
C.专用条件
D.通用条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第8题:某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故,造成6人死亡,直接经济损失900万元,该事故属于()
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
第9题:见证取样通常涉及三方行为,这三方是指()
A.施工方.监理方和建设方
B.监理方.设计方和建设方
C.监理方.施工方和设计方
D.施工方.见证方和试验方
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:在下列内容中,属于合同措施的是()。
A.按合同规定的时间.数额付款
B.审查承包单位的施工组织设计
C.协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式
D.协助业主选择承建单位
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()负责补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险负责人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出,当工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。
第12题:对材料.设备采购,通过质量价格比选,合理确定生产供应单位是指()。
A.投资控制的组织措施
B.投资控制的技术措施
C.投资控制的经济措施
D.投资控制的合同措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:根据《建设工程质量管理条例》,正常使用条件下,给排水工程的最低保修期限为()年。
A.5
B.4
C.3
D.2
正确答案:查看最佳答案
第14题:风险管理计划实施后,对风险的发展必然会产生相应效果的是()。
A.风险评估方法
B.风险控制措施
C.风险数据采集
D.风险跟踪检查
正确答案:查看最佳答案
第15题:不需开槽的工程,以()作为正式开工日期。
A.任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期
B.临时建筑开始施工的日期
C.正式开始打桩的日期
D.开始进行土石方工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:对于每一项设备工程,用户都有特殊的功能要求。设备工程及其计价方式的独特性使其不能像一般工业产品那样按品种.规格.质量成批定价,而只能根据各个设备工程的具体情况单独确定投资。这体现了工程投资的哪个特点()。
A.单件性
B.大额性
C.阶段性
D.过程性
正确答案:查看最佳答案
第17题:投标有效期应当从()开始计算。
A.发售招标文件
B.递交投标文件
C.提交投标文件的截止日
D.确定中标候选人之日
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设工程监理招标可分为公开招标和()两种方式。
A.邀请招标
B.要约招标
C.谈判招标
D.竞争性招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:项目监理机构建立的前提是()。
A.监理目标
B.监理工作内容
C.监理人员岗位职责
D.监理工作流程
正确答案:查看最佳答案
第20题:监理单位在协商和写明“监理工程”范围时,一般要与()。
A.工程总包.分包合同所涵盖的工程范围相一致
B.单项工程相一致
C.工程总概算范围相一致
D.工程总投资范围相一致
正确答案:查看最佳答案
第21题:工程监理企业如果申请多项专业资质,则其主要选择的一项为主项资质,其余的为()。
A.次项资质
B.辅项资质
C.增项资质
D.附加资质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:在各种风险对策中,预防损失风险对策的主要作用是()。
A.中断风险源
B.降低损失发生的概率
C.降低损失的严重性
D.遏制损失的进一步发展
正确答案:查看最佳答案
第23题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。
第24题:在国际上,工程咨询的发展趋势之一是()。
A.与工程承包严格分开
B.与工程承包相互渗透.相互融合
C.逐步取代工程承包
D.逐步从工程承包中分离
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:我国工程建设监理取费规定明确要求,工程建设监理费要()。
A.用于监理工作中的直接开支.交纳税金和合理利润
B.用于合同工程的直接开支.交纳税金和合理利润
C.用于监理工作中的直接和间接开支
D.用于监理工程中的直接.间接开支.交纳税金和合理利润
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据美国AIA标准合同文本,CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM合同属于管理承包合同,有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商,属于承担施工的承包商公司,而非建筑师或专业咨询机构。
第27题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第28题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金
B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
第29题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第30题:对内向监理单位负责,对外向业主负责的是()。
A.项目经理
B.项目监理机构
C.总监理工程师
D.专业管理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:采用流程图法进行风险识别的主要作用在于()。
A.指导风险管理人员进行风险评价
B.给决策者一个总体印象
C.帮助风险管理人员进行风险因素分析
D.辅助决策者进行风险对策决策
正确答案:查看最佳答案
第32题:“按图施工”的要求表明,施工阶段是()的阶段。
A.以执行计划为主
B.实现建设工程价值
C.协调内容很多
D.无创造性劳动
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《公司法》,公司制工程监理企业主要有有限责任公司和股份有限公司两种形式,关于有限责任公司的表述中,正确的是()。
A.有限责任全体股东的首次出资额不得低于注册资本的30%
B.一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币3万元
C.有限责任公司设董事会,其成员为5~19人
D.有限责任公司由50个以下股东出资设立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:平行承发包模式条件下,业主委托一家监理单位实施监理时,监理单位的项目监理机构()。
A.可组建多个监理分支机构
B.不应组建监理分支机构
C.只组建两个监理分支机构
D.只组建一个监理分支机构
正确答案:查看最佳答案
第35题:为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资,建设工程进度计划应当制定得既可行又优化,使工程进度()。
A.尽可能地加快
B.具有可控性
C.具有连续性.均衡性
D.具有可操作性
正确答案:查看最佳答案
第36题:某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务,在建设工程施工阶段,监理单位应收集的信息是()。
A.工程材料.构配件.设备质量证明资料及现场测试报告
B.建设单位前期准备和项目审批完成情况
C.当地施工单位管理水平.质量保证体系等
D.产品预计进入市场后的市场占有率.社会需求量等
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:监理单位在业主开始委托监理的过程中,为承揽监理业务而编写的监理方案性文件是()。
A.监理大纲
B.监理实施细则
C.监理规划
D.上述都是
正确答案:查看最佳答案
第38题:能正确反映外汇真实价值的汇率,称为()。
A.影子工资
B.社会折现率
C.影子价格
D.影子汇率
正确答案:查看最佳答案
第39题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有,合同生效的时间为交付时间。
第40题:工程监理企业允许其他单位或者个人以本企业名义承担监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金()的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
A.1倍以上2倍以下
B.1倍以上3倍以下
C.2倍以上3倍以下
D.5倍以上
正确答案:查看最佳答案
第41题:对咨询工程师精通业务的要求,意味着()。
A.知识面宽
B.有实际动手能力
C.协调管理能力强
D.责任心强
正确答案:查看最佳答案
第42题:下列监理工程师质量控制措施中,属于技术措施的是()。
A.落实质量责任
B.制定协调程序
C.组织平行检验
D.优化信息流程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:开标应当在()的主持下,在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
A.招标人
B.公证机构
C.建设行政主管部门
D.评标委员会
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列公司设立条件中,不属于股份有限公司设立条件的是()
A.有公司住所
B.股东
C.股份发行.筹办事项符合法律规定
D.发起人符合法定人数
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。
第46题:按照《建设工程监理合同》示范文本,监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师,以下说法中正确的是()。
A.自行更换后通知委托人
B.自行更换,无需通知委托人
C.需报告委托人,未经同意不得更换
D.项目监理机构的主要人员应保持稳定,监理业务完成前不得更换
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《建设工程文件归档整理规范》,下列监理文件资料中,监理单位不需要保存的是()。
A.预付款报审与支付
B.工程暂停令
C.工程开工令
D.不合格项目通知
正确答案:查看最佳答案
第48题:建设工程风险的特点之一是()。
A.风险因素的发生概率大,风险事件的发生概率小
B.风险因素的发生概率小,风险事件的发生概率大
C.风险因素和风险事件的发生概率均较大
D.风险因素和风险事件的发生概率均较小
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:根据《注册监理工程师管理规定》,注册监理工程师在每一注册有效期内,需完成()学时的继续
A.48
B.80
C.96
D.120
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第51题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。
第52题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。
A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。
第53题:监理单位受业主委托对建设工程实施监理时,应遵守以下基本原则:()。
A.公正.独立.自立
B.守法.诚信.公正.科学
C.严格监理.热情服务
D.综合效益
E.才职相称
正确答案:查看最佳答案
第54题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第55题:在下列内容中,属于建设工程文件的是()。
A.工程准备阶段文件
B.施工文件
C.监理文件
D.竣工图
E.建设法规文件
正确答案:查看最佳答案
第56题:在采用EPC模式时,应具备以下条件:()。
A.有完整.足够详细的设计图纸
B.给投标人充分的资料和时间
C.业主直接按照合同规定向承包商支付工程款
D.业主代表不能过分干预承包商的工作
E.业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
第57题:在下列工作中,属于施工准备阶段工作的是()。
A.招聘并培训生产人员
B.组织施工招标投标
C.征地.拆迁和平整场地
D.办理施工许可证
E.组织设备.材料定货
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:主动控制与被动控制相比较,前者具有()特点。
A.全面性
B.预见性
C.超前性
D.时滞性
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第60题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第61题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第62题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第63题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第64题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第65题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第66题:工程建设监理合同的主要条款是:()。
A.监理的范围和内容
B.双方的权利和义务
C.监理费的计取与支付
D.违约责任
E.双方约定的其他事项
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第68题:监理工程师在监理工作中,应遵守()基本原则,为业主提供良好的服务。
A.权责一致
B.严格监理
C.公正监理
D.热情服务
E.总监理工程师负责制
正确答案:查看最佳答案
第69题:保险作为风险转移的方式之一,其缺点是()。
A.转移代价高
B.机会成本增加
C.保险谈判较为困难
D.可能转移失败
E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()。
A.采购人可以是发包人,也可以是承包人
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,以转移财产所有权为目的。C项,供货人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商。
第71题:组织设计原则包括()。
A.主观能动原则
B.专业分工与协作统一原则
C.权责一致原则
D.才职相称原则
E.弹性原则
正确答案:查看最佳答案
第72题:监理目标控制基本原理要求,实施监理目标控制必须()。
A.首先确定监理措施
B.把前馈控制与反馈控制相结合
C.重视信息提取.加工.传递的全面.及时.准确性
D.要注意对实际输出值的检查分析
E.综合运用组织.技术.经济和合同手段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:()。
A.主体结构工程为合理使用年限
B.主体结构工程为10年
C.屋面防水工程为10年
D.屋面防水工程为5年
E.设备安装和装修工程为2年
正确答案:查看最佳答案
第74题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第75题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第76题:组织是管理工作的重要职能,总监理工程师在进行组织设计时应按()等原则进行。
A.权力与责任统一
B.稳定性与适应性统一
C.综合效益
D.目标前提
E.高效率
正确答案:查看最佳答案
第77题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。
A.专业满足程度
B.人员数量的满足程度
C.专业人员不足时采取的措施是否恰当
D.派驻现场人员计划表
E.职称结构
正确答案:查看最佳答案
第78题:《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体,包括()。
A.县级以上建设主管部门
B.建设单位
C.勘察.设计单位
D.施工单位
E.工程监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版陕西省监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:监理工作规范化要求主要体现在:()。
A.工作的时续性
B.组织适应性
C.职责分工的严密性
D.人员稳定性
E.工作目标的确定性
正确答案:查看最佳答案